2020最新勘察合同范本
勘察设计合同范本5篇
勘察设计合同范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话号码]乙方（承包人）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话号码]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供工程勘察设计服务事宜，达成如下协议：一、项目概况及工作范围（详细描述项目的地点、规模、设计内容等，明确勘察设计的工作范围及内容。
）二、合同总价及支付方式（一）合同总价：[具体金额]。
本合同总价包括乙方向甲方提供的全部勘察设计工作内容，并附明细表。
除因甲方书面要求变更外，合同总价不予调整。
（二）支付方式：合同签署后一定时间内，甲方按合同约定向乙方支付定金及款项。
支付节点应具体明确。
尾款在项目竣工验收合格后一定期限内付清。
所有款项通过银行转账方式进行支付。
（三）乙方需提供正规发票作为收款依据。
三、勘察设计要求及标准（明确勘察设计的具体标准、规范及技术要求。
）四、双方责任与义务（一）甲方责任与义务1. 甲方应当向乙方提供必要的资料，确保真实、准确、完整。
2. 甲方应按时支付合同款项。
3. 参与项目设计方案的评审工作。
（二）乙方责任与义务1. 按照合同约定完成勘察设计工作，按时交付成果。
2. 对勘察设计的成果质量负责，确保符合相关规范和要求。
3. 对甲方提出的合理要求及时响应并做出调整。
4. 保护甲方的知识产权，未经授权不得泄露或向第三方转让相关资料。
五、合同履行期限与进度安排（明确项目开始与结束时间，分阶段任务及完成时间。
）六、保密条款（明确合同涉及的商业秘密保护条款。
）双方应对本合同内容及相关资料保密，未经对方书面同意，不得泄露给第三方。
七、违约责任与赔偿（明确任何一方未履行合同义务应承担的违约责任及赔偿方式。
）八、争议解决方式（明确合同纠纷的解决途径，如仲裁或诉讼等。
工程地质勘察合同书范本7篇
工程地质勘察合同书范本7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程勘察实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的原则下，就本工程地质勘察项目达成如下协议：一、工程概况及勘察目的1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 勘察目的：为工程建设提供准确的地质资料，确保工程建设的顺利进行。
二、勘察任务及内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行现场地质勘察工作。
2. 勘察内容包括但不限于地质测绘、勘探取样、地下水测试等。
3. 乙方应根据勘察结果，编制详细的工程地质勘察报告。
三、合同双方的责任及义务1. 甲方的责任及义务：（1）甲方应提供必要的技术资料供乙方参考。
（2）甲方应及时向乙方支付合同约定的勘察费用。
（3）甲方应协助乙方进行现场工作，提供必要的条件和支持。
2. 乙方的责任及义务：（1）乙方应按照合同约定完成勘察任务，确保勘察质量。
（2）乙方应及时向甲方提交勘察报告，并保证报告的准确性和完整性。
（3）乙方应对勘察结果承担保密责任。
四、合同工期及进度安排1. 合同工期：[具体工期]。
如遇特殊情况，双方可协商顺延。
2. 进度安排：乙方应按照甲方的要求和时间节点完成各阶段工作，并及时提交相应的成果。
五、费用及支付方式1. 勘察费用：人民币[具体金额]（大写：[汉字大写金额]）。
该费用包括勘察费、报告编制费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后[具体天数]内支付乙方总费用的XX%作为预付款；在乙方提交勘察报告并经甲方确认后XX日内支付剩余款项。
六、质量要求及验收标准1. 乙方提供的勘察报告必须满足国家相关标准和规范的要求。
2. 验收标准按照国家和地方相关工程勘察标准执行。
3. 甲方在收到勘察报告后XX日内完成验收工作，并提出书面意见。
如有异议，双方应协商解决。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________二、勘察任务及内容1. 乙方应按照甲方的要求，对本项目进行地质勘察，包括但不限于地质勘察、岩土工程勘察等。
2. 勘察任务的具体内容包括但不限于：现场勘察、试验、测试、编制勘察报告等。
三、合同工期及进度安排1. 本合同勘察任务计划开始时间为：XXXX年XX月XX日，计划完成时间为：XXXX年XX月XX日。
2. 乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务，如遇特殊情况需及时通知甲方并共同协商解决。
四、费用及支付方式1. 本工程勘察费用总额为人民币_________元整（￥_________元）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付勘察费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方勘察费用总额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察报告后，甲方支付勘察费用总额的XX%；（3 乙方提交最终勘察报告并经甲方确认后，甲方支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后，及时向甲方提供正规发票。
若因乙方发票原因导致甲方未能及时付款，责任由乙方承担。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家相关规范、标准以及甲方的要求进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
2. 乙方提交的勘察报告应满足国家相关规范、标准以及甲方的要求。
若因乙方提交的勘察报告不符合要求导致工程出现质量问题，责任由乙方承担。
3. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，确保勘察质量。
2020最新勘察合同范本
2020最新勘察合同范本建设工程勘察合同（一）［岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探］工程名称：_____________________________工程地点: ______________________________合同编号：_____________________________（由勘察人编填）勘察证书等级：_________________________发包人：_______________________________勘察人：_______________________________签订日期：_____________________________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人勘察人发包人委托勘察人承担_____ 任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：1.6承接方式: ______________________________________________________1.7预计勘察工作量：第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
