履约担保协议书(一)-建设工程合同
工程履约担保合同合同范本
工程履约担保合同合同范本【甲方（业主）】与【乙方（承包商）】经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就【某工程项目名称】达成如下工程履约担保合同：一、合同基本信息1. 工程项目名称：_________2. 工程项目地点：_________3. 工程项目内容：_________4. 合同金额：___________5. 履约期限：从____年____月____日至____年____月____日6. 合同编号：_________7. 签订日期：____年____月____日8. 签订地点：_________二、担保范围乙方应向甲方提供全面的履约保证，包括但不限于工程质量、工期、安全和其他相关方面的担保责任。
三、担保金额及有效期1. 担保金额为本合同总金额的____%，即人民币____元整。
2. 担保有效期自合同生效之日起至工程竣工验收合格且保修期满止。
四、担保方式乙方应以银行保函或其他等效担保形式，向甲方提供本合同约定的担保金。
五、违约责任如乙方未能按照本合同的规定履行其义务，应当承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。
六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲乙双方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_____________________乙方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_____________________日期：____年____月____日。
建设工程合同含履约保函
建设工程合同含履约保函一、建设工程合同概述建设工程合同是指建设单位（甲方）与施工单位（乙方）之间，就某一建设工程项目的施工任务、质量、工期、造价等条款达成的书面协议。
合同的目的在于明确双方的权利和义务，确保工程顺利完成。
二、履约保函的定义及作用履约保函是银行或其他金融机构出具的一种担保文件，保证如果乙方未能按照合同约定履行义务，银行或金融机构将按照保函的金额向甲方支付赔偿。
它是对乙方履约能力的一种担保，也是对甲方权益的一种保障。
三、履约保函范本解读1. 保函基本信息保函通常包含以下基本信息：保函编号、开立日期、有效期、保证金额等。
这些信息为保函的基本框架，确定了保函的法律效力范围。
2. 保证事项保证事项详细列出了乙方需履行的各项义务，如工程质量、工期要求等。
同时，会明确在哪些情况下，银行或金融机构需要承担赔偿责任。
3. 责任限额责任限额是指银行或金融机构承担的最大赔偿金额，通常不会超过合同总价的一定比例。
这一条款限定了赔偿的上限，保护了银行或金融机构的利益。
4. 索赔程序保函中会详细说明索赔的程序和所需材料，包括索赔通知的提交方式、时间和所需的证据等。
这有助于甲方在乙方违约时，能够迅速且正确地启动索赔程序。
5. 其他条款除了上述关键条款外，保函还可能包含其他细节性规定，如保函的修改、终止条件、争议解决方式等。
四、注意事项在实际操作中，双方应当注意以下几点：- 确保保函的真实性和有效性，避免因保函问题导致合同无法执行。
- 保函的金额应与合同风险相匹配，既不能过高增加乙方负担，也不能过低影响甲方利益。
- 双方应熟悉保函条款，明确在何种情况下可以启动索赔程序。
- 在合同执行过程中，及时沟通协商，尽量避免违约情况的发生。
五、结语通过以上对建设工程合同中履约保函范本的解析，我们可以看到，履约保函作为合同的重要组成部分，对于保障合同的顺利执行起着至关重要的作用。
在签订合同时，双方应充分理解和重视履约保函的内容，确保合同的公正性和执行力。
工程履约担保合同5篇
工程履约担保合同5篇篇1甲方（担保人）：__________乙方（委托人）：__________根据中华人民共和国有关法律法规，为保障工程合同的履行，维护双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就甲方为乙方提供工程履约担保事宜达成如下协议：一、担保事项甲方同意为乙方就本次工程项目提供履约担保，担保金额为人民币__________元（大写：__________元整）。
担保期限为自工程开工之日起至工程竣工验收合格并完成所有合同义务之日止。
二、担保范围1. 乙方履行工程合同约定的各项义务，包括但不限于工期、质量、安全、文明施工等。
2. 因乙方违约所产生的违约金、赔偿金及实现债权和担保权利的费用。
三、担保方式本担保为连带责任担保，即当乙方未按照工程合同约定履行义务时，甲方将承担连带赔偿责任。
甲方有权在接到索赔通知后一定期限内履行担保责任。
四、甲方权利与义务1. 甲方有权监督乙方履行工程合同的情况，并要求乙方提供与工程相关的资料。
2. 乙方未按工程合同约定履行义务时，甲方承担担保责任，向受损方进行赔偿。
3. 甲方在履行担保责任后，有权向乙方追偿。
4. 甲方有权在乙方提供反担保措施后，决定是否接受其履约担保的继续。
五、乙方权利与义务1. 乙方应按时、按质完成工程合同约定的各项义务。
2. 乙方应向甲方提供真实、完整的工程资料，并接受甲方的监督。
3. 乙方因故不能履行工程合同时，应及时通知甲方，并采取有效措施防止损失扩大。
4. 甲方履行担保责任后，乙方应及时偿还甲方的代偿款项。
六、违约责任1. 乙方未按照工程合同约定履行义务时，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
2. 乙方未及时向甲方偿还代偿款项的，应按未偿还金额的一定比例向甲方支付滞纳金。
3. 甲乙双方因违反本合同约定而产生纠纷时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
工程连带担保协议书范本6篇
