箱梁安装合同
成绵高速梁场及T梁、小箱梁、空心板预制及安装劳务分包合同
四川成都至绵阳高速公路复线TJ项目CXX分部T梁、小箱梁、空心板的预制安装及梁场建设施工劳务协作合同甲方：成绵高速公路复线TJ项目CXX分部（以下简称“甲方”）乙方：XXXXXXXXXXXXXXXX建筑劳务有限公司（以下简称“乙方”）经协商乙方自愿承担成都至绵阳高速公路复线项目土建施工CXX分部T 梁、箱梁、空心板的预制安装及梁场建设的施工任务。
为明确双方的责任、权利和义务，经双方友好协商，签订本合同。
本合同为劳务协作合同。
一、施工协作人资质情况：1.资质证书号码：XXX2.发证机关：XXX3.资质专业及等级：壹级4.复审时间及有效期：有效期至2011年10月29日二、施工协作工程范围：1.工程名称：成都至绵阳高速公路复线项目土建施工CXX分部T梁、箱梁、空心板的预制安装及梁场建设2.工程地点：四川省德阳市3.工程内容：成都至绵阳高速公路复线项目土建施工CXX分部T梁、箱梁、空心板的预制安装及梁场建设的施工。
具体工作内容包括（但不仅限于）：各种施工机械设备的进、退场及拼装、拆除和人员的进、退场；施工场地清理及硬化施工；预制场驻地建设和其他临时设施的建设与拆除，砼构件张拉、预制台座施工、龙门吊基础、龙门吊拼装、轨道、走形路线，T（箱）梁及空心板制作所需的组合钢模的场内运输、维修、涂脱模剂、关模、脱模、清理、堆放；预应力梁板内和各种预埋件的制安、钢筋除锈、成型、绑扎、焊接，锚具、波纹管的制安，预应力梁的钢绞线制安、张拉、管道压浆、放张、锚定，预应力梁场内梁板和其他设施的移位、堆放，必要时的梁体静载预压，预应力梁砼浇注、捣固及养护以及预应力梁的运输轨道安装、梁体运输、架设与梁体就位固定、支座安装等相关工作内容。
安全文明施工；原始记录资料的提供。
关于梁体预制时所需的场地及布置，先由甲方负责场地的平整，再由乙方对预制场地进行布置设计，设计方案交由甲方审核同意后乙方自行组织实施，甲方验收合格后乙方方能使用。
2023最新版预制梁安装合同模板
预制梁安装工程施工分包合同工程地点：承包人：分包人：合同协议书承包人：（以下简称“甲方”）分包人：（以下简称“乙方”）甲方因施工实际需要，确定将承建的工程项目（以下简称本项目）预制梁安装工程施工交由乙方实施，乙方在全面接受本工程业主招标文件及其修改补遗和甲方与业主签订的建设合同、承诺的前提下，愿意实施上述施工任务，按《中华人民共和国民法典（合同编）》等有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，同意签订本合同以资共同遵守。
1分包工程概况工程名称：预制梁安装工程工程地点：分包范围：本项目为。
具体包括的工作内容详见专用条款。
2分包合同价款乙方完成上述工作内容，签约合同价款（含税）为人民币元（大写：元整），其中增值税税金元（大写：），不含增值税合同价款为元（大写：），具体组成详见附件一《工程量清单》。
本合同增值税计税采用计税模式，适用税率为 %。
由乙方向甲方提供增值税专用发票。
增值税税率如有调整按最新政策规定执行。
3合同工期计划开工日期：年月日，具体开工日期甲方提前7天书面通知乙方；完工时间暂定为年月日。
工期总日历天数天。
工期总日历天数与根据前述计划开工完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
4工作内容4.1增加如下内容：乙方按图施工工程，包括但不限于如下工作：箱（T）梁运输与安装；临时支座的制作、运输、安装（含墩顶凿毛、找平、模板制作、支立固定、浆液配制、灌浆）及拆除工作；永久支座卸货、保管、运输、安装、灌浆所需的劳务工作。
临时挡块运输、安装、拆除；永久挡块的运输、安装；阻尼装置的运输、安装。
体系转换后临时支座及其它临时结构的拆除；上部结构现浇整体化混凝土（含湿接缝、端横梁、中横梁、张拉槽）；现浇结构钢筋制作、安装(现浇整体化部分)；后张法预应力钢绞线（高空）。
现场临时存放点（如需）根据实际情况约定。
在运输安装过程中对预制梁乙方负责做好保护措施，防止受损。
如出现碰损负责对预制梁进行修补和处理。
箱梁施工合同模板
