2018二建法规数字考点
法规数字考点总结(上)《建设工程法规及相关知识》数字考点总结说明：★代表其重要程度第一章建设工程基本法律知识★1.行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，在公布后30日报有关机关备案；宪法和法律不需要备案。
★★2.农民集体土地由本集体经济组织成员承包经营，经营期30年。
在土地承包经营期限，对承包土地进行调整的，必须经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意，并报建乡镇人民政府或县级农业部门批准。
★★★3.专利权的保护期限：发明为20年，实用新型和外观设计为10年。
保护期均自申请日起算。
★★★4.注册商标有效期为10年，自核准注册之日起算；可无数次地提出续申请，每次续展注册的有效期为10年。
应在到期前12个月申请，还有6个月的宽展期，宽展期满仍未申请的，注销其注册商标。
从核准注册日起算。
★5.一般职务作品（工作任务但未用单位条件）的著作权由作者享有，单位可以优先使用2年。
★6.著作权的保护期（关注50年即可）(1)作者署名权、修改权、保护作品完整的保护期不受限制；(2)公民的作品，发表权、使用权和获得报酬权保护期，终生+死后50年；(3)单位作品或单位享有著作权的作品，发表权、使用权、获得报酬权保护期，为50年，截至于作品首次发表后第50年的12月31日；但作品完成后50年未发表的不再保护。
★7.计算机软件的保护期限，如果涉及到自然人，为自然人终身+死后50年；如果是单位，首次发表后的50年，开发完成50年未发表，不再保护。
★★★8.保证期限当事人无约定，履行期满之日起6个月；有约从约。
★★★9.定金应以书面形式约定，定金合同从实际交付定金之日起生效；定金数量由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
★10.安装工程一切险的保险期限一般应该包含一个试车考核期，试车考核期一般不超过3个月，安装工程一切险对旧机器设备不负考核期保险责任。
第二章施工许可法律制度★★1.不需要办理施工许可证之一：限额以下的小型工程（投资额在30万元或建筑面积在300平方米以下的建筑工程）。
★★★2.施工许可证颁发条件之一：建设资金已经落实，标准为：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%；建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
★★5.企业资质证书有效期为5年；可届满延期，应在届满3个月前申请办理手续。
★6.建筑业企业在资质证书有效期名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月办理资质证书变更手续。
★7.中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的25%。
★★★8.注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。
注册证书与执业印章有效期为3年。
需要继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，申请延续注册，延续注册有效期为3年。
★9.注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后1个月，通过新聘用企业申请办理变更手续。
变更后延续原有效期。
★★★10.年龄超过65周岁的建造师不予注册。
★★11.二级建造师的继续教育在每个注册有效期参加继续教育不少于120学时，其中必修60学时，选修60学时。
每增加一个专业增加60学时继续教育，其中必修30学时，选修30学时。
每一注册有效期，冲抵继续教育选修课学时累计不得超过60学时。
★★12.二级建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目的负责人情况之一：因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。
第三章建设工程发承包法律制度★★★1.建设工程必须招标的规模标准（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（3）勘察、设计、监理，单项合同在50万元人民币以上的；（4）单项低于上述规定，但项目总投资在3000万元人民币以上的。
★★2.邀请招标应当向三个以上具备能力的特定法人发出邀请。
★★3.招标人需澄清或者修改招标文件，应在投标文件截止时间至少15天前以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或者修改容为招标文件的组成部分。
★★4.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日。
★★5.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。
★★★6.对于评标委员会来说，人数为5人以上的单数，其术、经济方面的专家不得少于2/3。
★7.评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评标报告，推荐合格的1～3人名中标候选人，并排序。
★★8.招标人和中标人自中标通知书发出之日起30日，订立书面合同。
★★9.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，最高不超过80万元，有效期应当与投标有效期一致。
★10.撤回投标文件的，应当自收到书面撤回通知的5日退还。
投标截止后撤销的，不退还投标保证金。
★11.招标人最迟应当在书面合同签订后5日退还投标保证金并加计银行同期存款利息。
