房抵工程款合同范本
工程抵押房合同5篇
工程抵押房合同5篇篇1甲方（抵押权人）：___________________________乙方（抵押人）：_____________________________鉴于甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方提供抵押担保的事宜达成一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特订立本工程抵押房合同，以明确双方的权利与义务。
一、抵押物描述乙方提供位于________________的工程房产作为抵押物，该房产建筑面积为_______平方米，产权清晰，无任何争议。
乙方保证该房产未设立其他抵押权，未涉及法律纠纷，不存在拆迁、冻结等限制产权转移的情况。
二、抵押担保范围1. 本合同项下的借款本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现抵押权的费用等。
2. 甲方因乙方违约而遭受的其他损失。
三、借款金额及用途1. 借款金额：人民币________________元（大写：_________________________元整）。
2. 借款用途：用于_________________________工程的建设。
四、借款期限借款期限自合同签订之日起至____________止。
具体以双方实际划款日期为准。
五、利率及支付方式1. 利率：年利率为______%，在合同期限内保持不变。
2. 支付方式：按季度支付，每季度末的______日为利息支付日。
六、抵押登记双方应于本合同签订后_____日内，到法定登记机关办理抵押物登记手续。
登记费用由乙方承担。
七、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供关于借款使用情况的资料，并对资料的真实性进行检查。
2. 如乙方未按约定还款，甲方有权要求乙方支付违约金，并处置抵押物以实现抵押权。
3. 甲方应按约定向乙方提供借款。
八、乙方的权利与义务1. 乙方应按时支付利息，并在借款期满时归还本金。
2. 乙方应保证抵押物的产权清晰，不存在任何争议和纠纷。
3. 乙方不得将抵押物再次设立抵押权，未经甲方同意，不得转让、出租抵押物。
房屋抵顶工程款协议8篇
房屋抵顶工程款协议8篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲方欠付乙方工程款，双方经过友好协商，就甲方以房屋抵顶工程款事宜达成如下协议：一、协议背景及目的鉴于甲方未能按时支付乙方工程款，为妥善解决欠款问题，甲方同意以其合法拥有的房屋抵顶部分或全部欠款。
本协议旨在明确双方权益，规范双方行为，确保协议顺利履行。
二、抵顶房屋基本情况1. 房屋坐落：___________________________。
2. 房屋面积：___________________________。
3. 房屋权属：甲方为该房屋的所有权人，拥有合法产权。
4. 房屋状况：____________________________________________________________________。
三、工程款抵顶事项1. 抵顶金额：经双方确认，甲方以房屋抵顶工程款的金额为人民币___________________________元。
2. 抵顶方式：甲方将房屋所有权转移给乙方，以抵顶所欠乙方的部分或全部工程款。
3. 欠款余额：在房屋抵顶后，如仍有欠款余额，双方约定于______年______月______日前结清。
四、房屋过户及产权登记1. 甲方应于本协议签订后______日内协助乙方办理房屋过户手续。
2. 过户费用由______方承担。
3. 房屋产权登记完成后，乙方即取得该房屋的所有权。
五、双方权利义务1. 甲方应保证抵顶房屋的权属无争议，无抵押、查封等权利限制。
2. 甲方应协助乙方办理与该房屋相关的水、电、物业等配套设施的变更手续。
3. 乙方应按约定时间完成工程款的支付或结清。
4. 乙方取得房屋后，应遵守国家法律法规，合法使用、管理该房屋。
六、违约责任1. 若甲方违反本协议约定，未能按时协助乙方办理房屋过户手续，则乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。
工程款抵房款合同通用版范本(精选3篇)
工程款抵房款合同通用版范本(篇一)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方：*********乙方：*********丙方：*********甲方、乙方于******年*****月*****日签订了项目工程施工合同(以下简称合同)，合同编号为，合同金额为********元，结算额********元；该合同工程内容已完成并投入使用，现甲方仍欠乙方工程款********元；经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议：一、抵款、抵房手续办理相关商定1、乙方同意上述工程合同的部分工程款购买下述商品房，甲方与丙方同意乙方将此房屋转让给丙方，三方均同意在此合同基础上由甲方与两方签署商品房买卖合同。
2、、该商品房位于**********区路号室，建筑面积为********平方米，单价********元平方米，房屋总额为********元人民币。