工程连带担保协议书范本6篇篇1甲方（担保方）：____________________乙方（被担保方）：____________________根据中华人民共和国相关法律法规，为确保工程建设的顺利进行，保障各方的合法权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方为乙方提供工程连带担保事宜，达成以下协议：一、协议目的甲方愿意为乙方进行工程建设的顺利进行提供连带担保，确保工程建设过程中的债务、责任及义务得到履行，维护工程建设相关方的合法权益。
二、担保事项1. 乙方在工程建设过程中因违约行为导致的赔偿责任；2. 乙方未能按照合同约定支付工程款、材料款等款项的债务；3. 乙方在工程建设过程中应承担的其他责任和义务。
三、担保期限本担保协议自签订之日起生效，至工程建设完成并经验收合格之日起满________年止。
四、担保方式本担保采用连带责任保证方式，即甲方对乙方在工程建设过程中的债务、责任及义务承担连带担保责任。
五、担保范围1. 本工程建设的全部合同金额；2. 因乙方违约导致的赔偿金额；3. 乙方未能支付的工程款、材料款等款项；4. 乙方在工程建设过程中应承担的其他责任和义务。
六、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供与工程建设相关的资料及信息；2. 甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督；3. 甲方承担连带担保责任，对乙方在工程建设过程中的债务、责任及义务进行担保；4. 甲方在承担担保责任后，有权向乙方追偿。
七、乙方的权利与义务1. 乙方应提供真实、完整的工程建设相关资料及信息；2. 乙方应按时、按质完成工程建设任务；3. 乙方应按照合同约定支付工程款、材料款等款项；4. 乙方应履行在工程建设过程中的其他责任和义务。
八、违约责任1. 乙方未能按照合同约定完成工程建设任务，应承担违约责任，并赔偿甲方及其他相关方的损失；2. 甲方在承担连带担保责任后，乙方未按时履行追偿义务的，甲方有权采取法律手段进行追偿。
建筑工程担保协议书
建筑工程担保协议书1. 协议缔约方1.1 甲方1.2 乙方2. 工程描述2.1 项目名称工程项目的正式名称为[工程项目名称]，简称为[项目简称]。
2.2 工程地点工程项目位于[工程地点]。
2.3 工程描述具体工程的详细描述如下所示：[工程描述]3. 担保范围3.1 履约保证金甲方将向乙方支付履约保证金作为保证。
履约保证金的金额为[履约保证金金额]。
履约保证金将在工程竣工并验收合格后的[提款/退还]。
3.2 违约责任若乙方未能按照合同规定完成工程或出现违约情况，甲方有权使用履约保证金，以弥补损失并支付给其他承包商或相关方。
3.3 担保期限本担保协议的期限为工程项目开工之日起到工程项目竣工并验收合格之日。
4. 协议条款4.1 工程合同双方应在签署本协议后立即签署正式的工程合同，并确保合同中具体的工程范围、进度和付款方式等事项得到充分协商和确认。
4.2 保密义务双方应将与本协议相关的商业和技术信息保密，并不得将其透露给第三方，除非获得另一方书面许可。
4.3 变更和修订对于本协议的任何修改或修订，双方应达成书面一致并签署补充协议作为附件。
4.4 法律适用和争议解决本协议适用[适用的法律]。
双方如发生争议，应首先通过友好协商解决。
如协商未能解决，双方同意将争议提交[指定的仲裁机构]进行仲裁，并接受仲裁裁决的最终结果。
5. 协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效，在签字盖章前双方都有权随时终止本协议。
甲方：签字：____________日期：____________乙方：签字：____________ 日期：____________。
工程履约担保合同范本
工程履约担保合同甲方：地址：法定代表人：联系电话：乙方：地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1.甲方拟委托乙方进行工程项目的实施，为确保工程按时、高质量完成，甲方要求乙方提供担保；2.乙方同意为保证工程履约提供担保，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程基本信息1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程合同金额：二、担保方式1.乙方应在本合同签署之日起向甲方提供______（担保方式）的担保，担保金额为合同金额的_______%。
2.担保期限自工程验收合格之日起至_________（担保期限结束日期），期满自动解除担保责任。
三、担保责任1.在担保期限内，若工程未按照合同约定完成或存在严重质量问题，甲方有权向乙方主张担保责任，并要求乙方承担相关损失。
2.乙方应在甲方发出书面通知后_______（通知期限），向甲方提供相应的担保解决方案，确保工程按时、质量完成。
四、解除担保责任1.若工程验收合格并经甲方确认合格，乙方的担保责任自动解除，甲方不再向乙方主张担保责任。
2.若在担保期限内发生甲方和乙方共同认可的合法情形，导致工程无法按时、质量完成，乙方的担保责任自动解除。
五、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同的任何修改或补充须经双方协商一致，并以书面形式作出。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）______________________法定代表人：______________________签字日期：_________________________乙方：（盖章）______________________ 法定代表人：______________________ 签字日期：_________________________。
施工合同履约保证金
施工合同履约保证金
合同范本专家的建议：
施工合同履约保证金。
合同编号，【编号】。
甲方（施工方），【甲方名称】。
乙方（委托方），【乙方名称】。
根据双方自愿，为了保证本合同的履行，甲乙双方达成如下协议：