箱梁施工合同模板甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________根据《中华人民共和国合同法》和有关法律规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承揽箱梁工程施工事宜，达成如下合同：第一条项目名称甲乙双方约定的工程项目为______________________箱梁施工工程，项目地点为______________________。
第二条工程内容1. 甲方委托乙方进行箱梁的施工工作，具体工程内容包括但不限于箱梁的浇筑、固定、砼浇注等。
2. 乙方应按照相关国家标准和工程设计要求完成施工任务，并确保施工质量满足要求。
第三条合同价款1. 乙方完成合同约定的工程后，甲方应按照乙方完成的工程量支付相应的合同价款，合同价款共计人民币（￥____________）元，支付方式为______。
2. 如甲方需增加或减少工程量，应经双方协商确定，并按照实际工程量支付相应的合同价款。
第四条工期1. 本合同的工期为______天/月，具体施工时间安排由双方确定。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应友好协商解决，并可根据实际情况调整工期。
第五条材料和设备供应1. 乙方应按照工程设计要求提供施工所需的材料和设备，并保证材料和设备的质量符合相关标准。
2. 如甲方需要提供部分材料和设备，应在合同签订后尽快提供，并确保供应及时到位。
第六条安全保障1. 双方应共同遵守工程施工安全规定，保障工程现场人员和设备的安全。
2. 如发生施工安全事故，应及时报告有关部门并协助处理。
第七条质量保证1. 乙方承诺施工质量符合设计要求和相关标准，并保证作业过程中不损坏其他设施和建筑。
2. 如发生质量问题，乙方应及时处理，并承担相应的责任。
第八条竣工和验收1. 乙方完成工程后，甲方应派人员进行竣工验收，符合验收标准后方可交付使用。
2. 若工程存在质量问题，甲方可要求乙方进行整改，直至符合验收标准为止。
箱梁施工合同整理模板
箱梁施工合同整理模板甲方：（委托方名称）法定代表人：地址：电话：传真：邮编：乙方：（施工方名称）法定代表人：地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方拟委托乙方进行箱梁施工工程，经双方友好协商，就有关事宜达成如下协议：第一条工程名称：（施工工程名称）第二条工程地点：（工程具体地点）第三条工程范围：（详细描述工程的范围和内容）第四条工程工期：本合同签订之日起，乙方承诺按照约定的工程进度和时间要求，如有变更需提前通知甲方，并经双方协商确定。
第五条工程造价及支付方式：1. 工程总造价为（具体金额）元，其中（具体金额）元在合同签订后支付作为首期付款，剩余款项按照工程进度和质量完成情况分期支付，最后一次付款应在工程竣工后结算完成。
2. 支付方式：乙方应向甲方提供开具增值税专用发票的汇总清单，并按照发票进行支付。
第六条质量要求：1. 乙方应按照相关法律法规和标准要求，确保工程质量符合国家规定的标准，确保工程的安全、稳定和持久性。
2. 工程报价中应包括使用的材料、设备规格以及施工技术等，遵循诚实信用原则，不得私自变更材料、规格和施工方案。
第七条竣工验收：1. 工程竣工后，乙方应通知甲方对工程进行验收，甲方应在（具体天数）内进行验收。
2. 若甲方在验收时发现工程存在质量问题，乙方应按照约定时间内进行整改。
整改完成后应重新进行验收。
第八条违约责任：1. 若乙方未能按照约定时间和质量要求完成工程，应承担延迟完成工程的违约责任，按照约定金额向甲方支付违约金。
2. 若乙方提供的工程质量不符合约定要求，甲方有权要求乙方免费进行整改，如乙方拒绝整改，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
3. 若甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权暂停工程施工，并要求甲方支付迟延款项利息。
第九条保密条款：双方应对合同签订及执行过程中所涉及的商业秘密及信息予以保密，不得向第三方透露。
第十条合同的解释和争议解决：1. 合同的解释权归双方共同所有，如对合同内容有争议，应友好协商解决；2. 若无法协商解决，可向有关仲裁机构申请仲裁。
安徽省路港工程有限责任公司、闫实义劳动争议二审民事判决书
