建设工程施工合同示范文本(工程量清单)
工程量合同清单
工程量合同清单工程量合同清单范本甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________一、工程项目基本信息1. 项目名称：_____________2. 项目地址：_____________3. 项目类型：_____________4. 合同编号：_____________5. 签约日期：____年__月__日6. 开工日期：____年__月__日7. 竣工日期：____年__月__日二、工程量清单1. 土建工程- 地基与基础工程- 主体结构工程- 屋面工程- 内外墙砌筑及抹灰工程- 门窗安装工程2. 装修工程- 地面铺装工程- 墙面涂料工程- 吊顶工程- 卫浴安装工程- 电气照明安装工程3. 给排水及电气工程- 给水管道安装- 排水管道安装- 电线电缆敷设- 开关插座安装4. 其他附属工程- 园林绿化工程- 道路及停车场工程- 安全防范系统安装三、工程量计算方法1. 根据国家相关标准和行业规范进行工程量的计算。
2. 工程量的计算应以设计图纸和技术规范为依据。
3. 对于变更工程，应及时调整工程量并经双方确认。
四、价格条款1. 工程量的单价应根据市场行情和材料成本确定。
2. 总价为各分项工程量乘以相应单价之和。
3. 如遇市场价格波动，应及时协商调整单价。
五、支付方式1. 预付款：甲方应在合同签订后__天内支付乙方预付款，金额为合同总价的__%。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体支付时间和比例由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的合同款项。
六、违约责任1. 如甲方延迟支付款项，应按逾期金额每日支付__%的违约金。
2. 如乙方未按合同约定完成工程量，应按未完成部分的合同金额支付__%的违约金。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一经双方签字盖章，即具有法律效力。
住建部：建设工程施工合同(示范文本)
住建部：建设工程施工合同（示范文本）为规范建筑市场秩序、维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》进行了修订，制定了新版《建设工程施工合同（示范文本）》（以下简称“新文本”）。
旧版同时废止。
新文本为非强制性使用文本，适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动。
合同当事人可结合建设工程具体情况，根据新文本订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
新文本由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
相比起旧版，新文本主要对缺陷责任期、质量保证金条款进行修改。
具体有哪些不同，一起来看下表2017版示范文本与2013版示范文本修改部分对照表部分序号17版施工合同13版施工合同通用条款1.1.4.4 缺陷责任期缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工之日起计算。
缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。
10.9计日工10.9需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。
10.9 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
建设工程清单报价施工合同
建设工程清单报价施工合同是指在建设工程项目招投标过程中，中标人与建设单位（甲方）签订的一份具体规定工程范围、工程量、工程质量、工程造价、工程进度、工程安全、付款方式、违约责任等内容的法律文件。
以下是一份建设工程清单报价施工合同范本，供您参考。
合同编号：__________甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建设的工程项目（以下简称“本项目”）达成如下协议：一、工程概况1.1 本项目位于________________，工程名称________________，工程内容为________________。
1.2 工程规模：________________；工程等级：________________；工程性质：________________。
1.3 工程量清单及报价详见附件一。
二、工程量清单报价2.1 乙方应按照附件一提供的工程量清单进行报价，清单中列出的工程量、工程内容和单价为乙方报价的基础。
2.2 乙方应保证报价的准确性，清单中列出的单价应包括完成相应工程所需的人工、材料、设备、机械台班等所有直接费用和乙方的管理费、利润等间接费用。
2.3 乙方在报价时应充分考虑市场的变化，确保报价的合理性。
如乙方在施工过程中因材料价格、人工工资等费用发生变动，需与甲方协商调整。
2.4 乙方在报价时应扣除暂列金额、暂估价等不确定因素。
暂列金额和暂估价的具体使用情况详见附件二。
三、合同价格3.1 本合同的合同总价为附件一清单中列出的总价，即人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
3.2 乙方在合同签订后，应向甲方提交详细的工程量清单和报价说明，作为合同附件。
四、工程质量4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。
《建设工程施工合同》[示范文本]
![《建设工程施工合同》[示范文本]](https://img.taocdn.com/s3/m/5ddf557931b765ce050814cb.png)
