延期补充合同协议书范本通用版
合同延期补充协议书范本
合同编号：_______甲方（全称）：____________________地址：_________________________法定代表人：____________________乙方（全称）：____________________地址：_________________________法定代表人：____________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《______合同》（以下简称“原合同”）约定，甲乙双方在原合同项下进行合作，现因______（具体原因）导致原合同约定的期限需要延期。
经甲乙双方友好协商，一致同意对原合同进行延期，并就延期相关事宜达成如下补充协议：一、延期内容1. 原合同约定的期限自____年__月__日起至____年__月__日止，现同意将合同期限延长至____年__月__日止。
2. 延期期间，原合同约定的权利、义务、责任等内容保持不变。
二、延期条件1. 乙方在延期期间应继续履行原合同约定的义务，并按照约定的方式支付费用。
2. 甲方应继续履行原合同约定的义务，并提供必要的协助。
三、费用及支付1. 延期期间，甲乙双方应按照原合同约定的费用标准支付相关费用。
2. 如因延期产生的新增费用，甲乙双方应另行协商确定费用承担方式。
四、违约责任1. 若乙方未按约定履行原合同约定的义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按约定履行原合同约定的义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
五、争议解决1. 因履行本补充协议所发生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
六、其他1. 本补充协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人或委托代理人签名：____________________法定代表人或委托代理人签名：____________________签订日期：____年__月__日备注：1. 本补充协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
延期补充协议合同范本
延期补充协议合同范本背景本延期补充协议合同范本是为满足当双方协商一致，需要延长合同期限的情况而设计的。
本文档可作为延期补充协议合同的参考，以确保在双方之间明确延期合同的条件和规定。
协议双方本协议由以下双方签署：甲方：地址：法定代表人：联系方式：乙方：地址：法定代表人：联系方式：延期条款1.本协议是对原合同（以下简称“原合同”）的延期补充，双方同意延长原合同截止日期为新的截止日期。
2.原合同条款除非另有明确规定，应适用于本协议。
在本协议中，除非另有规定，未定义的术语将与原合同中的定义相同。
3.本协议双方同意遵守原合同中约定的所有义务和责任，并将其应用于延期期间。
4.原合同中规定的合同价款（或租金、费用等）将保持不变，并将按照原合同的条件在延期期间支付。
5.原合同中约定的其他条款和条件仍然有效，除非本协议另有规定。
延期期限1.本协议延期自原合同的截止日期起生效，延长至新的截止日期。
2.延期期限为：（填写延期的具体时长，例如：30天、90天等）3.在延期期限结束前，任何一方应提前（填写提前通知的时限，例如：30天、60天等）以书面形式通知对方，表示是否继续延期或终止合同。
其他事项1.延期期间双方应继续履行原合同项下的所有义务和责任。
2.对于因延期而产生的额外费用、责任或限制等，双方应协商解决并进行适当的补偿。
3.本协议一经签署，即代表双方一致同意并接受所有条款和条件，并具有法律效力。
争议解决本协议的解释、效力和争议解决适用（填写适用的法律，例如：中华人民共和国法律）。
双方同意将任何争议或纠纷提交（填写适用的仲裁机构或法院，例如：最高人民法院）处理。
签署甲方（签署人）：__________________ 日期：__________________乙方（签署人）：__________________ 日期：__________________注意：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为延期补充协议合同范本，双方可根据实际情况进行修改和补充，并在协商一致后进行签署。
服务合同延期补充协议书范本
服务合同延期补充协议书范本服务合同延期补充协议书范本甲方（客户姓名/单位名称）：______________，身份证号/统一社会信用代码：______________，联系电话：____________________，地址：________________________________乙方（律师姓名/律师事务所名称）：______________，执业证号/统一社会信用代码：______________，联系电话：____________________，地址：________________________________鉴于：1. 甲乙双方于_____年_____月_____日签署了《服务合同》（合同编号：______________），甲方委托乙方为其提供法律咨询服务。
2. 根据双方协商，服务合同约定的服务期限为_____年____月_____日至_____年_____月_____日，共计_____个月。
3. 双方经协商，愿意延长服务合同的期限，以便进一步完成协议的目的。
在此，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，达成如下协议：第一条服务项目双方确认，服务合同约定的服务项目不变，在本协议期限内乙方仍负责履行服务项目并提供相关服务。