★★★12.依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日公示中标候选人，公示期不得少于3日。
★13.招标人应当自确定中标人之日起15日，向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。
★14.认为不符合规定的，可以自知道或应当知道之日起10日向有关行政监督部门投诉。
★★★15.《建筑市场诚信行为信息管理办法》：不良行为在行政处罚决定做出后7日公布，公布期限一般为6个月至3年（可申请缩短的，但不得少于3个月；整改不利可延长）；良好行为公布期限一般为3年。
★★16.《招标投标行为记录公告暂行办法》：公布自招标行为行政处理决定作出之日起20个工作日；行为记录公告期限为6个月；限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，从其决定。
第四章建设工程合同和劳动合同法律制度★1.工程师以书面形式要求承包人暂停施工，并在48小时提出书面处理意见。
★2.承包人实施工程师的处理意见后，可书面提出复工要求，工程师应在48小时给予答复，未48小时答复的，承包人可自行复工。
★★3.工期可以顺延的情形之一：一周非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
★4.工期顺延的程序：（1）承包人在工期可以顺延的情况发生后14天，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。
【注意】只能约定1次试用期。
★★11.试用期的最低工资①不低于本单位相同岗位最低档工资的80%；②不低于劳动合同约定工资的80%；③不低于用人单位所在地的最低工资标准。
【注意】三者的逻辑关系是，1和2是或的关系，1、2和3是并且的关系。
★★12.劳动行政部门自收到集体合同之日起15日未提出异议的，集体合同即行生效。
★★★13.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。
劳动者在试用期提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。
★14.用人单位提前30日以书面形式通知劳动者或额外支付一个月工资后，单位须支付经济补偿。
★★15.用人单位经济性裁员：用人单位需要裁减人员20人以上，或者不足20人但占企业职工总数10%以上的，提前30日向工会或全体职工说明情况，并经劳动行政部门报告。
★16.对于经济性裁员来说，用人单位在6个月重新招用人员的，在同等条件下优先招用被裁减人员。
★★17.用人单位不得解除劳动合同的情形之一：在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的。
★★★18.终止合同的经济补偿：（1）按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资；（2）6个月以上不满1年，按1年计算，不满6个月的，支付半个月工资；（3）工资高于政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，按3倍支付，补偿的最高不超过12年；（4）月工资指合同解除或终止前12个月的平均工资。
低于地区最低工资标准的，按最低标准计算。
★★19.劳务派遣单位依公司法的规定设立，注册资本不得少于200万元。
★★20.女职工保护之一：不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。
对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
★★★21.女职工保护之一：女职工生育享受98天的产假。
（劳动法规定为不少于90天，目前执行的《女职工劳动保护特别规定》为98天）。
★★21.领取失业金的期限与规定（1）累计缴费1～5年的，领取最长12个月；（2）累计缴费5～10年的，领取最长18个月；（3）累计缴费10年以上的，领取最长24个月；（4）重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取期限与前次应领而未领的期限合并计算，最长不超过24个月。
★★22.对于劳动争议仲裁不服的，自收到仲裁裁决书15日向人民法院提出诉讼；逾期不起诉的，仲裁即发生法律效力。
★23.在买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
★24.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。
自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。
借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。
借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。
借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。
借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。
★25.在租赁合同中，关于支付租金期限。
无约定或约定不明确，补充协议；按合同有关条款或交易习惯；租赁期不满1年，租赁期届满时支付，1年以上的，每届满1年支付。
★★★26.租赁合同的租赁期不得超过20年，超过部分无效；期限在6个月以上的，应当采用书面形式。
2018年二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点完整版
