《北京市建设工程施工合同》(1994本)通用版
建设工程施工合同书通用版范本(3篇)
建设工程施工合同书通用版范本发包人(全称)：_____ 承包人(全称)：_____ 根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_____。
2、工程地点：_____。
3、工程立项批准文号：_____。
4、资金来源：_____。
5、工程内容：_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6、工程承包范围：_____。
二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。
计划竣工日期：_____年_____月_____日。
工期总日历天数：_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写_____)(￥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥_____元);2、合同价格形式：_____。
五、项目经理承包人项目经理：_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
土建建设工程施工合同范本9篇
土建建设工程施工合同范本9篇土建建设工程施工合同范本 1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，特订立合同如下：一、工程概况1、工程结构：砖混;2、建筑面积：约㎡(按实际建筑面积计算为准)。
二、承包方式土建工程总单包(即包工不包料)。
三、甲方负责范围甲方应提供水、电、路三通及所有建筑材料、回填。
四、乙方承包范围1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆(铁丝钉子自备)、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。
2、乙方自备机械、脚手架。
五、承包价格按每平方米元结算，隔热层按计算。
六、质量要求七、付款方式1、基础完工付款2、每层砌体完工付款3、内粉完工付款4、外粉完工付款5、竣工验收合同后付清余款。
八、施工日期：按120天计算，雨天顺延。
九、安全问题乙方应安全、文明施工，如出现大小事故由乙方自负。
十、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日土建建设工程施工合同范本 2甲方：乙方：__________工程队为确保______公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、公路建设路线及工期要求：1、公路建设路线为____________________。
2、工期要求是______年_____月_____日至______年_____月_____日。
二、公路建设的内容：公路路基开挖工程。
三、公路建设技术要求：1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6.1米；每公里设置4个错车道，错车道有效宽度为6.1米。
住建部：建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]
![住建部：建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/174acc6ecec789eb172ded630b1c59eef8c79ade.png)
住建部：建设工程施工合同一、引言建设工程施工合同是指作为建设工程开展的基础，用于约定双方在工程施工过程中的权利和义务的合同。
住建部根据国家相关法律法规的要求，对建设工程施工合同的内容进行了明确的规定和指导。
本文将对住建部关于建设工程施工合同的规定进行详细解读。
二、合同主体根据住建部的规定，建设工程施工合同的主体应该包括甲方和乙方两个主要对象。
1.甲方：甲方是建设工程的业主，可以是政府机构、企事业单位或个人。
2.乙方：乙方是承担建设工程施工任务的施工单位，通常是建筑公司或者工程团队。
三、合同内容住建部在建设工程施工合同的内容方面进行了细致的规定。
合同内容主要包括合同的基本信息、工程范围、工期、价格和支付方式等内容。
1.合同基本信息：合同基本信息包括合同编号、签订日期、合同双方的基本信息和联系方式等。
2.工程范围：工程范围应该明确描述建设工程的具体内容和规模，包括工程的位置、用途、设计要求等。
3.工期：工期是指完成建设工程所需要的时间，合同中应明确规定工期的起止时间和工期保证金等。
4.价格：价格是指乙方进行施工所需要的费用，合同中应明确规定施工的总价款、款项的支付方式和支付周期等。
5.安全与质量要求：合同中应明确规定施工过程中的安全要求和质量要求，以保证建设工程的安全和质量。
四、合同履行1.监理和验收：在建设工程施工过程中，甲方有权对工程的施工过程进行监理，并在工程完工后进行验收。
2.变更和索赔：当施工过程中发生工程变更或者乙方因不可抗力无法按时完成施工时，双方可以协商变更合同内容或进行索赔。
3.终止合同：在特殊情况下，合同可以被终止，如出现严重违约、倒闭、破产等情况。
4.法律责任：合同中应明确规定双方在违约情况下的法律责任和争议解决方式。
五、合同格式住建部对建设工程施工合同的格式进行了规范，可以采用统一的合同样本作为参考。
合同格式应包括合同的页眉、页脚、标题、正文和附件等。
六、合同备案根据住建部的规定，建设工程施工合同需要在相应的建设工程主管部门进行备案。
2024年北京市建设工程承包合同书
2024年北京市建设工程承包合同书合同编号：2024BJCCHT001甲方：北京市建设管理委员会地址：北京市东城区建国门外大街1号电话：************乙方：XXXXXXXX建筑工程有限公司地址：北京市朝阳区朝外大街100号法定代表人：XXX注册资本：XXX万元人民币（大写：XXX）统一社会信用代码：XXXXXX鉴于：1. 甲方是依法成立并有效存续的北京市建设管理委员会，具有与本次建设工程相适应的资格和能力；2. 乙方是依法成立并有效存续的建筑工程有限公司，具有从事建设工程施工的资格和能力；3. 甲乙双方就承包乙方施工甲方指定的北京市建设工程达成一致意见。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就乙方承包甲方指定的北京市建设工程，达成如下合同：第一条工程概况乙方同意承包甲方指定的建设工程，名称及工程地址等具体概况如下：（具体内容待甲方提供）第二条工程合同价款1. 工程合同价款为人民币（大写）XXX万元整。
2. 工程合同价款支付方式：甲方按照工程进度和质量验收情况，按阶段向乙方支付合同价款。
3. 工程合同价款的支付方式将在双方商定的付款计划中明确。
第三条工程期限1. 工程施工总工期为XX个月（阴历）。