不论乙方转让给丙方单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订《商品房买卖合同》；3、甲方同意《商品房买卖合同》中将购买人名称直接写成丙方。
4、丙方从乙方处购得此房，部分房款交于乙方，丙方除房屋结构问题外不得向甲方提出退房、换房等要求。
5、本协议签订后，视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方，甲乙双方抵付行为完成；二、以房抵款金额及方式：1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款********万元；2、抵付方式：乙方给甲方开具工程款发票，甲方给丙方开具商品房收款收据(购房发票事宜在购房合同中商定)。
3、若甲方抵付工程款额不足支付全部房款，其余房款，三方同意由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。
4、、抵付工程款后的工程款余额，甲方同意按支付给乙方。
三、其它1、本协议未尽事宜，由三方协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
2、本协议自三方签字盖章之日起生效。
一式6份，甲乙丙方各执两份。
甲方：*****乙方：*****法定代表人：*****法定代表人：*****经办人：*****经办人：*****丙方：*****身份证号码：*****住址：***********年*****月*****日工程款抵房款合同通用版范本(篇二)合同编号：合同标题：工程款抵房款合同通用版范本摘要：本合同有效确立甲方与乙方之间关于工程款抵房款的相关约定，旨在规范双方在合同履行过程中的权益与义务，以确保合同的顺利执行。
房屋抵偿工程款协议书范本3篇
房屋抵偿工程款协议书范本3篇篇1房屋抵偿工程款协议书范本甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，就甲方向乙方发包进行房屋抵偿工程的款项支付事宜，达成如下协议：一、工程名称：房屋抵偿工程二、工程地点：（详细地址）三、工程范围：（详细描述工程内容）四、工程价格及款项支付方式：1. 工程总价为人民币（大写）（小写）元整；2. 首期支付：工程总价的30%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在合同签订后5个工作日内支付；3. 第二期支付：工程总价的40%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在工程完工验收合格后15个工作日内支付；4. 第三期支付：工程总价的30%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在竣工结算后5个工作日内支付。
五、工程工期：工程自（日期）起，至（日期）止，工期为（天/月/年）。
六、保证金：甲方向乙方支付人民币（大写）（小写）元整作为履约保证金，在合同签订后5个工作日内支付。
七、工程质量要求：乙方承诺按照国家标准及合同约定完成工程，确保工程质量满足相关要求。
八、违约责任：若一方未按照合同约定的方式履行义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
九、解决争议：本协议的履行及解释均适用中华人民共和国法律。
若因履行本协议发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院处理。
十、其他约定：本协议未尽事宜，双方另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2房屋抵偿工程款协议书甲方（甲方名称）：_______________乙方（乙方名称）：_______________为了明确甲、乙双方在工程款支付中的权利和义务，根据双方自愿并经协商一致，就甲方欠乙方工程款事项达成如下协议：一、本协议的对象及目的1.1 甲方同意将其名下的房屋作为抵偿物，抵偿甲方欠乙方的工程款；1.2 乙方同意接受甲方提供的房屋作为抵偿物，并按照本协议规定的方式决定抵偿房屋的评估价值。
房屋抵偿工程款协议书范本5篇
房屋抵偿工程款协议书范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方欠付乙方工程款，双方经过友好协商，就甲方以房屋抵偿欠付乙方工程款事项达成如下协议：一、协议目的双方同意以甲方拥有的房屋抵偿欠付乙方的部分或全部工程款，以解决双方的债务问题。
二、抵偿金额及房屋信息1. 抵偿金额：甲方欠付乙方的工程款共计人民币______元（大写：______元整），以本协议约定的房屋抵偿部分或全部欠款。
2. 房屋信息：甲方用于抵偿的房屋位于______市______区______路______号，建筑面积为______平方米，产权证号为______，房屋用途为______，结构为______，楼层为______，具体情况详见附件《房屋信息表》。
三、双方权益与义务1. 甲方保证所抵偿的房屋权属清晰，无争议，未设定抵押权等限制权利，符合相关法律法规的要求。
2. 乙方同意接受甲方的房屋抵偿方式支付部分或全部工程款，并保证遵守相关法律法规的规定。
3. 双方应共同办理房屋过户手续，确保乙方取得房屋的合法产权。
4. 甲方应协助乙方办理房屋过户手续，提供必要的文件资料，确保过户手续的顺利进行。
5. 乙方应按照约定支付剩余的工程款，确保工程款项的结算清晰。
