绍兴房地产买卖合同
房屋买卖合同书参考范文（4篇）
房屋买卖合同书参考范文出卖人（以下简称甲方）：_____电话_____身份证号：_____现住址：_____买受人（以下简称乙方）：_____电话_____身份证号：_____现住址：_____见证方：_____根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿，协商一致的基础上就买卖房屋达成如下协议：第一条乙方购买甲方位于私有楼房住宅一处，建筑面积为平方米（位置、面积都以“甲方与签订的合同”为准）。
第二条双方商定该房屋按甲方所提供的建筑面积及房屋的内部情况,转让价格定为万元人民币，大写人民币。
此价格内包含房屋本身及附属设施设备的价格。
第三条甲方应在签署本合同时，向乙方提供以下证件原件及复印件：1、身份证、户口薄、结婚证;2、购房合同、购房发票及相关的缴税（费）凭证;3、房屋共有人同意或委托出卖的证明;4、办理房屋买卖及过户手续应出具的其他文件。
注：如有特殊情况发生，甲方子女必须无条件协助乙方办理房产过户手续。
第四条甲方的承诺保证：1.甲方保证自己所提供的原有购房协议及自己的身份证件真实有效，不存在任何虚假成分;2.甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，保证在交易时该房屋没有产权纠纷，转让该房屋不存在法律上的障碍。
3.甲方保证其配偶、儿女和其他享有继承权的人对该房屋不主张继承权、共同所有权和其他权利。
4.甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利（如抵押等），否则造成不良后果由甲方出面解决。
5.甲方保证因国家政策性拆迁、自然灾害等涉及到的土地与房屋赔偿或补偿归乙方所有，与甲方无关。
6.若发生与甲方有关的产权纠纷或其它债权债务，概由甲方负责清理，并承担相应的责任，与乙方无关。
7.由于建设方的原因，本房屋没有办理房屋产权证，甲方保证：建房单位在日后统一办理房屋产权证时，甲方及时办理房屋产权证，在____日内与乙方办理房产过户手续，保障乙方对房屋所有权的合法行使。
2024年浙江省房屋买卖补充协议
2024年浙江省房屋买卖补充协议
本协议由买卖双方自愿签署，为明确双方权利义务，特作如下补充协议：
一、房屋信息
1. 买方确认已对房屋基本情况和产权状况进行核实，并无异议。
2. 买方同意在签订正式买卖合同前支付定金，卖方同意准备好房屋产权证明并提供。
3. 买卖双方确认房屋实际交付和过户手续时间为合同约定的日期。
4. 买卖双方确认房屋购买价格为该房屋评估价和双方协商价的总和。
二、房屋交付
1. 卖方承诺在交房时，保证所出售的房屋没有债务纠纷，且配套设施齐全，无任何质量问题。
2. 买方在收房时应当对房屋进行认真检查，并及时向卖方提出房屋质量问题，协商解决办法。
三、房屋过户
1. 房屋过户手续由双方共同协商解决，买卖双方应积极配合办理过户手续。
2. 过户完成后，买方应及时向卖方支付房屋全款，并签署过户手续确认文件。
四、其他事项
1. 本协议未尽事宜，由买卖双方协商解决。
2. 本协议经买卖双方签字生效，并作为正式买卖合同的补充。
买方（签字）：
日期：
卖方（签字）：
日期：。
房产买卖合同协议书样本(6篇)
房产买卖合同协议书样本甲方（出卖人）：_____ 国籍：_____（身份证/护照）：_____地址：_____ 邮政编码：_____ 联系电话：_____乙方（买受人）：_____ 国籍：_____（身份证/护照）：_____地址：_____ 邮政编码：_____ 联系电话：_____丙方（中介）：_____ 国籍：_____（身份证/护照）：_____地址：_____ 邮政编码：_____ 联系电话：_____根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规之规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲、乙双方共同委托丙方从事房产经济事项达成一致意见，特订立如下协议：第一条房屋的基本情况甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于_____;位于第_____层，共_____（套/间），房屋结构为_____，建筑面积____平方米（其中实际建筑面积____平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积____平方米），房屋用途为_____;房屋所有权证号_____，土地使用权证号_____，房地产权证号为_____。
