建筑水电施工合同范本
水电安装合同书范本8篇
水电安装合同书范本8篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的原则，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方水电安装工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：本工程包括水电安装的全部内容，包括但不限于管道、电线、照明、给排水等设备的安装。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如遇特殊情况，经甲方同意，乙方可以顺延工期。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：_________元整）。
此价格为固定价格，不包含工程变更及增减的费用。
2. 支付方式：工程款项按照工程进度分期支付。
工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准及相关行业规范进行水电安装工程的施工。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此造成的经济损失。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，规范施工，确保施工安全。
2. 乙方应保证施工现场的整洁，做到文明施工。
如因乙方原因造成环境污染，乙方应承担相应的责任。
六、工程变更及增减项处理1. 如工程过程中发生工程变更，甲乙双方应协商确定变更内容及价格。
2. 如甲方需要增减项目，应与乙方协商确定增减项目的价格及工期。
七、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本合同的各项约定。
如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿守约方因此造成的经济损失。
八、其他约定事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
房屋装修水电安装合同范本6篇
房屋装修水电安装合同范本6篇篇1甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方房屋的装修水电安装事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程地址：_________________。
2. 房屋结构：_________________。
3. 承包范围：水电安装工程的制作与安装，包括但不仅限于电路设计、水管安装等。
但不包括建材购买。
如超出水电范围则甲乙双方另外签订单项承包合约或追加预算等文字说明，由乙方完工并领取完工工资后视为本合同正式附加文本。
本合同不含其他任何税种。
如甲方要求超出原定施工范围需乙方进场配合施工，双方应签订书面变更确认书，相应费用及工期经双方商议后以书面确认。
若不及时签订书面确认书则视为口头协议无效处理。
二、工程期限及工程造价甲方（业主）：_________________（盖章）法定代表人签字或盖章（如无亲笔签章请另加盖公章确认本协议真实性有效性以免出现协议无效内容和公章私人印鉴印戳等相关责任问题及安全隐患其他形式留存比较差异填写一致性造成不利法律因素加强项目日常内部运营管理优化法律方面把关等形式缺失的风险做好各方面的制约能力及防范意识风险意识规避风险加强内部管理和项目运营管理避免不利因素的发生杜绝违规操作等现象的发生）联系电话：_________________ 身份证号：_________________ 紧急联系方式：______________ 居住地址：_________________乙方（承包商）：_________________（盖章）法定代表人签字或盖章（同上）联系电话：_________________ 公司地址：_________________ 紧急联系方式：______________ 工程地址：_________________ 签约日期：_______年____月___日附件一前期物业收费清单交接流程及其他前期收费情况等篇2甲方（业主/发包方）：____________________乙方（承包商/施工方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方房屋的装修水电安装事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程地址：____________________。
水电改造施工合同(19篇)
水电改造施工合同（19篇）水电改造施工合同（19篇）水电改造施工合同篇1 甲方：乙方：双方依照《_________合同法》和《建筑安装承包合同条例》，经友好协商，就水电安装施工劳务事宜，达成以下合同条款。
一、施工区域及施工内容：本工程报价给排水方面包含冷、热水管从各楼层供水主管接入及打压调试工作，各排水、排污管排入各楼层排水排污主管;电气方面包含从总配电柜接入各楼层分配电箱，从各楼层分配电箱接到各室分箱后所有点位开关、插座、天花等照明电器及调试工作(不包含主电缆的钻孔费用)。
电线在条件允许的情况下走吊顶或地面，在垂直部分需暗埋。
施工过程中所用材料全部由甲方负责。
二、工程费用的计算及价格：合同金额=施工工作面的建筑面积×单位面积的工程价格单位面积的工程价格(不含税)为：￥￥元/平方米单位面积的工程价格(含税)为：@@元/平方米本工程暂定施工部位为8#楼的第3层到第6层，施工工作面的建筑面积为4322平方米。
三、质量标准：冷、热水走管井，热水管道保温; 电线在条件四、施工工期：20______年11月1日至年月日五、验收标准：甲方依据_________行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20______)》、《建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210-20______)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50307-20______)》对乙方施工的项目进行验收及质量等级评定。
六、安全责任：乙方必须严格遵守施工现场安全规则，及各工种操作规程，杜绝安全事故发生，若因乙方原因出现安全事故，完全由乙方负责。
五、甲方权利与义务(一)权利1、甲方对乙方施工的项目进行质量、进度等方面的验收。
2、甲方依据现场施工管理规定，对违反施工安全规定、现场文明施工规定的施工队伍和工人作出相应的处罚。
3、甲方可以依据项目的实际情况，依据乙方的施工水平，作出整改、责令返工、施工暂停、停工等的决定，对决定带来的经济后果，由责任方承担。
工地水电安装工程承包协议书范本(8篇)
工地水电安装工程承包协议书范本发包方：湖北嘉晟置业有限责任公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就《嘉鱼国际大酒店》水电安装工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工程范围和内容：根据甲方提供的图纸由乙方负责组织施工。