安徽省路港工程有限责任公司、闫实义劳动争议二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】安徽省宣城市中级人民法院【审理法院】安徽省宣城市中级人民法院【审结日期】2021.04.16【案件字号】(2021)皖18民终699号【审理程序】二审【审理法官】陈月银周宏韬李娜【审理法官】陈月银周宏韬李娜【文书类型】判决书【当事人】安徽省路港工程有限责任公司;闫实义【当事人】安徽省路港工程有限责任公司闫实义【当事人-个人】闫实义【当事人-公司】安徽省路港工程有限责任公司【代理律师/律所】徐华勇安徽道同律师事务所;余丽丽安徽道同律师事务所【代理律师/律所】徐华勇安徽道同律师事务所余丽丽安徽道同律师事务所【代理律师】徐华勇余丽丽【代理律所】安徽道同律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】安徽省路港工程有限责任公司【被告】闫实义【本院观点】本案的争议焦点为路港公司是否与闫实义存在劳动关系及路港公司应否承担闫实义的工伤赔偿责任。
【权责关键词】撤销合同新证据诉讼请求维持原判抗诉执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】双方二审均未提举新证据，本院对一审查明的事实予以确认。
另查明：绩溪县人力资源与社会保障局于2016年8月26日作出认定工伤决定书(编号01109201660079)，认定闫实义受到的伤害事故为工伤，用工单位为世辉公司。
世辉公司对该工伤认定决定不服，向安徽省绩溪县人民法院起诉，该院审理后作出(2017)皖1824行初7号行政判决书，驳回世辉公司的诉讼请求。
世辉公司不服，向本院提起上诉，本院审理后作出(2017)皖18行终89号行政判决：一、撤销绩溪县人民法院(2017)皖1824行初7号行政判决；二、撤销绩溪县人力资源和社会保障局于2016年8月26日作出的01109201660079号认定工伤决定；三、责令绩溪县人力资源和社会保障局重新作出工伤认定决定。
路桥公司对该终审判决不服，向检察机关申诉。
金塘大桥土建ⅢB合同段主桥钢箱梁及斜拉索安装施工技术方案
第一章编制说明一、编制范围本施工技术方案编制范围为金塘大桥Ⅲ-B标钢箱梁及斜拉索安装，即主通航孔桥整桥的钢箱梁和斜拉索安装施工。
二、编制依据1．金塘大桥Ⅲ-B合同段施工合同文件及招标文件2．《金塘大桥施工图设计》(第二卷第一册)3．《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）4．《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）5．《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205－2001）6．《铁路钢桥制造规范》（TB10212-98）7．金塘大桥Ⅲ-B合同段投标技术方案8．金塘大桥Ⅲ-B合同段施工组织设计9．二航局质量手册﹑质量﹑作业指导书10．施工现场情况三、编制原则（一）全面响应并严格遵守该项目招标文件的要求，涵盖文件和设计所规定的全部内容。
（二）本方案力求采用先进可靠的工艺、材料、设备，达到技术先进、经济合理、切实可行、安全可靠。
（三）本方案根据总体施工组织设计结合桥址的地质、水文、气候、气象条件及工程规模、技术特点、工期要求、工程造价多方面的因素而编制。
（四）严格遵守各有关设计、施工规范、技术规程和质量评定及验收标准，确保工程质量达到业主的要求。
（五）实施项目法管理，通过对劳动力、材料、机械等资源的合理配置，实现工程质量、安全、工期、成本及社会信誉的预期目标。
（六）一切忠实服务业主，一切听从于业主，强化精品意识，向业主及社会交一项内实外美，经久耐用的放心工程，以此作为业主对我公司信任的答谢。
本项目部愿为业主及浙江省人民作出应有的贡献。
第二章工程概况一、工程概况舟山大陆连岛工程金塘大桥主通航孔桥为（77+218+620+218+77m=1210m）五跨连续钢箱梁斜拉桥，采用半漂浮结构体系。
里程桩号K33+115～K34+325。
第Ⅲ-B合同段（上部结构）施工范围主要包括：索塔塔身（D3#、D4#）施工，整桥的钢箱梁以及斜拉索安装施工等。
主桥钢箱梁划分为A、B、C、D、E、F、G、H、I共9种类型93节梁段。