第二条房屋面积的特殊约定1、本合同第一条所约定的面积为（甲方暂测/原产权证上标明/房地产产权登记机关实际测定）面积。
如暂测面积或原产权证上标明的面积（以下简称暂测面积）与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积（以下简称实际面积）为准。
2、该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的____%（不包括____%）时，房价款保持不变。
3、实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的____%（包括____%）时，甲乙双方同意按下述第_____种方式处理：（1）乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起____天内将乙方已付款退还给乙方，并按_____利率付给利息。
第三条土地使用权性质1、该房屋相应的土地使用权取得方式为________________。
浙江省商品房买卖合同【5篇】
浙江省商品房买卖合同【5篇】浙江省商品房买卖合同最新篇1甲方(卖方)：乙方(卖方)：甲乙双方就房屋买卖事宜，经协商一致，自愿达成如下协议。
一、转让房屋甲方自愿将坐落于房屋出售给乙方，房屋所有权证证号为：__________，共有权证号：__________，产权面积为：__________平方米，使用性质为：__________，国有土地使用证号为：__________，乙方对该房屋充分了解后愿意购买。
该房屋转让时所占有的土地使用权一并转让。
二、转让价格经过甲、乙双方议定，上述房屋转让成交价为________人民币(大写：)，人民币(小写)________元(含经济适用住房补贴________万元整，《长沙市经济适用住房货币补贴发放凭证》编号： )。
三、税费缴纳甲、乙双方约定在房屋所有权转移登记过程中所缴纳的税费由承担。
四、付款方式双方约定，房屋所有权转移的全额价款按下列第种方式付款。
五、交付甲乙双方应于房屋所有权转移登记完成之日起日内将转让房屋交付给乙方，并将与转让房屋有关的权利凭证同时交付。
甲方保证所转让的房屋权属明晰，没有房屋所有权转移登记的法律保障。
否则，由此产生的法律责任由甲方承担。
六、违约责任任何一方违反本合同约定，均构成违约。
违约方应依本合同的约定向守约方承担违约责任。
七、争议的解决买卖双方因履行本合同发生纠纷，应尽量协商解决。
协商不成的，通过诉讼方式解决。
八、合同的保存本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，长沙市房屋产权登记机构存档一份。
九、补充条款甲方(签章)：_______________乙方(签章)：____________________年_____月_____日浙江省商品房买卖合同最新篇2甲方：身份证：乙方：身份证：甲乙双方协商一致，达成以下合意。
1、甲方欲将登记在其名下的房屋转让给乙，__年__月__日前完成交房，并在__年__月__日前按照法律规定到房地产主管部门完成过户登记。
房产买卖合同范文(正式版)6篇
房产买卖合同范文（正式版）6篇篇1甲方（卖方）：________________身份证号码：________________联系方式：________________住址：________________乙方（买方）：________________身份证号码：________________联系方式：________________住址：________________鉴于甲方是本合同所涉房产的合法所有者，乙方有意购买甲方的房产，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、房产基本情况1. 房产地址：________________。
2. 房屋类型：________________。
3. 房屋面积：________________。
4. 其他附属设施：包括固定装修、家电、家具等。
（详见附件清单）二、交易价格及支付方式1. 交易总价为人民币______元整（大写：________________）。
此价格包含房产及其附属设施。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）合同签订之日起______日内，支付定金人民币______元整给甲方。