1. 甲方在签订本合同之日起，应向乙方支付履约保证金【具体金额】，作为保证甲方按照合同约定履行义务的保证。
2. 履约保证金应以现金/银行汇票/保函等形式支付，并在合同终止或解除后【具体期限】内无息返还给甲方。
3. 若甲方未按合同约定履行义务，乙方有权在通知甲方后【具
体期限】内，扣除履约保证金以弥补损失，并有权要求甲方继续履
行合同或赔偿损失。
4. 若甲方按合同约定履行义务，乙方应在合同约定的时间内返
还履约保证金。
5. 双方同意，履约保证金不得用于支付其他费用或作为其他用途，仅限于保证合同的履行。
6. 履约保证金的数额应根据合同约定的履行义务和违约责任确定，甲乙双方应在合同中明确约定。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章），___________ 日期，___________。
乙方（盖章），___________ 日期，___________。
合同范本专家提示，在撰写施工合同履约保证金范本时，需根
据具体合同约定和法律法规进行调整，确保合同的合法性和有效性。
如有任何疑问，建议咨询专业律师或法律顾问。
建设工程担保合同范本6篇
建设工程担保合同范本6篇篇1甲方（担保人）：_________________________乙方（借款人）：_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程提供担保，为了明确双方的权利和义务，确保合同的履行，双方本着诚实、守信的原则，经友好协商，订立本合同。
一、担保事项1. 甲方同意为乙方就建设工程的实施提供连带责任担保。
2. 担保金额为人民币_________元整（大写：_________元整）。
3. 担保期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
二、担保范围1. 本担保合同涉及的建设工程包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 乙方未能履行建设工程施工合同义务时，甲方在本担保合同约定的担保范围内承担连带清偿责任。
包括但不限于：未按时开工、中途停工、质量不达标、工期延误等违约情形。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与建设工程有关的所有资料，以便评估风险。
2. 甲方有权监督乙方的工程建设情况，确保工程按照合同约定进行。
3. 甲方在乙方违约时，应承担连带清偿责任，向有关当事人支付担保金额。
4. 甲方有权在履行担保责任后，向乙方追偿相关款项。
四、乙方的权利和义务1. 乙方应按时提供与建设工程有关的所有资料，并保证资料的真实性和完整性。
2. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行义务，确保工程质量和工期。
3. 乙方应接受甲方的监督，确保工程建设符合合同约定。
4. 乙方在甲方履行担保责任后，应尽快偿还甲方相关款项。
五、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务，导致甲方承担连带清偿责任的，乙方应向甲方支付担保金额百分之________的违约金。
2. 若甲方未能按照本担保合同的约定履行担保责任，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
履约担保协议书（一）-建设工程合同
根据本担保书，______________（承包人名称）做为委托人（以下称“承包人”，）和________________（担保公司，证券公司或保险公司名称）做为担保人共同向债权人______________（雇主名称）（以下称雇主）承担支付人民币_________元的责任，承包人和担保人均受本担保书的约束。
鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________（合同名称）的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改；本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的责任失效；否则将保持有效。
一旦雇主提出承包人违约，而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速：
1．根据合同要求完成合同；或_______________________________________。
2．按合同条件提供雇主合格的投标书，在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后，安排投标人和雇主之间合同，在施工过程中提供足够的资金，支付“合同价余额”以外完工所需的费用，包括担保人有责任承担的赔偿费，但总数不超过上述第一段中提到的金额。
这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额；或
3．付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。
本担保人不承担大于本担保书限额的责任。
任何有关本担保的诉讼，必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。
除了雇主以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。
承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章，以资证明。
担保人（公章）：_________承包人（公章）：_________
代表（签名）：___________代表（签名）：___________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日签订地点：_______________签订地点：_______________。