桥梁钢箱梁工程施工协议书
桥梁钢箱梁工程施工协议书1. 合同背景本协议书由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）共同签订，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就桥梁钢箱梁工程施工事宜达成如下协议：2. 工程概况2.1 工程名称：桥梁钢箱梁工程2.2 工程地址：（具体地址）2.3 工程规模：（工程规模、尺寸、数量等）2.4 工期：自（具体日期）起至（具体日期）2.5 工程总造价：人民币（具体金额）3. 甲方的责任3.1 甲方应当提供工程施工所需的相关设计文件，包括但不限于设计图纸、技术要求等。
3.2 甲方应当按照约定的施工进度支付工程款项，并及时提供相关付款凭证。
3.3 甲方应当配合乙方进行工程施工，提供必要的协助和支持。
4. 乙方的责任4.1 乙方应按照甲方提供的设计文件和技术要求进行桥梁钢箱梁的制作和安装。
4.2 乙方应严格按照工程进度表进行工程施工，保证工程的质量和进度。
4.3 乙方应当按照约定的工程总造价进行施工，不得临时增加工程款项。
4.4 乙方应当保证施工现场的安全和环境卫生。
5. 工程变更和索赔5.1 如因设计变更或其他不可抗力因素导致工程变更，双方应共同商议并签订变更协议。
5.2 如因乙方原因导致工程质量不合格或进度延误，乙方应负责修复，并承担相应的责任和赔偿。
6. 质量保证和验收6.1 乙方应按照相关标准和规范进行施工，保证桥梁钢箱梁的质量符合要求。
6.2 甲方有权对工程质量进行验收，并在验收合格后支付尾款。
7. 违约责任7.1 任何一方未履行本协议约定的义务，均视为违约，违约方应承担相应的违约责任。
7.2 如一方违约，另一方有权要求其迅速纠正，并有权解除合同并要求赔偿损失。
8. 争议解决本协议的解释与执行均适用中华人民共和国的相关法律法规。
如双方因履行本协议发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
9. 合同生效和变更本协议一经双方签字盖章即生效。
箱梁施工合同范本
箱梁施工合同范本鉴于甲方拟进行箱梁施工工程，为确保工程质量和双方合法权益，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：一、工程概述1.1 工程名称：__________箱梁施工工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于箱梁的制作、安装、调试、验收等。
1.4 工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、合同条款2.1 工程质量和标准2.1.1 承包方应按照国家有关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量符合规定。
2.1.2 乙方在施工过程中应严格遵守安全规定，采取有效措施防止事故发生。
2.2 工程价款2.2.1 工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
2.2.2 乙方应按照甲方指定的银行账户支付工程进度款、验收款等。
2.3 工程进度2.3.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因特殊情况需要延期，乙方应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延期。
2.3.2 甲方有权对乙方施工进度进行监督和检查，乙方应予以配合。
2.4 工程验收2.4.1 工程验收合格后，甲方一次性支付乙方工程尾款。
2.4.2 乙方应按照国家有关法律法规和行业标准进行工程验收，确保工程质量。
2.5 违约责任2.5.1 乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，具体金额双方另行约定。
2.5.2 乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应责任。
2.6 其他约定2.6.1 双方应遵守国家有关法律法规，不得从事违法经营活动。