2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程保险制度5月2日2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程保险制度第八节建设工程保险制度一、建设工程一切险(及第三者责任险)10条：设计错误引起的损失；自然磨损；因原材料缺陷或工艺不善引起的损失；非外力引起的机械或电气装置本身损失；维修保养或正常检修费用；文字资料及包装物料；盘亏；领有公共运输执照或已保险的运输设备损失；工地内及周围已有的财产；期限终止前已竣工验收或实际占用的部分2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程代理制度4月29日2018二级建造师建设工程法规及相关知识复习知识点：建设工程代理制度一、概念指代理人在代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为，行为后果由被代理人承受的法律制度。
二、代理的种类1.委托代理：代理人根据被代理人授权而进行的代理，又称为“意定代理”和“任意代理”。
2.法定代理;3.指定代理。
三、建设工程代理行为的设立(一)不得委托代理的建设工程活动点击【二级建造师学习资料】或打开/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版(二)须取得法定资格方可从事的建设工程代理行为【提示】招标代理机构的资质条件：有营业场所和资金;有专业技术力量，有可作为评标委员会成员的技术、经济方面的专家。
标代理机构的资格由国务院或省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定。
(三)民事法律行为的委托代理1.民事委托代理，可以用书面形式，也可以口头形式，但法律规定用书面形式的应当采用书面;2.书面的授权委托书应当载明代理人名称、代理事项、权限和期限;3.委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。
四、建设工程代理行为的终止1.代理期间届满或者代理事务完成2.被代理人取消委托或者代理人辞去委托3.代理人死亡4.代理人丧失民事行为能力5.作为被代理人或者代理人的法人终止1.被代理人取得或者恢复民事行为能力2.被代理人或者代理人死亡3.代理人丧失民事行为能力4.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定5.由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭五、建设工程代理法律关系1.代理人在代理权限内以被代理人的名义实施代理行为2.转托他人代理应事先取得被代理人的同意3.无权代理和表见代理(1)无权代理三种表现形式：始未授权，超越代理权，代理权终止。
2018二级建造师法规 重点知识汇编
2018二级建造师法规重点知识汇编第一部分建设工程法律制度 (1)一、建造师相关管理制度 (1)二、法律体系和法的基本形式 (1)三、宪法 (1)四、民法 (2)五、建筑法 (5)六、招标投标法 (9)七、安全生产法 (15)八、安全生产管理条例 (18)九、建设工程质量管理条例 (22)十、产品质量法 (27)十一、标准化法 (28)十二、环境保护法 (28)十三、节约能源法 (32)十四、档案法 (37)十五、税法 (39)十六、建设工程法律责任 (39)十七、合同的效力 (42)十八、合同履行 (44)十九、违约责任 (48)二十、合同的担保 (52)第二部分建设工程纠纷的处理 (54)一、民事纠纷处理的方式 (54)二、证据 (55)三、民事诉讼法 (57)四、仲裁法 (63)五、行政复议法与行政诉讼法 (66)第一部分建设工程法律制度一、建造师相关管理制度（二）掌握注册管理1、注意注册建造师与注册建造师资格的区别。
2、注册建造师的注册类别：初始、延续、变更、增项注册四类。
有效期3年。
3、因变更注册不及时损失由聘用企业负责。
（三）掌握执业管理1、执业范围：考核认定或通过全国统考取得资质证书并经注册的二级建造师，可在全国范围内执业。
2、必须有注册建造师签字盖章情形：（1）工程施工管理文件；（2）质量合格文件。
（四）掌握执业工程规模标准项目负责人专业和级别限制大型工程：本专业一级中型工程：本专业一级、二级小型工程：无限制（五）掌握监督管理1、监督管理机关：县级以上人民政府建设主管部门。
2、相互告知：县级以上建设主管部门将违法事实、处理结果报告注册机关；注册机关将注册信息告知建设主管部门。
（六）掌握信用档案管理注册建造师的信用档案：包括基本情况、业绩、良好行为、不良行为等。
不良行为：违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等。
二、法律体系和法的基本形式（一）掌握法律体系法律体系通常包括宪法、民法、商法、经济法、行政法、劳动法与社会保障法、自然资源与环境保护法、刑法与诉讼法。
2018二建法规数字考点
二建法规数字考点总结(上)《建设工程法规及相关知识》数字考点总结说明：★代表其重要程度第一章建设工程基本法律知识★1.行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，在公布后30日内报有关机关备案；宪法和法律不需要备案。
★★2.农民集体土地由本集体经济组织成员承包经营，经营期30年。
在土地承包经营期限内，对承包土地进行调整的，必须经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意，并报建乡镇人民政府或县级农业部门批准。
★★★3.专利权的保护期限：发明为20年，实用新型和外观设计为10年。
保护期均自申请日起算。
★★★4.注册商标有效期为10年，自核准注册之日起算；可无数次地提出续申请，每次续展注册的有效期为10年。
应在到期前12个月内申请，还有6个月的宽展期，宽展期满仍未申请的，注销其注册商标。
从核准注册日起算。
★5.一般职务作品（工作任务但未用单位条件）的著作权由作者享有，单位可以优先使用2年。