建设工程勘察合同范文通用版本6篇
建设工程勘察合同范文通用版本6篇第1篇示例：建设工程勘察合同范文通用版本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：鉴于甲方欲对具体项目进行勘察工作，乙方愿意承担该项目的相关勘察工作。
双方经友好协商，达成以下协议：一、勘察内容：乙方应按照甲方的要求，对项目进行全面勘察，包括但不限于地质勘查、环境勘察、设计勘查等工作。
勘察范围、深度、方法等需符合相关法规和标准。
二、勘察时间：勘察工作应在双方签订本合同后的规定时间内完成。
如因不可抗力等原因导致延误，应及时通知甲方并重新确定时间计划。
三、勘察报告：乙方应按照甲方要求及时提交勘察报告，并对勘察结果负责。
报告需真实、准确、完整，如有虚假，乙方应承担相应责任。
四、费用支付：甲方应按照合同约定支付勘察费用。
支付方式、金额及时间均在合同中明确规定。
如有增加费用的情况，应及时协商确定后支付。
五、保密条款：双方应妥善保管涉及项目的相关信息和数据，不得私自泄霩。
如因违反保密约定导致的损失，应承担相应法律责任。
六、违约责任：如一方未能按合同规定履行义务，应承担相应违约责任。
违约方须赔偿对方因此造成的损失，包括但不限于经济损失和信誉损失。
七、争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决。
无法协商解决的，应提交有管辖权的法院诉讼解决。
八、其他约定：本合同未尽事宜由双方协商解决，相关内容可通过书面补充协议明确约定。
九、生效与终止：本合同自双方签字盖章后生效，有效期至完成勘察工作的结束。
双方一致同意终止合同的，应通过书面形式进行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上内容为建设工程勘察合同范文通用版本，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。
愿双方本着诚信合作、互利共赢的原则，共同推动项目的顺利进行。
第2篇示例：建设工程勘察合同范本甲方：_______________单位名称法定代表人/授权代表：_______________联系地址：_______________电话：_______________邮编：_______________为了保障双方的合法权益，规范工程勘察活动，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方开展的建设工程勘察达成如下协议：一、勘察内容及范围1. 甲方委托乙方对_______________（项目名称）进行勘察工作，包括但不限于土地勘察、地质勘察、地基勘察等，具体勘察内容和范围详见附件《建设工程勘察任务书》。
工程地质勘察合同范文5篇
工程地质勘察合同范文5篇第1篇示例：工程地质勘察合同范本甲方（委托方）：_______________（单位名称）地址：____________________（单位地址）法定代表人：_______________（姓名）联系电话：________________（电话号码）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行工程地质勘察事宜，达成以下合同：第一条任务内容1.1 甲方委托乙方进行_______________（工程地质勘察项目名称）的地质勘察工作，具体包括_______________（具体内容）。
1.2 乙方应当按照国家相关法律法规和工程地质勘察规范要求，认真履行勘察任务，确保勘察结果的准确性和可靠性。
第二条任务期限2.1 工程地质勘察的开始日期为________________（年月日），结束日期为________________（年月日）。
2.2 若因不可抗力或其他不可预见的情况导致勘察任务无法按期完成，乙方应当及时通知甲方，并经双方协商后延长任务期限。
第三条报酬标准3.1 甲方应当按照合同约定的报酬标准支付工程地质勘察费用，具体金额为_______________（人民币大写）（￥_______________）。
3.2 报酬支付方式为_______________（一次性付清/分期支付等）。
第四条保密条款4.1 乙方应当对甲方提供的任何相关信息和资料进行保密，未经甲方书面许可，不得向第三方透露。
4.2 乙方对勘察过程中获得的相关机密信息和数据，也应当严格保密，不得以任何形式泄露给第三方。
第五条质量保证5.1 乙方应当对工程地质勘察结果的准确性、可靠性承担责任，若因勘察错误导致甲方损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。
第六条合同变更6.1 若在勘察过程中需要对合同内容进行变更，双方应当经过协商一致，并书面签署变更协议。
6.2 变更后的合同内容具有同等法律效力。
工程地质勘察合同范文5篇
工程地质勘察合同范文5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程地质勘察事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：[项目名称]工程地点：[工程地点]勘察工作内容：[工作内容概述]（包括但不限于勘察类型、范围、深度等）二、合同期限及进度安排本合同自签订之日起生效，有效期为XX年/月。
乙方应按以下进度安排完成勘察工作：1. 合同签订后XX日内完成现场踏勘；2. 现场踏勘后XX日内提交勘察大纲；3. 勘察周期内完成所有勘察工作并交付成果。
三、费用及支付方式1. 勘察费用：人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
具体费用包括：人员费、设备费、交通费及其他相关费用。
如工程存在延期或内容变更，费用将相应调整。
2. 支付方式：甲方在合同签订后XX日内支付乙方总费用的XX%作为预付款，乙方提交勘察成果报告并经甲方确认后XX日内支付剩余款项。
3. 乙方应在甲方支付款项前提供合法有效的发票。
四、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家现行标准、规范、规程进行勘察工作，并对勘察成果的质量负责。
2. 勘察成果应包括以下内容：[成果内容列举]（如地质报告、数据分析等）。
3. 甲方将在收到勘察成果后的XX日内进行验收，并提出意见。
如勘察成果未达到约定要求，乙方应无偿进行修正或重新勘察。
五、保密条款及知识产权归属1. 乙方应对甲方提供的资料及本次勘察成果承担保密责任。
未经甲方许可，不得向第三方泄露或用于本合同以外的其他用途。
2. 本次勘察成果的知识产权归甲方所有，乙方不得将成果用于其他项目或转让给第三方。
但乙方有权在相关学术著作中引用本次勘察数据。
六、违约责任及赔偿损失规定任何一方未履行本合同约定的义务，均视为违约。
违约方应承担以下责任：1. 若因乙方原因未能按时完成勘察工作，应支付逾期违约金；若逾期超过XX日，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。
工程地质勘察合同书范本5篇
工程地质勘察合同书范本5篇篇1工程地质勘察合同书范本甲方（委托方）：（公司名称）地址：邮编：电话：传真：联系人：乙方（承接方）：（公司名称）地址：邮编：电话：传真：联系人：鉴于甲方拟在（项目地点）进行工程建设，为确保工程的施工质量和安全，根据双方自愿、平等、协商一致的原则，经友好协商，就甲方拟委托乙方进行工程地质勘察服务事宜达成如下协议，以友好合作、互信互利、共同发展为原则，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应按照甲方提交的工程地质勘察任务书，对建设项目的地质情况进行勘察分析，提供相应的勘察报告。