四、违约责任及争议解决方式1. 若甲方所提供的房屋存在权属纠纷、限制权利或其他违法行为，导致无法办理过户手续，甲方应负责解决并承担违约责任。
2. 若乙方在工程款结算过程中存在违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。
3. 若双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、协议生效及变更解除1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
3. 若因不可抗力因素导致本协议无法继续履行，双方应协商解决方案。
工程款抵房合同协议书范本(17篇)
工程款抵房合同协议书范本（17篇）工程款抵房合同协议书范本（17篇）工程款抵房合同协议书范本篇1 ______(债务人，以下简称甲方)_______(债权人，以下简称乙方)债务，双方经平等协商，达成下列条款。
第一条抵债财产甲方同意以下列财产抵偿债务：(一)____________;(二)____________;(三)____________;第二条声明和保证甲方声明和保证如下：(一)对于本协议第一条所列抵债财产，甲方享有所有权或者合法的处分权;(二)在本协议第一条所列抵债财产上，没有设立任何担保物权(抵押权、质押权)或者用益物权等权利负担;(三)对于抵债财产的上述产权归属和权利负担问题，甲方目前没有卷入任何诉讼，也没有任何第三人提出异议;(四)基于抵债财产发生的各项税收和费用，甲方已经缴纳完毕，不存在任何拖欠;(五)本项以物抵债已征得甲方董事会同意(按甲方章程无须征得甲方董事会同意的，本款可删除);(六)本项以物抵债已由甲方报请主管部门和有关政府机关批准;(七)抵债财产的质量和性能状况如下述，此外不存在任何缺陷：____、第三条抵债金额本协议第一条所列抵债财产共折价人民币__元，扣除其中10%的折价款作为日后变现费用后，其余90%的折价款作为抵债金额用于抵偿银行债权。
本协议第一条所列抵债财产折价用于抵偿以下债务：1、____________________________________2、____________________________________3、____________________________________4、____________________________________第四条财产交付甲方最迟必须在____年__月__日之前将本协议第一条约定的抵债财产以及相关的产权证书交付乙方。
抵债财产的交付方式为：_______________________________________、第五条登记在财产交付后____日内，甲方须应乙方要求办妥必要的登记手续。
房地产在建工程抵押贷款合同范文6篇
房地产在建工程抵押贷款合同范文6篇篇1抵押人（甲方）：________________贷款人（乙方）：________________鉴于甲方拥有一项房地产在建工程，并有意将其抵押给乙方以获取贷款，双方经友好协商，达成以下协议：一、定义和解释1. “房地产在建工程”：指本合同附件所列的位于______的房地产项目，该项目尚处于建设阶段。
2. “抵押贷款”：乙方向甲方提供的贷款，用于支持甲方进行房地产在建工程的建设。
二、贷款条款1. 贷款金额：乙方同意向甲方提供______元人民币的贷款。
2. 贷款期限：贷款期限为______年，自本合同签署之日起计算。
3. 利率：贷款利率为年利率______，具体以乙方通知为准。
4. 还款方式：甲方应按照等额本息还款法，每月向乙方支付贷款本息。
三、抵押条款1. 甲方将其拥有的房地产在建工程抵押给乙方，作为乙方贷款的担保。
2. 抵押物包括但不限于在建工程的土地、建筑物、附属设施等。
3. 甲方保证其对抵押物拥有完全的、独立的产权，无争议。
在抵押期限内，未经乙方同意，甲方不得擅自处置抵押物。
四、保证条款1. 甲方保证所提供的所有文件和资料真实、完整、有效。
2. 甲方保证在贷款期限内，不得有任何可能导致抵押物价值降低的行为。
如抵押物价值下降，乙方有权要求甲方恢复其价值或提前偿还贷款。
3. 乙方有权对抵押的房地产在建工程进行检查和监督。
甲方应提供便利，如实报告工程建设进度和资金使用情况。
五、违约条款1. 如甲方未按时偿还贷款本息，乙方有权要求甲方立即偿还所有未付款项，并对逾期部分加收罚息。
2. 甲方违反本合同任何条款，乙方有权要求甲方立即纠正并可能要求提前偿还所有贷款。
3. 在违约情况下，乙方有权对抵押的房地产在建工程行使抵押权。
六、其他条款1. 本合同的修改和解除必须经双方书面同意。
任何单方面修改或解除均为无效。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
协商不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程房屋抵账合同范本（精选5篇）
工程房屋抵账合同工程房屋抵账合同范本（精选5篇）在人们的法律意识不断增强的社会，合同起到的作用越来越大，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。
那么大家知道合同的格式吗？以下是小编为大家整理的工程房屋抵账合同范本（精选5篇），欢迎阅读与收藏。
工程房屋抵账合同1张___：(债务人，以下简称甲方) 身份证号码：___________李___：（债权人，以下简称乙方)，身份证号码：___________签约地：___省___市。