★6.著作权的保护期（关注50年即可）(1)作者署名权、修改权、保护作品完整的保护期不受限制；(2)公民的作品，发表权、使用权和获得报酬权保护期，终生+死后50年；(3)单位作品或单位享有著作权的作品，发表权、使用权、获得报酬权保护期，为50年，截至于作品首次发表后第50年的12月31日；但作品完成后50年内未发表的不再保护。
（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（3）勘察、设计、监理，单项合同在50万元人民币以上的；（4）单项低于上述规定，但项目总投资在3000万元人民币以上的。
★★2.邀请招标应当向三个以上具备能力的特定法人发出邀请。
★★3.招标人需澄清或者修改招标文件，应在投标文件截止时间至少15天前以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或者修改内容为招标文件的组成部分。
★★4.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日。
二级建造师建设工程法规及相关知识考点完整版
2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(1)3月14日2018年二级建造师建设工程法规及相关知识考点(1)点击进入2018二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》基础_章节_模拟试题专题2Z202030建造师注册执业制度1.通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书并按《注册建造师管理规定》注册、取得注册建造师注册执业证书和执业印章(即执业凭证)，才能以注册建造师名义执业。
建造师注册包括初始注册、延续注册、变更注册和增项注册，各有不同的条件、期限和规定。
其中：初始注册应在资质证书签发之日起3年内申请，逾期申请时应提交符合本专业继续教育要求的证明;初始注册和延续注册的有效期均为三年，变更注册仍延续原注册有效期。
2.根据《建造师执业资格制度暂行规定》和《注册建造师管理规定》，注册建造师可从事建设工程项目总承包管理或施工管理、建设工程项目管理服务、技术经济咨询以及法律法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。
建造师应当受聘于一个具有建设工程一项或多项资质的单位，但不得超出受聘单位业务范围执业或同时在两个或两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。
注册建造师有权在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;保管和使用本人注册证书和执业印章，注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效;对本人执业活动进行解释和辩护;对侵犯本****利的行为进行申诉以及接受继续教育等。
建造师有义务遵纪守法，执行技术标准、规范和规程，保证执业成果质量并承担相应的责任，保守国家和他人的秘密，主动回避与本人有利害关系的执业活动。
3.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书，采取弄虚作假手段取得《注册建造师继续教育证书》，未取得注册证书和执业印章而以建造师名义执业，未办理变更注册或注册有效期满未办理延续注册而继续执业，不按规定接受继续教育，未按规定提交注册建造师信用档案信息以及在执业活动中有违法行为或因过错造成质量事故的，应承担相应的法律责任。
二建法规时间点记忆大全2018
二建法规时间点记忆大全20180小时1、开标时间与投标截止时间要求同一时间。
2、仲裁裁决和二审判决立即生效。
3、对开标的异议要求开标当场提出，当场答复。
1小时安全生产事故：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向县级以上政府安监部门和有关部门报告。
2小时安全质量事故安监部门逐级上报的时间：2小时。
3小时加班时间限制：一般每日不超过1小时；特殊原因在保障劳动者身体健康的条件下每日不得超过3小时，但是每月不得超过36小时。
4小时非全日制用工：一般平均每日工作时间不超过4小时，每周累计不超过24小时。
24小时1、建设工程发生质量事故：有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
2、在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。
48小时1、建设工程工期：工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人；48小时内不答复视为同意承包人要求，工期顺延。
2、暂停施工：工程师认为有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见；承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内予以答复；48小时内未答复，承包人可自行复工。
3、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。
承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查；监理人不能按时检查的，应在检查前24小时向承包人提出书面延期要求，但延期不能超过48小时；监理人未按时检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格。
4、诉讼证据保全：情况紧急的，必须在48小时内作出裁定；诉前证据保全：必须在48小时内作出裁定。
3日（工作日）1、资格预审文件澄清或修改：提交资格预审申请文件截止时间至少3日前。