第二条服务期限服务合同的期限自_____年_____月_____日起延长_____个月，至_____年_____月_____日届满。
本协议期限即自原合同结束之日起的_____个月。
第三条服务费用服务合同约定的服务费用不变，在本协议期限内甲方仍按照原合同约定的方式和金额支付服务费用。
第四条法律条款双方确认，本协议与原服务合同中其他条款的约定一致，并且遵守中国有关法律法规。
第五条违约责任1. 如果甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方承担逾期支付的违约金。
2. 如果乙方未按约定提供服务或服务质量不满足甲方要求，甲方有权要求乙方承担违约责任。
第六条其他其他未约定事项，按照原服务合同的约定执行。
家装延期合同补充协议书
家装延期合同补充协议书center家装延期合同补充协议书/center甲方（业主）：________乙方（装修公司）：________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《家庭装修合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方为甲方提供家庭装修服务。
现因故需对原合同进行补充，特订立本补充协议。
一、延期原因及责任1. 乙方承认由于以下原因导致工程延期：- 材料供应不及时；- 施工人员安排不当；- 设计方案变更；- 其他（具体说明）。
2. 经双方协商一致，认定延期责任主要由乙方承担，乙方应对因此给甲方造成的损失负责赔偿。
二、延期时间及补偿1. 双方同意将原合同规定的竣工日期顺延至____年__月__日。
2. 乙方应按照以下标准向甲方支付违约金：每逾期一天，乙方应支付合同总金额的__%作为违约金。
3. 甲方同意在乙方按时完成剩余工程并确保质量的前提下，减免部分违约金。
三、后续工作安排1. 乙方应立即采取有效措施，加快工程进度，确保工程质量不受影响。
2. 乙方应每周向甲方报告工程进展情况，并提供相应的证明材料。
3. 如遇特殊情况需再次延期，双方应及时沟通并签订书面协议。
四、其他条款1. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 本补充协议未尽事宜，按照原合同执行。
如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
甲方（签字）：________ 乙方（签字）：________日期：____年__月__日日期：____年__月__日通过上述范本，我们可以看到，一份合理的家装延期合同补充协议书应当包含延期原因及责任、延期时间及补偿、后续工作安排以及其他必要的条款。
这样的补充协议有助于明确双方的权利和义务，减少因延期带来的纠纷，保障装修工程顺利完成。
合同延期补充协议范本（精选10篇）
合同延期补充协议合同延期补充协议范本（精选10篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，合同起到的作用越来越大，它也是实现专业化合作的纽带。
拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的合同延期补充协议，欢迎阅读与收藏。
合同延期补充协议篇1协议编号：甲方：乙方：甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的`内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：乙方：签字盖章：签字盖章：日期：日期：合同延期补充协议篇2发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：一、项目概况：本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。
小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。
建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)二、工程形象进度本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。
三、工期延误原因1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。
2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。
合同延期补充协议书范本
合同延期补充协议书范本一、背景根据甲方（公司名称）与乙方（公司名称）之间签订的合同（合同编号），双方约定了一定的合作期限。
然而，由于特殊原因，双方需要延长合同的有效期限。
为此，甲乙双方达成一致意见，决定签订本《合同延期补充协议书》（以下简称“本协议”），以明确双方在合同延期方面的权利和义务。
二、延期条款1. 延期期限根据双方协商一致，原合同的有效期将延长至新的截止日期，即自合同原定截止日期之后延长至新的截止日期。
2. 延期原因甲方与乙方经过充分沟通和协商，确定了导致延期的原因。
原合同的有效期延长是由于（填写具体原因，如：自然灾害、政策调整、供应链问题等）。
3. 延期条件双方同意，在延期期限内，双方应继续履行原合同中约定的各项义务和责任，并按照原合同的规定支付费用。
4. 延期通知甲方与乙方同意，任何一方在延期协议生效前应以书面形式通知对方，并经双方签字确认。
通知应明确提及延期期限、延期原因以及延期后的合同有效期。
三、其他条款1. 合同条款的适用除本协议另有规定外，原合同的其他条款和条件将继续适用于本协议。
2. 争议解决双方同意，任何因合同延期而产生的争议应通过友好协商解决。