鉴于甲方从___年____月至___年____月向李___ 借款累计未归还金额及利息共计人民币350万元整，约定于20___年5月前全额归还。
现甲方逾期不能归还，经双方平等协商达成以下协议：第一条抵债财产甲方同意以下列财产抵偿债务人民币350万元：甲方自愿以___市___区___路____号___房产抵偿给乙方。
第二条声明和保证甲方声明和保证如下：(一)对于本协议第一条所列抵债财产，甲方个人享有所有权和合法的处分权；(二)在本协议第一条所列抵债财产上，没有设立任何担保物权(抵押权、质押权)或者用益物权等权利负担，甲方保证该物业不存在查封或另行出售、租赁等权力瑕疵；(三)对于抵债财产的上述产权归属和权利负担问题，甲方目前没有卷入任何诉讼，也没有任何第三人提出异议。
第三条抵债金额甲方自愿以以上房产折合总价人民币350万元人民币抵偿给乙方。
第四条财产交付甲方于合同签订后的一个月内配合乙方向甲方抵押贷款银行申请提前还贷并赎楼，结清银行欠款，由乙方负责筹集和承担提前还贷的资金。
第五条登记甲方于提前还清贷款银行赎楼后一个月内办妥过户给乙方的产权登记手续。
第六条费用上述以物抵债协议由甲方配合乙方办理房产的产权转移、过户、登记手续，办理手续所需税费等由甲方承担。
第七条协议的生效及争议的解决方式本协议一式二份，具有同等法律效力，自本协议签订之日起生效。
本合同发生争议时，由双方协商解决，如协商不成，双方同意依法向签约地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房抵工程款合同范本（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、演讲致辞、策划方案、合同协议、规章制度、条据文书、诗词鉴赏、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, planning plans, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, poetry appreciation, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!房抵工程款合同范本房抵工程款合同范本（精选17篇）房抵工程款合同范本篇1甲方：乙方：由于甲方欠乙方工程款，以房产抵顶工程款一事达成如下协议：一、甲方用以抵顶工程款的房产为建筑面积平方米，价款小区元。
号楼室，元，经甲乙双方协商就甲方以房二、抵顶的房产甲方不得对外出售，由此产生的一切责任由甲方自行负担，抵顶的房产乙方可以随时出售，抵顶房产的售房款归乙方所有。
该房暂由双方签订预售合同，在正式办理房屋产权证时，其产权过户手续由甲方与乙方指定的购房人办理，直接办到乙方指定的购房人名下。
甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为由而向乙方和乙方指定的购房人收取任何费用。
甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可与购房人办理过户手续。
办理过户手续所需要费用由购房人按国家现行规定承担。
三、抵顶房产的价格包括水、电、暖、气(电视、电话、宽带)人口关配套费用。
抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标准。
四、甲方于______年______月______日前将所抵顶的房屋交付乙方。
五、如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权等，乙方可以单方解除本协议，甲方应以现金支付所欠工程款元。
六、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成可向威海市仲裁委·员会申请仲裁。
七、本协议一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。
甲方：______年______月______日乙方：______年______月______日房抵工程款合同范本篇2甲方：___建设工程有限公司乙方：___ 身份证号码：乙方在甲方承建的______楼项目的楼梯间保温分包施工(包工包料)，经甲乙双方友好协商就甲方以车辆抵付乙方部分工程款事宜，达成如下协议：1、乙方同意甲方用江铃130型小型货车一辆，车牌号为辽BQR213(以下称该车辆，车架号、发动机号以行车证记载为准)抵付乙方工程款9.5 万元(人·民币玖万伍仟元整)。
2、乙方已对车况已完全知悉并认可，甲方在______年______月______日前完成该车辆的年度检测工作;同时乙方对该车辆的保险到期日为______年______月______日已经知悉，乙方同意承担该车辆下一年度的相关保险费用并配合甲方在______年______月______日以前完成该车辆下一年度保险费用的缴纳工作。
3、甲方在乙方进场材料费用超过10万元，并且正式进入该项目开始施工，完成单体工程楼梯间保温施工项目达到两个单位工程后或在上述条件满足后乙方提出的期限内;与乙方共同办理该车辆转籍手续，转籍过程中所发生的相关行政税费由乙方支付。
4、乙方领取该车辆行车执照及相关税费、保险凭证等证照，并当时核实转籍车的车架号、发动机号、钥匙等。
车辆交接时详见交接清单，甲、乙双方签署交接清单时，视为甲方将车辆实际交付给乙方，甲乙双方工程款抵付行为完成。