（2）______年______月______日前，支付购房款余额人民币______元整。
（3）款项支付方式：通过银行转账或其他甲乙双方共同确认的方式支付。
三、房产交付及过户1. 甲方在收到乙方全款后的______日内，将房产钥匙及附属设施移交给乙方，并办理相关物业交割手续。
2. 甲乙双方应当在______年______月______日前，共同到相关部门办理房产过户手续。
因甲方原因造成过户延迟的，甲方应承担违约责任。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付购房款，甲方有权解除本合同，并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
若甲方违约，应双倍返还定金给乙方。
2. 若甲乙双方在办理过户过程中，因甲方原因造成过户延迟或无法完成过户，甲方应赔偿乙方因此产生的损失。
房产买卖合同书(正式版)5篇
房产买卖合同书（正式版）5篇篇1甲方（卖方）：___________________身份证号：_____________________联系方式：_____________________住址：_______________________乙方（买方）：___________________身份证号：_____________________联系方式：_____________________住址：_______________________鉴于甲方是本合同所涉房产的合法所有者，乙方自愿购买该房产，双方根据平等、自愿、公平的原则，就房产买卖事宜达成如下协议：一、房产基本情况1. 房产地址：_______________________2. 房产类型：_______________________3. 建筑面积：_______________________ 平方米4. 其他附属设施：包括但不限于车位、储藏室等。
二、交易条款1. 房产总价：双方约定，房产的成交价为人民币____________元整（大写：_________________________元整）。
2. 付款方式：乙方应按照以下约定时间支付房款：（1）本合同签订之日起____日内支付定金人民币________元整；（2）房产过户手续办理完成之日支付余款人民币________元整。
3. 税费承担：本次交易涉及的各种税费，由甲、乙双方按照国家和地方的相关法律法规各自承担。
三、房产交付1. 甲方应于本合同签订后____日内将房产交付给乙方。
2. 交付时，双方应共同对房产及其附属设施进行验收，并签署验收证明。
3. 交付后，如因甲方原因导致房产被第三方追索或产生纠纷，由甲方负责解决并承担相关责任。
四、产权过户1. 甲方应在交付房产之日起____日内办理产权过户手续。
2. 产权过户所需费用由甲、乙双方按照国家相关规定各自承担。
3. 如因甲方原因未能按时办理产权过户手续，甲方应按照未过户部分的价值向乙方支付违约金。
浙江省房屋买卖合同书范本
浙江省房屋买卖合同书范本一、甲方（卖方）：________________身份证号码：________________二、乙方（买方）：________________身份证号码：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将其所有的房屋转让给乙方事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条房屋基本情况1.1 甲方拟出售的房屋位于：浙江省________市________区________路________号，建筑面积为______平方米，房屋性质为商品房/经济适用房/公有住房（以下简称“该房屋”）。
1.2 该房屋的权属情况：甲方为该房屋的合法所有人，已办理房屋所有权证，证号为：________。
甲方保证该房屋不存在抵押、查封等权利瑕疵。
第二条房屋交易价格及支付方式2.1 双方经协商一致，确定该房屋的交易总价为人民币（大写）________元整（￥________元）。
2.2 乙方应按以下方式向甲方支付房款：（1）在本合同签订之日起五个工作日内，乙方应向甲方支付房款的30%作为定金，即人民币（大写）________元整（￥________元）；（2）在房屋产权过户登记完成后五个工作日内，乙方应向甲方支付房款的70%作为尾款，即人民币（大写）________元整（￥________元）。