2.6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
三、合同生效本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格、尾款支付完毕之日终止。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签字（或盖章）日期：____年__月__日。
30米小箱梁高低吊安装方案
30米箱梁安装方案一、编制依据施工组织设计是在科学、合理、保证工期、保证质量、优质高效的原则下编制的，其编制依据为：1、依据下应高架桥、东钱湖高架桥施工设计图及其相关通用设计图及总说明；2、国家现行交通部颁《公路桥涵施工技术规范》；3、国家现行交通部颁《公路工程质量检验评定标准》；4、满足合同总工期要求；5、达到业主质量要求标准——优良工程。
二、工程概况本标段为土建工程第三标段，起点桩号为K4+134.2，终点桩号为K8+916.4，路线全长4.782Km。
本标段主要工程下应高架桥和东钱湖高架桥，长度分别为3761.2米和1021米。
全线30米预制小箱梁，共计1340片。
其中15标预制K4+134.2~K8+600段的1270片箱梁，16标预制K8+706.4~K8+916.4段的70片箱梁，分离式单幅桥面宽度17.1米，跨径30米箱梁×5片，梁体高度1.6米，底宽1米，中梁顶宽3米，边梁顶宽3.15米，最大起重量为≤95吨，根据该施工现场的实际地况地貌和架桥机的可实际操作性，我标段将吊装方案拟定如下：三、安装方案预制标预制场设在我标K5+900附近右侧，梁板运输便道按设计基本沿路线中心通过。
因预制箱梁顶宽(中梁宽3米,边梁3.15米)超过左右幅盖梁(盖梁距离是1.8米)之间的间距，项目部从实际情况考虑梁板安装采用高低吊: 梁板运至安装孔下方并略微靠后，使梁板前端处于盖梁垂直投影之外，起吊至接近盖梁底后，后端暂停，前端继续提升，直至前端梁板底高于盖梁后再前移，待后端移出盖梁垂直投影之外后提升，最后按常规方法安装到位, 具体见箱梁吊装示意图（见附图）。
四、准备工作：1、将已浇筑完成的盖梁顶面及支座垫石表面清理干净。
2、用全站仪，进行测量放样，将永久性支座及临时性支座中心位置画出，测量其各点的标高，若与设计相差超过规范必须凿除（高标号砂浆找平）。
3、拼装双导梁架桥机，并校核验算。
4、橡胶支座的抽验，合格才可使用。
桥梁安装劳务协议
桥梁安装劳务协议1 箱梁安装劳务协议甲方：乙方：根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定，并结合本协议的具体情况，为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经甲乙双方协商拟定本协议条款，供甲乙双方相互监督共同遵守。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包内容:运梁架梁四、工程工期：工期为 4 月，即从 2022 年6 月 1 日至 2022 年 9月 1 日止。
五、施工内容：运梁架梁 1、乙方带设备包工，主要负责协议内预制梁的运输、架设。
2、梁场内的提梁及装车由乙方负责。
六、工程数量及单价：1、工程数量：89 片 20 米箱梁，共计约 1780 方混凝土，不足 1780方按1780 方计算。
2、综合单价 5618 元/片包干，总计 500002 元，结算按 500000 元（大写：伍拾万元整），此单价包含工作范围运梁、安装、临时支座的安装和稳梁焊接由乙方完成。
此单价不含税金、不含水电费，不含临时支座的拆除等。
2七、甲方责任：1. 甲方提供预制梁的有关设计图纸和技术资料，与乙方进行详细的技术交底工作，负责预制梁安装时的测量、放线及梁的质量检验评定工作，负责施工技术指导，提供有关技术资料并协助对监管部门报验及设备报检工作。
2. 甲方负责施工场地和施工便道，保证三通一平，确保运梁道路平整夯实，提供梁与梁之间炮车行走所需的钢板、临时支座，负责支座中心线放线、技术认可等，以及施工现场提供用电接驳插口（每100 米设置电箱）。
3．甲方在施工现场安排一名质检员检验架梁的质量，经甲方质检员检验合格后方可架设下一片梁，乙方架桥机方可过孔，过跨后所架桥梁板视为合格，若要返工所产生的费用应有甲方承担。