如协商未能达成一致，双方同意将争议提交至所在地法院进行解决。
3. 本协议的生效与变更本协议自双方签字之日起生效，并取代原合同中与本协议冲突的部分。
双方对本协议的任何修改或补充应以书面形式进行，并经双方签字确认。
四、协议签署甲方（公司名称）：____________________法定代表人：____________________日期：____________________乙方（公司名称）：____________________法定代表人：____________________日期：____________________以上是《合同延期补充协议书》的范本，双方在签署协议前应仔细阅读并理解协议的内容，确保双方权益得到保护。
工程延期补充合同版本
工程延期补充合同版本
甲方（业主）：__________
乙方（承包商）：__________
鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方负责____项目的建设工作，现因____原因，需对原合同进行补充，特此签订本补充合同。
一、延期事由
1. 由于____原因，导致工程无法按原合同约定的时间完成，双方经过友好协商，一致同意
延长工程期限。
二、延期期限
1. 经双方协商一致，工程延期至____年____月____日完成。
三、延期责任
1. 甲方应承担的责任：
a) 对于因延期导致的合理费用增加，甲方应按照国家有关规定予以补偿。
) 如因甲方原因导致工程延期，甲方应按照合同约定支付违约金。
2. 乙方应承担的责任：
a) 乙方应采取有效措施，尽量减少延期对甲方的影响。
) 如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定支付违约金。
四、其他条款
1. 本补充合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本补充合同未尽事宜，可另行签订书面协议予以明确。
4. 本补充合同与原合同具有同等法律效力。
如本补充合同与原合同有冲突之处，以本补充
合同为准。
五、争议解决
1. 本补充合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以
向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
签订日期：____年____月____日。
合同延期补充协议书范本
合同延期补充协议书范本一、背景和目的为了解决合同当事方在特殊情况下需要延长合同履行期限的情况，制定本合同延期补充协议书。
本协议的目的是确保各方在合同履行期限延长后的权益得到保障，并达到互利共赢的目标。
二、延期申请甲方（_____________）和乙方（_____________）双方依据原合同的约定，经充分协商同意就合同履行期限延期的事宜达成如下协议：三、合同履行期限延期1.甲、乙双方同意将原合同（合同编号：_____________）中规定的合同履行期限延期至________年__月__日。
2.原合同中规定的其他条款不受影响，继续有效。
3.甲、乙双方同意在延期后继续按照原合同中的约定履行合同义务，并承担各自的责任和义务。
四、违约责任1.若甲、乙双方在合同履行期限延期后未能按照新的履行期限履行合同义务的，应承担违约责任。
2.如因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，双方应及时协商解决方案，期限延长。
五、其他事项1.本补充协议一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。
2.本补充协议的成立、生效、履行和解释均适用现行有效的法律法规。
3.对本补充协议的修改或解除，应由双方当事人以书面形式协商一致，并经双方法定代表人签字盖章后生效。
4.本补充协议有效期自签署之日起至合同履行期限届满。
六、争议解决凡因本补充协议引起的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、附则八、补充其他未尽事宜，可由双方协商补充，并在本补充协议中作出明确规定后执行。
甲方：____________________ 乙方：____________________ 签署日期：_________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 延期补充合同
甲方： _______________________
乙方： _______________________
签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日
第1 页共2 页
发包人: 承包人: 双方于 ______ 年 ____ 月 _____日签订 ________________________ （编号： _____________________________ ）（以 下简称原合同）。
施工期间，由于 _______________________________________________________ 等原因，导 致工期延后。
现经双方协商就以下事宜达成一致意见：
年 月 日至 年 月 日
2、未尽事宜按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式 ______________ 份，甲乙方各执 ________ 份，具有同等效力。
发包人： （盖章） 承包人： （盖章）
委托代理人： （ 签字） 委托代理人： ( 签字）
签订时间： 年 月 日
签订地点：
第2页共2页 （甲方）
（乙方）
1、双方一致同意将原合同约定的合同工期从 年 月 日至 年 月
日更改为。