第三条房屋交付及产权过户3.1 甲方应在本合同签订之日起三十日内，将该房屋交付给乙方，并协助乙方办理房屋产权过户手续。
3.2 乙方应在收到房屋钥匙后，及时对房屋进行验收，如发现房屋存在质量问题或与约定不符的情况，应及时通知甲方，甲乙双方应协商解决。
3.3 甲方应在房屋交付后的五个工作日内，办理房屋产权过户手续。
乙方应配合甲方办理相关手续，并承担因办理产权过户产生的相关费用。
第四条违约责任4.1 若乙方未按本合同约定的时间和方式支付房款，甲方有权解除本合同，乙方已支付的定金不予退还。
2024年浙江省房屋买卖补充协议（二篇）
2024年浙江省房屋买卖补充协议甲方（卖方）：乙方（买方）：甲乙双方就下列房屋的买卖订立如下补充协议，以资双方共同遵守。
一、买卖的标的及价款：甲方向乙方出售位于商业用房，建筑面积㎡，每平方米元，共计（人民币）元整。
（比价格包含办理房产手续时，乙方应承担的各项税、费和公共维修基金）二、双方责任与权利1、甲方须具备该房屋所有相关法律认可文件。
2、甲方负责办理本合同项下的产权过户，由此所产生相关税费、公共维修基金全部由甲方承担。
3、甲方应在签订本合同后日内办理完毕过户手续，将合法齐全的房产证交于乙方。
4、乙方提供过户所用的各种身份证明及法律认可文件。
三、违约条款甲、乙任何一方不按上述条款执行既视为违约，违约方须向对承担相应的法律责任。
在执行本合同的过程中，如遇双方发生纠纷，先行通过双方协商;协商不成时可向有管辖权的人民法院起诉。
四、其他事宜本补充协议与原购房合同具有同等法律效力，本补充协议与原购房合同有不一致的地方以本补充协议为准。
本协议自签定之日起生效，一式二份;甲、乙双方各执壹份。
甲方：乙方：签约时间：2024年浙江省房屋买卖补充协议（二）浙江省房屋买卖补充协议当事人：卖方：姓名/名称：住所/地址：联系电话：买方：姓名/名称：住所/地址：联系电话：鉴于买方同意购买卖方名下位于浙江省的房产，为明确双方在房屋买卖交易过程中的权利和义务，特订立本补充协议，并且双方在自愿的基础上达成如下协议：第一条房屋基本情况1. 卖方确保其对该房屋享有完全的所有权，并承诺不存在任何拆迁、安置房源、司法冻结或其他限制卖方出售该房产的情况。
2. 房屋的基本情况为：（以下信息请卖方根据实际填写）- 房产名称：- 房号：- 房屋类型：- 房屋面积：- 建筑年代：- 产权性质：- 其他房屋相关信息：第二条价格及支付方式1. 房屋的总价为人民币（大写）____________________元整（￥_____________），包括房屋本身及房屋其他并具体双方约定的附属设施、装修或家具等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一：绍兴房地产买卖合同2013房地产买卖合同当事人基本信息：卖方(甲方)：姓名：________________身份证：_________________ 联系电话：_________________通讯地址：__________________________________邮政编码：_________________共有权人：_________________买方(乙方)：姓名：________________身份证：_________________ 联系电话：_________________通讯地址：__________________________________邮政编码：_________________根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致订立本合同，以资共同遵守。
第一条房屋基本情况甲乙双方未通过经纪机构居间介绍，由乙方受让甲方拥有的房屋及该房屋占用范围内的土地使用权（以下简称房地产），房地产具体状况如下：(一)甲方依法取得的房地产权证号为：(二)房地产座落于：房屋类型：；结构：；(三)房屋登记建筑面积平方米，该房屋占用范围内的土地使用权面积平方米。
(四)该房屋占用范围内的土地所有权为国有；国有土地使用权以出让方式获得。
甲方应当已办理土地使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金。
该房地产土地使用权年限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
（五）甲方随该房屋同时转让的附属设施与设备如下：；装饰情况。