2、试用期解除劳动合同：劳动者在试用期内提前三日通知用人单位可以解除劳动合同。
2018二级建造师考试《法律法规》必背知识点大全
2018二级建造师法律法规复习重点建造师管理制度第一节建造师管理制度一、注册管理概念：注册建造师1、通过考核认定或考试合格取得资格证书按规定注册取得注册职业证书和职业印章的专业技术人员2、未取得注册职业证书的职业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动。
（言下之意：小型工程的项目负责人不一定需要建筑师担任）相关考题1、下列有关建筑师执业的行为中，合乎我国有关管理规定的是（C ）A、李某参加了建造师执业资格考试，在得知考试成绩通过后即以建造师的名义在某工程项目中担任项目经理。
B、王某从事项目管理工作多年，并以取得一级项目经理资质证书，经所在单位同意，以建造师的名义在当地的一个项目上担任项目经理。
C、陈某参加了建造师的执业资格考试，没有通过，但其单位急需用人，仍然聘任其为小型项目工程的项目经理。
D 、吴某参加了建造师的执业资格考试，虽然没有通过，但其单位因急需用人仍然以建造师的名义聘任其为某工程的项目经理。
2、取得建造师执业资格证书的人员，以建造师的名义执业的前提规定（B ）A、备案B、注册C、审批D、认证3、万某20xx年9月参加全国二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以（C ）A、以建造师的名义担任在建设工程项目施工的项目经理。
B、通过注册取得建造师执业资格证书。
C、取得建造师执业资格证书，通过注册以建造师的名义执业。
D、取得建造师执业证书和执业印章。
（一）注册申请注册的受理，审批，核发方：省，自治区，直辖市人民政府建设主管部门。
核发证书后30日内报国务院建设主管部门备案。
例题：张某受聘于上海闵行区某工程施工单位，20xx年1月在上海浦东新区报名参加二级建造师考试，20xx年4月在江苏南通某项目工作期间，获悉其建造师考试合格，并已取得资格证书。
张某所在工作单位工商注册在上海奉贤。
则张某（D ）A、可以自行向南通市建设主观部门申请注册。
B、因当通过其所在单位向上海事或江苏省建设主观部门申请注册。
2018年二级建造师《法规知识》重点内容解析要点一
2018年二级建造师《法规知识》重点内容解析要点一8月29日什么是邀请招标?邀请招标，也称有限竞争招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
应当公开招标的施工招标项目，有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：1.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的;2.受自然地域环境限制的;3.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的;4.拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的;5.法律、法规规定不宜公开招标的。
招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
未取得注册证书和执业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动。
重点解析：此处注意掌握两个点：(1)“大中型”也就是说，对于小型建设工程项目，并没有这样的要求。
即要求施工单位项目负责人必须是注册建造师。
(2)“施工单位”点击【二级建造师学习资料】或打开/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版对于大中型建设工程项目的勘查、设计、工程监理等单位的负责人不要求必须是建造师。
尽管建造师也可以在这些单位执业。
2008~2018二级建造师各科目真题及答案汇总二级建造师考试试题及答案二级建造师考试试题库2018年环球网校二级建造师培训机构2018年二级建造师《法规知识》重点内容解析要点二点击【二级建造师学习资料】或打开/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版。
2018二建《工程法规》数字考点整理 国生教育
2018二建《工程法规》数字考点整理国生教育建设工程合同和劳动合同法律制度建设工程合同和劳动合同法(一)★1.工程师以书面形式要求承包人暂停施工，并在48小时内提出书面处理意见。
★2.承包人实施工程师的处理意见后，可书面提出复工要求，工程师应在48小时内给予答复，未48小时答复的，承包人可自行复工。
★★3.工期可以顺延的情形之一：一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
★4.工期顺延的程序：(1)承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。
(2)工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
★★★5.工程承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自工程竣工之日或合同约定的竣工之日起计算。
★★★6.在可变更可撤销合同中，权利人行使撤销权应当在知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使，并应当向人民法院或仲裁机构申请。
★★★7.应该订立无固定期限合同的情形：(1)劳动者在用人单位连续工作满10年的;(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新签订劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的;(3)连续订立两次固定期限劳动合同，且无特殊情况(即用人单位可以解除合同的情形);(4)单位自用工之日满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