勘察内容包括但不限于地下水情况、地质结构、地基承载力等方面。
1.2 乙方应根据甲方的要求，提供相关的勘察资料、勘察报告，并在勘察过程中及时与甲方沟通，做好协调工作。
第二条服务费用2.1 本次工程地质勘察服务的费用为（金额），由甲方支付给乙方。
2.2 乙方应在合同生效后（时间）内开具服务发票，并提供相关的发票税务资料。
2.3 如因勘察过程中发现需要追加勘察内容或发生额外费用，乙方应及时与甲方协商，经双方确认后支付相应费用。
第三条服务期限3.1 乙方应于本合同签订后（时间）内开始工程地质勘察服务，完成时间为（时间）。
3.2 如因不可抗力等原因导致勘察服务延期，乙方应及时通知甲方，并按实际情况调整勘察计划。
第四条质量保证4.1 乙方应按照国家相关规定和标准进行工程地质勘察工作，确保勘察报告的准确性和真实性。
4.2 如因乙方的工作质量问题导致勘察报告不准确或出现错误，乙方应承担相应责任并进行修正。
第五条保密条款5.1 乙方应对甲方提供的相关资料和信息进行保密，未经甲方允许不得向第三方透露。
5.2 本合同签订后，乙方不得擅自使用甲方的名称进行任何宣传或推广活动。
第六条违约责任6.1 如因乙方的原因导致勘察任务无法完成或出现质量问题，乙方应承担相应责任，并进行赔偿。
6.2 如因甲方拖延支付费用或提供不准确信息而导致勘察服务延期或出现问题，甲方应承担相应责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020最新勘察合同范本建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]工程名称：______________________________工程地点:_______________________________合同编号：______________________________（由勘察人编填）勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________勘察人：________________________________签订日期：______________________________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人___________________________________________________________ _________勘察人发包人委托勘察人承担___________________________________________________________ ______任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：___________________________________________________________ ____________1.3工程规模、特征：___________________________________________________________ ___________1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________________________________________________________1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：_______________________________________________________1.6承接方式:________________________________________________________ ____________________1.7预计勘察工作量：___________________________________________________________ __________第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日开工，________年________月________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为________元(大写_____________________)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计________元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度________%时，向勘察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款，计___________元;勘察工作外业结束后________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的________%，计__________元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____________元。
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。
发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。
5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.10本合同有关条。
款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，。
按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。
并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条：违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计________元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条：其它约定事项：__________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_______________仲裁委员会仲裁。
发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。
第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式__________份，发包人__________份、勘察人__________份。
发包人名称：勘察人名称：(盖章)(盖章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证意见：(盖章)(盖章)备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日。