①强电部分：空调、电梯、变频水泵、消防加压泵等设备配电柜以外的全部动力电缆的敷设安装;②给排水部分：冷、热水供水系统，全部排水系统开洞、敷设安装;③室内装饰装修部分：配电柜、配电箱、电缆敷设、开槽打孔布线、洁具、灯具、以及开关、插座安装（含室内家具上的开关、插座安装）等全部水电工程;④施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场，所造成的损失由乙方自行承担。
第二条工程期限1、本工程合同总工期为，自____年____月____日开工;____年____月____日竣工。
2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工，不得延误其它工种施工，配合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。
第三条工程人工费乙方按所施工建筑物四周内墙实际总面积计算人工费，即15元/每平方米（已含室外工程量的人工费）第四条施工质量乙方必须按照国家现行《建筑水电安装施工规范》组织施工，施工质量必须达到国家、行业规定的《水电安装工程质量验收标准》在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。
第五条材料的领用、保管、及退库乙方领用材料应办理领料审批签字手续，领出的材料由乙方负责保管，在隐蔽工程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发现材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发现材料质量不合格时，应立即退回仓库退换。
所有施工用材料不得拿出工地，如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款3000元以上，情节严重者将送交公安部门处理。
水电合同范本电子版(通用8篇)
水电合同范本电子版(通用8篇)水电合同范本电子版篇1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程名称：__二、工程地点：__三、承包范围：__四、工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日工期：天五、合同价款：本工程采用方式计价。
室外工程另外计算。
合同总价款为。
六、双方责任：1、甲方责任：⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。
⑵负责向乙方提供施工图一式_____份。
⑶及时供应合同规定的材料（包工不包材料时）。
（4）提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用(5)及时办理工程结算。
2、乙方责任：⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
⑵必须按图纸施工。
⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。
七、材料供应：1、主材：由甲方负责提供。
2、辅材：由甲方负责提供。
八、材料消耗：工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。
九、施工与验收：1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
十、结算方式：工程款支付，每月按进度实际工程量支付百分之八十五，工程完工自检能达到验收要求支付百分之十，余款待该工程竣工验收合格后十天内支付总工程款，（含已付工程款在内），甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。
十一、其它：1、本协议一式份，正本份，副本份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
3、本协议待工程款付清以后自行终止。
十二、补充条款：1、图纸变更应该在乙方施工前，提供正式变更通知单，如果乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方承担，如乙方没有达到技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。
2、附加工程（临时工程）甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方，不能与承包工程款项一起支付。
水电安装合同书范本5篇
水电安装合同书范本5篇第1篇示例：水电安装合同书范本甲方：（以下简称甲方）鉴于甲方拟对其房屋进行水电安装改造，乙方有能力提供相应的服务，在甲乙双方协商一致下，签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程内容：乙方同意对甲方房屋进行水电安装改造工程，包括但不限于水管、电线、插座、灯具等设施的安装与调试。
二、工程时间：本次工程计划于（具体日期）开始，预计工期为（具体天数），具体时间及计划变更，需双方协商一致后签署书面变更协议。
三、工程费用：本次工程总费用为（具体金额），其中材料费用由甲方自行购买，人工费用由乙方提供。
费用结算方式为（一次性结清/分期付款），具体约定如下：1. 甲方应于工程开始时支付总费用的XX%作为预付款，以确保乙方材料采购和工人安排；2. 工程完成后，甲方应支付剩余费用。
3. 如因甲方原因工程中有额外增加的工程内容，费用另行约定。
四、工程质量保证：乙方保证对工程质量进行严格监管，确保工程符合相关安全规范及甲方的需求。
如因乙方原因导致工程质量问题，乙方将承担相应责任。
五、风险责任：房屋水电改造过程中，如有因乙方操作不当导致的房屋损坏或人身伤害，乙方将承担相应的赔偿责任。
六、工程验收：工程完成后，甲方有权对工程质量进行验收。
如验收结果不合格，乙方需及时整改，直至符合验收标准。
七、合同解除：如因不可抗力等原因导致工程无法完成，双方可协商解除合同，已支付的费用将按实际工程进度进行退还。
八、争议处理：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
九、其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字）：乙方（签字）：签订日期：年月日甲方联系地址：______________以上为水电安装合同书范本，若双方同意以上条款，请签字确认。
愿双方合作愉快，工程顺利完成。
第2篇示例：水电安装合同书范本甲方：_____________(以下简称“甲方”)乙方：_____________(以下简称“乙方”)为了明确双方之间的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就水电安装工程签订如下合同：一、工程内容1.1 乙方承诺按照甲方提供的施工图纸和需求，在_____________(具体地址)进行水电安装工程，包括但不限于水管、电线、插座、开关的安装等工作。
水电安装合同范本简单(精选8篇)
水电安装合同范本简单(精选8篇)水电安装合同范本简单篇1甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：。
3、工期：月日-_____年____月____日止。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。
与业主结算下浮13%作甲方管理费。