2. 工程起止日期及里程碑节点将在双方商定的施工计划中明确。
第四条施工条件1. 甲方将提供符合建设工程需要的土建及相关设备、材料等。
2. 乙方应按照甲方提供的土建及相关设备、材料等开展工程施工，并确保施工质量达到甲方要求的标准。
第五条质量保证1. 乙方在工程施工期间应负责按照相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合相关要求。
2. 工程竣工后，乙方应提供相应的质量保修期，确保工程达到甲方的验收标准。
第六条违约责任1. 任何一方未履行合同义务或违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，甲乙双方应及时协商解决，并免除对方的违约责任。
建设工程施工合同书范本通用版(3篇)
建设工程施工合同书范本通用版发包方(甲方)：_____承包方(乙方)：_____根据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
第一条工程项目(一)工程名称：_____。
(二)工程地点：_____。
(三)工程内容：_____层栋，建筑面积_____平方米，其它_____。
(四)承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：_____。
(五)乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。
(六)承包方式：_____。
第二条工程造价(预算或概算)人民币大写：_____万元，其中土建_____万元，安装_____万元。
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。
第三条工期(一)按定标规定工期为_____天(日历天)，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日竣工验收止。
实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。
(二)开工前_____天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为_____。
在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。
如甲方提出赶工_____。
第四条工程质量标准和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_____。
(二)工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。
保修期自竣工验收签字之日起计。
第五条材料设备供应(一)工程所需：材料及设备由_____方采购供应至_____场地(仓库)。
(二)工程所需：材料及设备_____由方采购供应至_____场地(仓库)。
(三)材料设备应附有出厂合格证明。
如一方对材料设备有异议，应进行检验。
如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
建设工程施工合同(通用版)5篇
建设工程施工合同（通用版）5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同（通用版）第一章总则第一条为明确双方的权利与义务，根据国家建设法律法规及有关规定，甲方与乙方双方本着平等互利的原则，就乙方承揽甲方的建设工程施工事宜，依据该合同的约定，达成如下协议。
第二条本合同所称“工程”指建筑工程、市政公用工程、装饰工程等，具体工程内容详见附件。
第三条本合同所称“工程合同价款”包括工程全部费用，不包括贷款利息、国家税金等其他费用。
第四条本合同所称“开工通知书”为甲方就工程项目的施工合同签订，将选定的乙方视为承揽该工程的标志。
开工通知书一经发出即为生效，乙方应在开工通知书规定的时间内进场动工。
第五条本合同所称“合同图纸”指双方签订的图纸，并附有明确规定的技术规范书。
第六条本合同的签订应按法定程序办理，经甲、乙双方签字盖章后生效。
第七条本合同的履行应及时、诚信、合法，应对建设工程质量承担相应的责任。
第八条本合同的争议解决应首先通过友好协商解决，协商不成的，交由仲裁机构或者人民法院处理。
第二章合同价款第九条工程合同价款为人民币（RMB）______________元整。
第十条工程合同价款的支付方式为按工程进度划分，每月支付，支付比例为______________。
第十一条工程合同价款的支付时间为每月的第一个工作日，以合同签订日期为基准开始计算。
第十二条工程合同价款中如有变更，乙方应及时通知甲方以便双方协商处理。
第十三条甲方对工程合同价款的支付应及时到位，不得有拖欠或延迟付款的情况。
第十四条甲方对工程合同价款的支付应逐步在工程完工后验收合格且提交相关手续后支付。
第十五条工程合同价款的增加、减少等变更应经双方协商达成一致意见，并按程序办理相关手续。
第十六条工程合同价款的支付方式为电汇或现金支付。
第三章工程进度第十七条工程进度由乙方按照合同规定的工期进行，不得有提前或延迟完工的情况。
第十八条工程进度的具体监督由甲方负责，乙方应配合甲方进行监督。
《北京市建设工程施工合同》(1994本)
编号：YB-HT-020013《北京市建设工程施工合Beijing construction contract甲方：乙方：签订日期：年月日文档中文字均可自行修改编订：YunBo Network《北京市建设工程施工合同》（1994本）编号：工程名称________发包方（甲方）________承包方（乙方）________资质等级________北京市工商行政管理局监制北京市城乡建设委员会一九九四年十二月北京市建设工程施工合同是依据《建设工程施工合同示范文本》（ＧＦ－91－0201）拟定的。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜｜（贴印花税票处）｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－北京市建设工程施工合同协议条款发包方（甲方）：__________承包方（乙方）：__________依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（ＧＦ－91－0201），就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：第1条工程概况。
1．1 工程名称：________________工程地点：________________工程内容：见“工程项目一览表”（附后）。
承包范围：________________承包方式：________________1．2 工程性质（指基建、技改、合资等）：____批准文号（有权机关批准工程立项的文号）：_____1．3 定额工期总天数：____天。