4. 甲方无偿提供住房及施工水电使用。
生活应有乙方自理。
5.此工程甲方未经乙方同意擅自增加设备，甲方必须保证总工程款减量不减价，否则造成乙方的一切损失由甲方全部承担。
6.甲方负责运输通道平整及外部协调，确保运梁车安全畅通，以及便道的畅通。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
箱梁安装合同
甲方：河南省大河筑路有限公司**NO.3标
乙方：
为完成甲方所承揽的预制混凝土箱梁架设工作，根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定，经甲、乙双方友好协商，一致同意达成如下合同条款。
1、工程名称：**高速No.3标段40m箱梁安装工程
2、暂定施工工期
2.1自2012年07月15日开始架梁，2012年09月15日架梁完成。
（如超10天不计算费用）
2.2阶段性工期必须服从甲方根据工程实际情况作出的调整，并执行甲方制定的工期奖罚制度。
2.3 由于不可抗拒的自然灾害因素（或非人力不可抗拒）造成的工期拖延，或因停水、停电造成的停工工期顺延，经领导及项目经理签字确认后方可顺延。
3、工程价款
3.1 工程单价：本工程实行综合单价每片梁21000元（大写：贰万壹仟元）。
该单价包括为实施和完成该全部工程项目的各项工作所需的劳务费、设备费、进出场费、材料费、以及施工过程中的运输费、安装费、临时设施费、管理费、保险费、利润、税金等以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（只有施工所用电费有甲方承担）。
3.2 工程价款：合同总价为人民币捌拾肆万元整（不含税）。
4、支付方式
4.1 计量
计量要求：按实际完成的合格工程量以片计量。
当月计量的工程必须是监理签认以后的合格工程，有缺陷的不予计量，待整修合格后计量。
甲方根据乙方实际完成的合格工程量经主管工程师确认、签认后送计合部审核，报项目经理审批。
4.2 支付
4.2.1 乙方80/5-24-9门式起重机和MG40/160架桥机全部进场并安装调试安检合格后，甲方向乙方支付预付款￥150000元整。
在中期支付时扣除。
4.2.2 架梁结束后支付至工程款90%，预留10%的工程尾工款，待架梁工程全部完成经监理验收达到合同要求后10日内付清。
5、工程质量及架桥机的使用与安全
5.1乙方在运梁、安装箱梁过程中保证施工质量及施工安全，箱梁在运输、安装过程中出现损坏现象均由乙方按价赔偿。
5.2工程质量按设计规范、甲方要求和国家标准进行施工，工程完成后按有关规定、标准进行验收。
按合同工期全部完成经验收合格后，乙方设备在半个月内撤场。
出现一切人身安全及其他事故由乙方承担。
5.3吊装、就位必须保证平整，梁体与支座的位置必须正确，板端、板间间距符合设计要求。
架桥工程中属乙方造成的质量问题返工全部费用由乙方承担。
乙方必须保证架桥机有合格证，操作人员有操作证。
5.4 乙方严格按照设计图纸及施工规范施工，必须全部达到规范要求，建立工程质量控制保证体系。
做好施工原始记录，每一道工序的施工，需经甲方质检工程师、现场主管工程师检验、复验合格签认后，方可进行下
一道工序的施工，保证工程一次性验收合格，如不按要求架梁，造成的损失，由乙方承担。
5.5乙方设备应符合起重行业的技术要求及安全标准。
5.6乙方在施工中必须执行上级部门下发的文明施工的相关条款，做到“工完，料净，场地清”作业场地天天清理，保持整洁。
施工区域和生活区域明显分开。
食堂、宿舍、厕所保持干净卫生。
严禁随地大小便和乱扔垃圾，一经发现每一人次向甲方支付违约金200元。
注意施工人员的个人卫生，避免发生集体中毒事件和流行病的发生。
5.7本工程必须贯彻“预防为主，安全第一”的方针，乙方在施工过程中必须做到以下几点:
a、严格执行有关的安全生产的规定，施工过程中始终把安全放在第一位。
b、施工人员进场做到“三级安全教育”，认真填写安全教育资料。
各班组必须坚持班前会，做好工作面的安全技术交底。
c、施工人员进入施工现场必须佩带安全帽，高空作业必须戴安全带，否则每发现一人次向甲方支付违约金50元。
d、特种作业人员必须持证上岗，过期证件无效。
做到人、证相符。