(六) 甲方保证该房地产没有设定抵押，没有租约，也未被查封，并对该房地产享有完全的处分权。
甲方保证已如实陈述该房地产权属状况、附属设施、设备、装饰情况和相关关系等。
若发生与甲方有关的该房屋产权纠纷或债务等，概由甲方负责清理并承担全部责任，由此给乙方造成的经济损失，由甲方赔偿。
第二条附着于该房地产之上的户口该房地产所附着的户口，卖方保证于过户之日起 ___日内迁出，逾期则以该房地产转让总价款为基数按日万分之_____向买方支付违约金。
第三条转让价款甲、乙双方经协商一致，同意上述房地产转让总价款为人民币元，(大写)：拾万仟佰拾元。
该转让价款不含税费。
该房地产交易定金为人民币：________元，（大写）：__拾__万__仟__佰__拾__元。
买方同意：本合同签订后_____日内，向卖方一次性支付定金人民币：________元，（大写）：__拾__万__仟__佰__拾__元。
第四条付款方式乙方分期付款给付除定金之外的房款人民币：__拾__万__仟__佰__拾__元（小写：________元）：（1）乙方于_____年____月____日支付首期款人民币：__拾__万__仟__佰__拾__元（小写：________元）至甲方提供的收款银行账户。
双方应同时到付款银行现场，甲方应于乙方汇入上述款项后立即向乙方出具收款收条。
卖方提供的收款银行账户名称：账号：（2）乙方应于该房地产过户后____日内向银行提交抵押贷款申请的相关资料，并配合银行办理贷款审批手续，抵押贷款金额以银行发放贷款金额为准；银行发放贷款不足以支付房款余额的，乙方应于银行发放贷款之日起___日内补足应付房款余额。
第五条交房方式甲方应当于年月日前将该房地产交付乙方，并履行下列手续：1、买卖双方共同对该房地产及附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等事项进行验收，记录水、电、气表的读数，并办理交接手续；2、交付该房地产钥匙。
第六条乙方逾期付款的违约责任乙方逾期付款的（因银行贷款原因导致乙方逾期付款的除外），甲方有权要求乙方以未付款项为基数，按日万分之____支付违约金，合同继续履行。
第七条甲方逾期交房的违约责任除不可抗拒的因素外，甲方未按合同约定的期限将该房地产交付买方，自约定的交付期限届满次日起至实际交付日止，甲方以该房地产转让总价款为基数按日万分之____向乙方支付违约金，合同继续履行。
第八条关于产权过户的约定甲、乙双方确认，在年月日之前，【甲乙双方共同】【委托甲方】【委托乙方】【委托】向房地产交易中心申请办理转让过户手续。
如因甲方原因不能按期办理过户手续，视为甲方违约，甲方向乙方支付违约金_______元整。
第九条附随债务的处理本合同生效前未支付的物业管理费、水、电、燃气、通信费等其他费用，由甲方支付。
甲方在交付该房地产时，应将附随的水费、电费、煤气费、电话费、有线电视费、物业管理服务费、垃圾清运费等费用结清，单据交买方确认，否则乙方有权从最后一期交付的房款余额中抵扣上述欠费。
第十条税费承担按有关规定，卖方需付税费：（1）营业税；（2）城市建设维护税；（3）教育费附加；（4）印花税；（5）个人所得税；（6）土地增值税；（7）房地产交易服务费；（8）土地使用费。
（9）提前还款短期贷款利息；（10）提前还款罚息。
买方需付税费：（11）印花税；（12）契税；（13）产权登记费；（14）房地产交易服务费；（15）《房地产证》贴花；（16）抵押登记费；（17）借款（抵押）合同公证费；（18）授权委托公证费。
其他费用：（19）权籍调查费；（20）房地产买卖合同公证费；（21）评估费；（22）律师费；（23）保险费（以实际发生的税费为准）。
经双方协商，其中：上述______________________________项由卖方支付。
上述______________________________项由买方支付。
本合同履行过程中因法律、法规和政策原因新增的税费，由法律、法规和政策规定的缴纳方缴纳。
任何一方不按约定或法律、政策规定缴纳相关税费，导致交易不能继续进行的，即视为违约。
第十条生效时间本合同自【甲、乙双方签订】【公证处公证】之日起生效。
第十一条其他违约责任任何一方不履行本合同约定义务，致合同目的不能实现，守约方有权选择定金罚则或要求对方支付______的违约金。
第十二条法律适用与纠纷解决本合同适用中华人民共和国法律、法规。
甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决，协商不能解决的，向人民法院提起诉讼。