5、甲方自车辆交付乙方之日起，不再承担该车辆的任何费用。
6、车辆转籍过户所需手续、文件乙方必须依甲方要求予以提供，并协助甲方在车辆管理部门办理转籍手续;乙方需自行确定转籍过户的唯一权益人，甲方只负责将该车辆转籍过户到乙方确定的该权益人。
7、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
8、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方盖章：代理人：日期：年月日乙方签字：日期：______年______月______日房抵工程款合同范本篇3答辩状答辩人(本案被告)：_______________市__________机械厂。
住所：_______________市__________路__________号。
法定代表人：______________，职务：_______________厂长。
被答辩人(本案原告)：_______________公司。
住所：_______________市__________路__________号。
法定代表人：______________，职务：_______________总经理。
答辩人现就本案原告诉本案被告加工承揽合同质量纠纷一案，答辩如下：______________年7月16日，被告与原告签定了本案诉争合同(见原告的证据一和被告的证据一)。
合同规定，由原告提供铸铝毛坯5000件，由被告按约加工，原告收货后即向被告支付加工款人·民币60万元。
_____________年8月1日，原告两次向被告提供铸铝毛坯2800件，经被告加工后，于_____________年8月1日向原告交回成品2600件，其余毛坯已作废品退回给原告。
交货时，原告办理了验收手续并收妥入库(见被告的证据二)，但原告并无即时向被告支付加工款。
20日后，原告却口头通知被告，说明发现被告加工的零件全部不合格，要求被告按协议赔偿并以被告违约为由单方宣布解除诉争合同。
被告本着友好协商的态度，曾要求原告提供不合格成品的检验数据和相应的分析报告(见被告的证据三)，如果确系被告过错造成的，被告愿意按照合同规定进行赔偿，但原告至今未有提供。
据此，被告认为原告起诉要求被告赔偿的理据不足，请求法院依法予以驳回其诉讼请求。
此致__________市__________区人·民法院答辩人：_______________市__________机械厂________年__________月__________日房抵工程款合同范本篇4甲方：_______________乙方：_______________因乙方承包甲方工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下转账支票工程款合同：一、甲乙双方共同协议商定工程价款：双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(￥：_______________)。
二、工程款付款方式：甲方已支付乙方装饰工程，下欠工程款。
经双方协商确定甲方于______年______月______日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业(拟定月日试营业)一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人·民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：_______________乙方：_______________甲方代表签字：_______________乙方代表签字：_____________________年______月______日房抵工程款合同范本篇5甲方：__（以下简称甲方）乙方：__（以下简称乙方）丙方：__（以下简称丙方）经甲、乙、丙三方充分协商，就用乙方资产抵顶丙方在甲方的贷款达成如下协议：一、乙方用自己名下可支配的330万元合法资产（详见抵债清单及评估报告）抵顶丙方在甲方的贷款200万元。
二、甲方同意接受乙方330万元资产（详见抵债清单及评估报告）该抵债资产直接用于抵顶丙方20__年2月份从甲方贷款200万元。
协议签订生效后，甲方须立即消除丙方__年2月份从甲方贷款200万元贷款，并为丙方出具该项贷款的还清书面合法证明。
三、各方的权利、义务及责任：1、乙方须保证提供的抵债资产合法完整，并保证在甲方接受前后的保管及维护，如抵债资产发生损失由乙方负责照价赔偿或扣减相当于损失额的抵债金额。
乙方在甲方接受前可以使用抵债资产但不可私自对外租赁转让更不可拆除变卖抵债资产。
如遇国家政策规划征用拆迁该抵债资产时应及时与甲方沟通，该抵债资产得到的相应赔偿款应足额给予甲方不得以任何理由侵占拖欠。
乙方对该资产享有变现优先购买权。
2、甲方有权利对乙方的抵债资产进行接受前后的复核、验证权，享有协议签订接受后对该抵债资产的所有、使用、支配、转让、变现权，如遇国家政策规划征用拆迁该抵债资产时应及时享有该抵债资产的全部补偿权，甲方在接受该抵债资产后须立即消除丙方的贷款手续，并向丙方出具相关的书面消除贷款证明。
（因乙方未说明的抵押物的缺陷造成甲方损失的）甲方有权要求乙方赔偿，或者扣减相当于损失数额的抵债金额。
3、丙方有义务在乙方抵债资产不足以抵顶甲方债务时补足部分差额，并有义务督促协助甲、乙双方完成以资抵债过程，丙方有权对该项抵债资产的优先购买权。