GF—1999—0201建设工程施工合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局一九九九年十二月1第一部分协议书发包人（全称）：_四川武都水利水电集团有限责任公司_承包人（全称）：_ 绵阳佳成建设有限公司 _依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况工程名称：武都水库施工、监理用房工程工程地点：武都镇元宝山工程内容：工程量清单所示范围工程立项批准文号：绵发改发【2006】56号资金来源：政府投资与业主自筹第二条工程承包范围承包范围：__工程量清单所示范围__第三条合同工期开工日期：__2006年7月10日____竣工日期：__2007年7月9日_____合同工期总日历天数 365 天第四条质量标准工程质量标准：__按国家相关验收规范合格__第五条合同价款金额（大写）：壹仟壹佰贰拾伍万零叁佰捌拾伍元陆角柒分（人民币）（小写）￥：11250385.67 第六条组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2第七条本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第九条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十条合同生效合同订立时间：2006 年6 月15 日合同订立地点：_四川省绵阳市长虹大道北段39号_本合同双方约定_双方签署合同、承包方向发包方提供履约担保_后生效。
发包人：（公章）：承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：3。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
清单施工合同简易
施工合同简易清单一、合同主体1.1 发包人：（以下简称甲方）1.2 承包人：（以下简称乙方）二、工程概况2.1 工程名称：（填写工程项目的名称）2.2 工程地点：（填写工程项目的具体地点）2.3 工程规模：（填写工程项目的规模）2.4 工程内容：（填写工程项目的具体内容）2.5 工程预算：（填写工程项目的预算金额）三、合同价格3.1 本工程合同总价款为人民币：（填写合同总价款）元整。
3.2 乙方在合同签订后：（填写时间）天内向甲方提交工程预算明细，甲方在收到预算明细后：（填写时间）天内进行审核，如有异议，甲方应书面通知乙方进行调整。
3.3 乙方应按照甲方确认的工程预算明细进行施工，如有超出部分，需事先征得甲方同意。
四、合同履行4.1 甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。
4.2 乙方应按照合同约定完成施工，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
4.3 乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准进行施工，确保工程质量。
4.4 乙方在施工过程中应遵守甲方现场管理制度，服从甲方现场管理。
4.5 乙方应做好施工现场的环保、安全、防火等工作，如有违反，甲方有权要求乙方立即整改，由此产生的一切费用由乙方承担。
4.6 乙方应承担因施工原因导致的人员伤亡、财产损失等一切法律责任。
五、合同支付5.1 甲方在合同签订后：（填写时间）天内向乙方支付合同总价款的：（填写比例）作为预付款。
5.2 甲方在乙方完成合同约定的工程进度后，按照约定的比例向乙方支付工程进度款。
5.3 工程验收合格后，甲方应在验收报告出具后：（填写时间）天内向乙方支付合同总价款的：（填写比例）作为尾款。
5.4 乙方开具等额的税务发票，甲方按照税务部门的规定支付乙方税金。
六、合同工期6.1 乙方应按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供施工场地、图纸、资料等，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。
(完整word版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章总则第一条本合同是根据中华人民共和国相关法律法规制定的，用于建设工程施工的合同。
本合同所称建设工程是指包括房屋、道路、桥梁、水利工程、机电设备安装等工程。
第二条合同双方应当遵守法律、法规以及本合同的约定，诚信、公正、合理地履行各自的义务。
第三条本合同采用自愿协商、平等互利的原则达成，经各方签字盖章后生效。
合同双方共同认可本合同的法律效力。
第四条本合同涉及的附件如下：1. 施工图纸及设计文件：包括工程效果图、构造、设备、装修等图纸文件。
2. 技术规范和标准：包括建设工程的施工标准、质量验收标准等。
3. 工程量清单：详细列出建设工程所需的各项材料、设备等数量及规格。
4. 施工进度计划：明确工程的施工时间、工期等。
5. 建设工程招投标文件：包括工程招标公告、投标文件等。
第二章工程内容与工期第五条承包人应按照施工图纸和设计文件要求进行施工。
施工过程中如有变更，应及时与发包人协商并签署变更合同。
第六条施工工期从开工日期起计算，双方约定的工期为__天/月/年。
如遇不可抗力或其他特殊情况导致工期延长的，应及时通知发包人并申请延期。
第三章工程质量与验收第七条施工过程中，承包人应按照技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合要求。
工程竣工后，承包人应组织工程验收，并提交相关验收报告。
第八条发包人有权对工程质量进行验收，如发现不符合要求的情况，承包人应及时进行整改。
整改不合格的，承包人应承担相应责任。
第四章合同价款与支付方式第九条本合同约定的合同价款为__万元（大写）。
第十条支付方式如下：合同签订后，由发包人按照工程进展支付工程进度款项，最后一期支付为竣工验收后支付尾款。
第五章安全与保险第十一条施工过程中，承包人应严格遵守建设工程安全操作规程，采取必要的安全保护措施。
如发生施工事故，承包人应负责处理，并承担相应责任。