第十三条本合同一式份，甲、乙双方各执份，__________执一份。
各方所执合同均具有同等效力。
卖方（签章）：买方（签章）：年月日年月日篇二：邱绍兴与张灶生房屋买卖合同纠纷案邱绍兴与张灶生房屋买卖合同纠纷案________________________________________________________________________________ _______（2009）赣中民一终字第65号民事判决书上诉人（原审被告）邱绍兴，男。
被上诉人（原审原告）张灶生，男。
上诉人邱绍兴因房屋买卖合同纠纷一案，不服全南县人民法院（2008）全民一初字第115号民事判决，向本院提起上诉。
本院受理后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
一审法院经审理查明：2002年11月，原告张灶生与案外人黄金明、曹红亮等三人从全南县建设局转让取得县城含江路建材巷原砖瓦厂240平方米的土地使用权【国有土地使用证证号为全国用(2002)字第675号】，国有土地使用证上标明土地用途为住宅。
同月，以黄金明的名义从全南县建设局取得建筑用地规划许可证和建设工程规划许可证。
该许可证上的用地项目名称和建设项目名称均注明是私宅。
此后，原告张灶生经过与曹红亮、黄金明、丁上伟等人协商，他们同意将该土地及该土地上的建设项目转让给原告。
因此，原告从黄金明手中取得了该土地的土地使用证和建设规划两证。
但原告并未到相关部门将建设规划两证变更到自己的名下。
2003年，原告张灶生委托全南县建筑设计室对准备在该宗土地上兴建的住宅楼进行设计。
全南县建筑设计室为张灶生设计了六层十二套、底层为柴房(车库)的住宅楼建设图纸一份。
同年8月，原告张灶生即以该图纸的设计要求为依据对该建设工程进行施工。
同年10月31日，原告张灶生与被告邱绍兴签订了《全南县中南海小区住宅楼共建合同》一份。
该合同的主要内容为：原告将c栋西边第一层夹层房屋一套和店面一间出售给被告，全套价格为28000元。
双方还约定：甲方(张灶生)负责房屋外墙立面装修，供电到户并装表，供水主管道到卫生间，卫生间设大便器，并安装好排污管，户门装高级防盗门，内门留门洞，窗户留窗洞，并为乙方(被告)免费办理房屋产权证、水电进户手续及土地使用证。
合同订立后，被告邱绍兴支付了房款22000元给原告张灶生。
2004年6月左右，该大楼六楼封顶。
此后，原告张灶生因工程建设费用短缺，无力继续施工，遂撂下工程离开全南。
张灶生未完成的工程主要有：外墙正面没有粉刷，其余三面及套房内墙也只粉至四楼；楼梯没有抹面，也没有安装扶手；水、电、防盗门、柴棚门均没有安装；卫生间蹲位未砌，也未安放大便器；该楼房四周的排水沟未挖好。
在此情况下，被告邱绍兴等十二人于2004年7月14日与案外人曾火正(原告张灶生聘请的施工人员)达成协议，由曾火正、曾庆光将张灶生未完工的部分工程(主要是外墙正面粉刷，其余三面五至六楼外墙粉刷，楼梯抹面等工程)继续施工，施工费用由被告邱绍兴等人直接付给曾火正1000元，平均每户为83.33元。
楼梯扶手至今仍未安装。
另外，被告所购这套房屋的水、电、防盗门及套内墙体粉刷等均由被告自已请人完成，为此，被告支付了费用3407元。
2006年1月，被告搬入该房居??2005年，购房人之一罗龙辉向全南县建设局申请在该楼的楼顶加建一层，县建设局于同年4月20日向罗龙辉颁发了加层的建设工程规划许可证，罗龙辉据此在该楼的楼顶加建了一层两套住房。
2005年12月18日，原告张灶生与被告邱绍兴签订了补充协议，对原合同约定的房屋价格作了重大变更。
该补充协议约定：店面价格600元/?，夹层价格为320元/?，店面另外要补地皮和基脚及其他费用300/?，被告应在同年12月25日前把工程款、土地费、基脚款及其他费用付清给张灶生，水、电、房产证由被告邱绍兴自己解决。
该补充协议内容系张灶生本人手写，且只由张灶生一人持有。
原告张灶生没有取得建筑资质，也没有取得商品房预售许可证明，但其建该大楼时，挂靠了江西省全南县建筑工程总公司。
该栋楼房设计六层十二套，罗龙辉在取得建设规划许可证后，在楼顶加建了一层，实际建了七层。
该工程至今尚未进行总体竣工验收，但全南县建筑设计室出具的设计单位工程质量评价报告明示：该工程观感质量验收认为符合合格要求已通过验收。
同时全南县建筑工程质量监督站、赣州市工程建设监理有限公司全南分公司、全南县建筑工程总公司及设计单位全南县建筑设计室均证实在该大楼的建设施工过程中，上述单位均派人参与了该工程的基础及隐蔽工程的验收。