★★8.用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。
未同时签订劳动合同的，应自用工之日起1个月内订立。
★★9.用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面合同的：向劳动者每月支付2倍的工资;用人单位不与劳动者订立无固定期限劳动合同的自应当订立无固定期限劳动合同之日起每月支付2倍的工资。
★★10.关于试用期合同期试用期不满3个月（以完成一定工作任务为期限的劳动合同）无3个月以上不满1年不超过1个月1年以上不满3年不超过2个月3年以上及无固定期限不得超过6个月【注意】只能约定1次试用期。
二建《法律法规》考试要点汇总
2018年二建《法规》考试要点汇总2Z302030建造师注册执业制度【考点1】建造师执业的注册类型【考点2】不予注册建造师的情形【考点3】注册建造师的执业范围【真题】1.关于注册建造师执业管理的说法，正确的是()。
【2012年】A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印章B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D.大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任【答案】B【解析】本题设置陷阱较多。
A值得重视，施工管理文件应当由注册建造师签字并加盖执业印章，而不是二者有其一，这可能成为今后一二年命题的热点;B表述正确;C，小型工程项目负责人不要求由注册建造师担任;D，大型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。
法律体系和法的基本形式(1分;1分;1分)(一)掌握法律体系法律体系通常包括宪法、民法、商法、经济法、行政法、劳动法与社会保障法、自然资源与环境保护法、刑法与诉讼法。
重点掌握一些容易混淆的法的归属：如合同法属民法;公司法属商法;建筑法属经济法;消防法属社会保障法等。
(二)熟悉法的形式1、法律形式：宪法、法律、行政法规、地方性法规、行政规章、最高人民法院司法解释规范性文件、国际条约。
此外，自治条例和单行条例、特别行政区法律等也属于我国法的形式。
2、各法的制定机关宪法：全国人大;法律：全国人大及其常委会;行政法规：国务院;地方性法规：省人大及其常委会、省会所在的市人大及其常委会、国务院批准的较大的市人大及其常委会;3、效力等级：宪法——法律——行政法规——地方性法规——地方政府规章建造师相关管理制度(1分;2分;2分)(一)了解建造师框架体系1、建造师制度起源于英，发展于美，国际建造师协会有17个成员。
2、分级管理、条块结合：住房和城乡建设部负责对全国注册建造师实行统一管理;省建设厅负责二级注册建造师监督管理。
2018二级建造师《建筑工程》建设工程安全生产法律制度考点汇总
2018二级建造师《建筑工程》建设工程安全生产法律制度考点2018年版二级建造师考试教材1月上市开售，学尔森为各位考生免费提供2018年二级建造师电子版教材（完整版）、历年真题答案及解析、全科免费视频课程、群真模拟题尽收其中，全部由业界权威名师精心解析，精细化试题分析，完美解析一网打尽。
免费领取2018年二级建造师全套资料完整版：/article/category/jzs2?wenkuwd2018年二级建造师考试时间预计5月26-27日，考试报名时间预计1-3月，为了帮助考生们更好的梳理考点，小编特为大家整理了2018二级建造师《建筑工程》建设工程安全生产法律制度考点汇总：施工安全生产许可证制度、安全生产许可证的有效期和政府监管的规定、违法行为应承担的法律责任、施工安全生产责任和安全生产教育培训制度、施工单位的安全生产责任、施工单位安全生产教育培训的规定、违法行为应承担的法律责任、施工现场安全防护制度、编制安全技术措施、专项施工方案的规定、施工现场安全防护和安全费用的规定、施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施、工伤保险和意外伤害保险的规定、违法行为应承担的法律责任、施工安全事故的应急救援与调查处理、生产安全事故的等级划分标准、施工生产安全事故应急救援预案的规定、施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定、违法行为应承担的法律责任、建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度、建设单位相关的安全责任、机械设备等单位相关的安全责任，赶紧来开森学学习吧。
更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网二级建造师频道。
2Z205000 建设工程安全生产法律制度学习本部分的主要内容有：申请领取安全生产许可证的条件；安全生产许可证的有效期和政府监管的规定；施工总承包和分包单位的安全生产责任；施工作业人员安全生产的权利和义务；办理意外伤害保险的规定；生产安全事故的等级划分标准；施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定；建设单位相关的安全责任；施工项目负责人的安全生产责任；施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的规定；编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定；生产安全事故等级划分的要素、事故等级划分的补充性规定及社会影响恶劣的事故；设备检验检观测单位安全责任；政府部门安全监督管理的相关规定等。