5、a、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
b、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：1）工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；2）工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。
如工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。
3）当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。
4）由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
5）由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
水电装修合同书范本6篇
水电装修合同书范本6篇篇1水电装修合同书范本甲方（委托方）：（公司/个人全称或姓名），统一社会信用代码/身份证号（以下简称甲方）乙方（收包方）：（公司/个人全称），营业执照编号/身份证号，住所地地址（以下简称乙方）为了明确双方责任，维护双方正当权益，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议，共同遵守：一、装修内容及标准1. 甲方将委托乙方开展水电装修工程，具体工程内容包括但不限于水电管线的铺设、照明设备的安装等。
2. 乙方承诺在装修工程中遵守国家相关法律法规，按照甲方要求进行施工，确保装修工程的质量和进度。
3. 双方经协商确定了装修工程的具体方案和标准，一旦确定不得擅自变更，如需变更须经双方协商一致后方可执行。
二、施工期限1. 施工期限自双方签订合同之日起计算，至装修工程完工为止。
具体工期双方约定（如：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日）。
2. 如乙方在规定工期内无法完成施工工程，应当提前告知甲方，说明延期原因，并经协商确定新的施工期限。
三、装修费用1. 甲方应按照本合同约定的工程款支付方式及工程款支付时间向乙方支付装修费用，共计￥（大写）。
2. 乙方应按合同约定的施工质量和进度要求，按时按质完成装修工程，确保工程质量和安全。
四、施工管理1. 双方在装修合同签订之日起，应共同遵守装修施工现场安全管理规定，确保工程施工安全，减少事故发生率。
2. 乙方应加强对施工现场的管控，保障施工工程的顺利进行。
如有安全隐患，应立即采取措施进行整改。
3. 甲方有权对乙方的施工进行检查，并有权要求乙方整改施工中发现的问题。
乙方应积极配合。
五、合同解除1. 在装修工程期间，如因不可抗力等不可预见的情况导致工程无法进行，双方可商议解除合同，解除合同后乙方应返还已收取的装修费用。
2. 在装修工程期间，如一方违反合同约定导致合同无法履行，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。
六、法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑水电施工合同范本建筑水电施工合同范文1 甲方：(发包人)乙方：(承包人)因工程建设需要，乙方承包四川科芯公司办公楼水电施工工程内的建筑安装总承包施工，依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设劳务承包事项协商一致，签订本劳务承包施工合同，以资共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包内容承包范围：基础工程、结构主体工程，附属工程预埋、安装、进出材料装卸等电气工程，给排水工程所包含的图纸内容。
(1)基础及主体工程：避雷、预埋各种管道、预埋洞口(如落水管、空调管落水、厨房、厕所等);(2)装饰工程：各种电箱盒的预埋安装、本工程的外墙、落水管等管道安装。
三、结算单价和付款方式1、承包方式：双包(包工包料、包工期、包质量、包安全);2、计价方式：按总建筑面积计价，总施工建筑面积 m,1 2每平米按元/m结算;3、付款方式：本工程三层现浇板浇筑完成八个工作日，甲方向乙方支付水、电已完成工程量价款的50%，主体全部完工8个工作日，甲方向乙方支付水电总价款的60%，竣工验收合格后除总价款的5%外，剩余的35% 10个工作日内全部付清。
四、甲方责任1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工等方面进行教育，做好日常监管工作;2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法等方面进行咨交底;3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面工作进行交底、指导、监控，并按规定及时做好验收。
4、按合同约定及时发放工程款，未按约定时间支付工程款，按同期建设银行贷款，利息向乙方支付施工欠工程款利息。
5、提供乙方施工人员临时住宿。
五、乙方责任(一)质量责任：1、工程质量等级要求：合格2、坚持工程质量标准、严格按照设计图纸工、施工规范、技术方案等有关要求组织施工，确保工程达到约定要求;3、乙方必须提高质量意识，实行自检、交接检专职，严格按照规范施工。
4、在施工中，乙方必须按甲方验收程序验收，上道工序完成后经自检合格，再由甲方及监理等相关部门验收合格后才能进入下道工序。
(二)工期责任：1、乙方必须按甲方的工期计划，认真编排施工计划，每月每周按时完成甲方下达的计划，确保甲方的关键工序、关键工作顺利完成;2、不可抗拒自然因素、自然灾害影响工期的，工期顺延;3、乙方任何人不得以任何理由辱骂甲方，建设单位、监理人员及相关部门人员，违者罚款200元整，不得以任何理由在场地打架，违者罚款1000元整;4、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关键工序工期，每延误一日，应向甲方支付500元违约金;5、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必须返工至合格，返工的工料及一切费用由乙方承担，同时乙方向甲方支付损耗金额两倍违约金;6、乙方由于劳动力不足，不能保证正常施工，又不采取有力措施整改，甲方有权派人员打突击，一切费用由乙方承担，同种类型发生三次，甲方有权解除合同，乙方必须在本合同解出后48小时内无条件退场，甲方按乙方实际完成工程量的40%结算价款，且付款时间本工程竣工验收合格后二周内支付。
六、有关事宜本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字即生效，合同内容履行完后自行解除。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑水电施工合同范文2 甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就安装 (工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：太原师范学院学生公寓楼工程地点：榆次大学城第二条工程承包范围B2-B1 、B2-B2学生公寓楼所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。