1．4 开工日期（双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准；群体工程以第一个开工的工程为准）：本合同工程定于__年__月__日开工。
竣工日期（以单位工程为准；群体工程以最后竣工的工程为准）：本合同工程定于__年__月__日竣工。
1．5 质量等级：_________________。
1．6 合同价款：本合同工程承包造价为____元。
《北京市建设工程施工合同》(1994本)
《北京市建设工程施工合同》（1994本）《北京市建设工程施工合同》（1994本）是北京市建筑行业的一项重要法规，它为建筑施工过程中的各方提供了明确的权益和责任。
本文将从合同的背景、内容和影响等方面进行深入探讨，以期帮助读者更好地了解和应用该合同。
首先，我们来了解一下《北京市建设工程施工合同》（1994本）的背景。
该合同的出台是为了规范建筑施工过程中的各方行为，保障建设工程的质量和安全。
在改革开放初期，中国建筑行业面临着快速发展和市场化的挑战，缺乏有效的法律保障。
因此，北京市制定了这一合同，以确保建筑施工的合法性和规范性。
接下来，我们来详细了解《北京市建设工程施工合同》（1994本）的内容。
该合同主要包括以下几个方面：第一，合同的主体。
合同的主体包括业主、施工单位和监理单位。
业主是建设工程的委托方，施工单位是承担具体施工任务的承包方，监理单位是负责监督施工过程的第三方。
第二，合同的签订和变更。
合同的签订需要满足一定的法律程序，并且需要明确双方的权益和责任。
合同的变更需要经过双方协商一致，并且需要书面确认。
第三，合同的工程量和工期。
合同需要明确工程的量化指标和完成时间，以确保施工过程的顺利进行。
同时，合同还规定了工程进度款的支付方式和时间。
第四，合同的质量和安全。
合同要求施工单位按照相关标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。
同时，合同还规定了质量问题的处理方式和责任追究机制。
第五，合同的索赔和争议解决。
合同明确了索赔的条件和程序，并提供了争议解决的途径，如仲裁或诉讼。
通过以上内容的介绍，我们可以看出，《北京市建设工程施工合同》（1994本）在建筑施工中起到了重要的法律保障作用。
它明确了各方的权益和责任，规范了施工过程，提高了工程质量和安全水平。
然而，这一合同也存在一些问题和挑战。
首先，随着建筑行业的发展和技术的进步，该合同的内容可能需要进行更新和完善。
其次，合同的执行和监督也需要进一步加强，以确保其有效性和可操作性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YTO-FS-PD905
《北京市建设工程施工合同》（1994
本）通用版
In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests.
标准/ 权威/ 规范/ 实用
Authoritative And Practical Standards
《北京市建设工程施工合同》（1994
本）通用版
使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。
文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。
编号：
工程名称________
发包方（甲方）________
承包方（乙方）________
资质等级________
北京市工商行政管理局
监制
北京市城乡建设委员会
一九九四年十二月
北京市建设工程施工合同是依据《建设工程施工合同示范文本》（ＧＦ－91－0201）拟定的。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
（贴印花税票处）
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
北京市建设工程施工合同协议条款
发包方（甲方）：__________
承包方（乙方）：__________
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（ＧＦ－91－0201），就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：
第1条工程概况。
1．1 工程名称：_________
工程地点：_________
工程内容：见“工程项目一览表”（附后）。
承包范围：_________
承包方式：_________
1．2 工程性质（指基建、技改、合资等）：____
批准文号（有权机关批准工程立项的文号）：_____
1．3 定额工期总天数：____天。
1．4 开工日期（双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准；群体工程以第一个开工的工程为准）：本合同工程定于__年__月__日开工。
竣工日期（以单位工程为准；群体工程以最后竣工的工程为准）：本合同工程定于__年__月__日竣工。
1．5 质量等级：__________。
1．6 合同价款：本合同工程承包造价为____元。
金额大写：__________。
第2条合同文件及解释顺序。
除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：
1．协议条款；
2．合同条件；
3．洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
4．招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；
5．施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定；
6．按可填单价的工程量清单承包的建设工程，甲方提供的工程量清单；
7．标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；
8．国家和本市关于施工合同管理的规定。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。
第3条合同文件使用的语言文字，标准和适用法律。
3．1 合同语言：本合同文件使用汉语。
3．2 适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。
3．3 适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第4条图纸。
该位置可输入公司/组织对应的名字地址
The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location。