e、安全防护到位，根据本工程特点，做好各种安全防护，保护脚手架的搭设符合国家建筑安全标准，防护网必须符合国家安全标准，通道口临边防护有效，按标准搭设好隔离带等各项安全防护设施。
f、施工现场临时线搭设符合标准，杜绝私搭乱拽；生活用电符合安全标准避免火灾发生。
各种用电设备安装漏电保护器“一机一闸一漏”每台设备都做好接地检测，作好记录。
钢筋施工现场严禁电线拖地。
雨天做好
防雷措施。
吊车作业人员持证上岗，设置专职指挥人员。
g、乙方在进行施工前对施工人员进行安全培训。
施工人员参加保险，根据施工现场的实际情况，确定参保人数，保险费由乙方支付。
并设置有现场管理经验的安全员负责施工中的安全炉工作及教育工作。
严格执行安全生产法律文件，遵章守纪，在施工中不得违章指挥和违章作业。
乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故及经济损失由乙方独立承担一切经济损失和法律责任，并接受相关部门的处罚和罚款。
h、由于违反安全生产和文明施工规定、管理不善，造成各级政府的罚款由乙方承担，并在工程款中予以扣除。
i、遵守有关法律、法规等有关规定。
j、工人参加人身意外伤害保险，保险费由乙方支付。
6、甲方权力和义务
6.1 甲方在开工前向乙方提供一套相应图纸、资料，负责组织向乙方进行施工技术交底。
6.2 委派质检工程师对乙方的工程质量进行监控，监督和指挥。
6.3负责校核桥梁支座的测量放线，包括端线和边线。
6.4 提供乙方设备安装、调试及运架梁作业用电所需的接驳点以及场地。
6.5甲方负责场地平整。
6.6 如由于地方事务问题耽搁工期，五天之内不计费用。
7、乙方的权力和义务
7.1提供营业执照、税务登记证、企业编码证书、特种设备生产许可证、企业安全生产许可证、特种设备安装许可证、技术监督局备案、技术监督
检测站颁发的许可证、扫描件盖章、负责办理技术监督开工报告及检验局等一切手续及费用、编制施工方案，报送甲方工程技术部，经审批后组织实施。
上述手续不能按其要求办理、不能正常架梁，除按工期奖罚制度执行外，并承担甲方实际经济损失。
7.2 配备足够的技术和机械设备及人员、认真组织、现场施工管理，负责架桥整套设备的调运、安装、调试，梁体运输、架设及拆除工作。
乙方代表常驻施工现场，在甲方的指导下，保证工程顺利进行。
7.3由甲方提供吊车一台协助乙方安装、拆卸门式起重及架桥设备，乙方一次性支付给甲方20000元费用。
7.4采取有效措施，确保施工安全，并承担施工安全费用。
发现不按安全规定施工的，甲方有权制止或责令停工。
由于甲方未按合同约定支付乙方进度款，乙方有权中止服务，由此给乙方造成的损失由甲方承担。
7.5实行施工队伍和工地标准化管理，随时保持施工现场整齐有序。
标牌、标识规范明确，在业主或甲方组织施工现场检查时，必须服从甲方的统一安排和指挥。
7.6服从甲方的指挥及调遣，尊重并接受甲方及监理工程师的监督、检查，对检验不合格的工程按要求无偿返工并负责架桥设备的作业人员、机具的管理，承担由于乙方人员操作不当而造成的责任。
7.7不得于当地群众发生任何纠纷，由此产生的后果全部由乙方承担。
7.8乙方代表或其授权代理人授权技术、物资、设备、财务等有关人员与甲方发生的业务关系，业务往来，乙方必须认可。
7.9乙方在整个施工过程中，确保梁体不受碰撞损坏。
凡因乙方在施工过程中造成梁体碰撞、损坏，经业主、监理等单位确认需要修复和造成报
废的，其所有费用由乙方负责赔偿。
7.10如由于地方事务问题耽搁工期，五天之内不计费用。
7.11乙方需提供80/5-24-9门式起重机一套（2台），160T吊车一台，MG40/160型架桥机一台。
8、施工安全
8.1 在实施和完成本合同工程及缺陷修复过程中，乙方应做好安全防范工作，保障施工人员安全，杜绝伤亡事故的发生。
8.2 一旦发生重大伤亡事故，乙方应立即报告甲方，甲方应按规定向上级安全、建设主管部门报告。
由此发生的所有费用由相应责任方承担。
9、其它
9.1 本合同在甲乙方双方签字后生效。
传真件具有同等法律效力，工程验收合格，双方结清帐款后自行失效。
9.2 本合同壹式四份，甲方叁份，乙方壹份。
9.3 本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。
甲方单位：乙方单位：
法人代表：法人代表：
或授权代理人：或授权代理人：
签约日期：签约日期：。