第三条工程工期1. 计划开工时间：20xx年9月17日，计划完工日期：20xx年7月31日，总日历天数324天。
2. 乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须符合《国家现行施工验收规范合格标准》的规定。
第五条标准规范本合同适应标准规范：现行施工规范第六条甲方责任和义务1. 负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、主要材料计划表，月工程进度报量，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、工程质量控制、监督、检查和验收，并向乙方提供相关技术指导和技术资料。
2. 负责于业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3. 根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需求。
对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4. 及时提供由甲方供应的材料及周转材料。
5. 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6. 统筹安排、协调解决乙方施工人员的临时生活住宿设施、用水和用电。
7. 给乙方办理现场施工人员出入证件。
第七条乙方责任和义务1. 遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度。
2. 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织、科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3. 服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、施工保护等方面的管理;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效有证。
4. 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。
因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
5. 按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁乙方使用的机具、周转材料及其他设施;6. 为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其他相关防护用品 );7. 进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和老人及体弱病残人员从业;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
第八条环境保护、安全生产和文明施工1. 甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。
发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方的要求，违章操作所发生的安全事故，由乙方负全部责任。
3. 乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理，采用一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第九条材料、设备供应和管理1. 甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制，根据工程计划的需要提前一周向乙方提供所需材料。
2. 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场地归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
3. 材料按预算分析量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。
超出部分，由乙方按领用时的价格进行赔偿。
第十条承包方式、价格及包含的内容1. 承包方式及单价：承包方式为清包工;承包价格为：按建筑面积计算32元/m2.2. 承包价格所包含的内容：B2-B1 、B2-B2学生公寓楼所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。
承包价格包括施工期间乙方施工人员的工资和调遣费;所有机械、工具;小型机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);承包工程范围内的配合测量放线和材料试验的配合用工。
第十一条结算办法及付款方式1. 每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，3日内按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2. 甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月工程进度支付，支付每月工程量的70%。
主体工程所完成的工程量按建筑面积7元/m2全部结清。
所承包工程完工后付结算款的80%，余款待承包工程完工验收达到合同要求后一次性付清，剩余5%质保金待保修期满后一次性付清。
3. 本工程甲方所支付乙方的工程款内不包括任何税务和其它费。
第十二条施工验收1. 乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。
施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不得延长工期和影响竣工使用。
竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，甲方应相应提供乙方所需施工维修材料。
2. 乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
(配合第三方工作的费用另行协商)。
第十三条工程保修1. 保修范围、期限：二年。
2. 保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员维修，其它费用由乙方承担。
第十四条争议1.甲、乙双方在履行合同十发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳务仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好一完工作成果;2.1单方违约导致合同确已无法履行。
双方协议终止合同。
2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受;2.3仲裁机构要求停止合同工作;2.4法院要求停止合同工作。
第十五条变更1. 若有变更，根据现行《山西省建筑安装定额》和人工费调解的相关文件核算，其管理费按人工费的30%结算。
2. 发生甲方用工的人工费，甲方双方协商解决。