小程序系统定制开发合同
小程序开发合同范本3篇
小程序开发合同范本3篇篇一小程序开发合同范本甲方（委托方）：姓名/公司名称：联系地址：联系电话：电子乙方（开发方）：姓名/公司名称：联系地址：联系电话：电子一、项目描述1. 甲方委托乙方开发一款名为[小程序名称]的小程序，具体功能和要求详见附件[功能需求文档]。
2. 乙方应按照甲方的要求和功能需求文档进行开发，并确保小程序的质量和稳定性。
二、开发周期1. 乙方应在[开始日期]开始开发，并在[结束日期]前完成开发并交付给甲方。
2. 如因甲方原因导致开发周期延长，乙方不承担责任。
三、开发费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付开发费用共计人民币[费用金额]元（大写[大写金额]）。
2. 甲方应在签订本合同后的[支付日期]支付开发费用的[百分比]作为预付款，即人民币[预付款金额]元（大写[大写预付款金额]）；在乙方完成开发并交付给甲方后的[支付日期]支付开发费用的[百分比]，即人民币[尾款金额]元（大写[大写尾款金额]）。
3. 乙方应在收到甲方的预付款后开始开发。
四、双方权利和义务1. 甲方权利和义务甲方有权对小程序的开发进度和质量进行监督和检查。
甲方应按照本合同的约定支付开发费用。
甲方应提供必要的协助和配合，包括但不限于提供相关资料和信息。
2. 乙方权利和义务乙方有权按照本合同的约定收取开发费用。
乙方应按照甲方的要求和功能需求文档进行开发，并确保小程序的质量和稳定性。
乙方应保守甲方的商业秘密和机密信息，不得向第三方披露。
五、知识产权1. 小程序的知识产权归甲方所有。
2. 乙方应确保小程序不侵犯第三方的知识产权，如因乙方原因导致甲方遭受第三方的侵权指控，乙方应承担相应的法律责任。
六、违约责任1. 如甲方未按照本合同的约定支付开发费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[百分比]向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按照本合同的约定完成开发并交付给甲方，每逾期一天，应按照开发费用的[百分比]向甲方支付违约金。
3. 如乙方开发的小程序存在质量问题或侵犯第三方的知识产权，乙方应负责解决问题并承担相应的法律责任。
小程序技术开发服务合同范本(优质文档)6篇
小程序技术开发服务合同范本(优质文档)6篇篇1甲方（委托方）：[甲方公司名称]乙方（受托方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行小程序技术开发服务事宜，达成以下协议：一、服务内容1.1 乙方为甲方提供小程序技术开发服务，包括但不限于小程序的设计、开发、测试、部署及后续的维护和更新。
1.2 具体服务内容以甲方需求为准，并经双方确认。
二、服务期限2.1 本合同自签订之日起生效，服务期限为[服务期限]。
2.2 服务期限届满后，如双方协商一致，可续签本合同。
三、服务费用及支付方式3.1 甲方应向乙方支付[服务费用]作为小程序技术开发服务的费用。
3.2 支付方式：甲方通过银行转账或第三方支付平台向乙方指定账户支付服务费用。
3.3 乙方应在收到款项后及时向甲方出具合法有效的发票。
四、双方权利和义务4.1 甲方的权利和义务：（1）甲方应提供必要的需求分析和设计资料，确保需求的明确性和合理性；（2）甲方应按照合同约定及时支付服务费用；（3）甲方应配合乙方的开发工作，提供必要的支持和协助。
4.2 乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定提供小程序技术开发服务；（2）乙方应确保所开发的小程序符合甲方的需求和标准；（3）乙方应在开发过程中遵守相关法律法规和行业规范；（4）乙方应对甲方提供的资料和信息保密，并不得擅自使用或泄露。
五、违约责任5.1 甲方如未按照合同约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期利息，并可终止合同。
5.2 乙方如未按照合同约定提供服务，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失，并可终止合同。
5.3 双方在履行合同过程中，如因一方违约给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
小程序技术开发服务合同范本4篇
小程序技术开发服务合同范本4篇篇1小程序技术开发服务合同范本甲方（委托方）：身份证号码：联系地址：乙方（开发方）：统一社会信用代码：联系地址：鉴于甲方拟委托乙方开发小程序项目，双方经友好协商达成以下协议：第一条项目介绍1.1 项目名称：______________。
1.2 项目内容：______________。
1.3 项目期限：自合同签订之日起至______________止。
1.4 项目费用：______________。
第二条服务内容2.1 乙方将根据甲方的要求，提供小程序的设计、开发和维护服务，保证小程序的正常运行。
2.2 乙方负责对小程序进行定期更新和维护，确保小程序的功能稳定性和安全性。
2.3 乙方将按照甲方的要求，提供技术支持和培训服务，使甲方能够独立操作小程序。
第三条付款方式3.1 甲方应在签订合同时支付项目总费用的XX% 作为订金，余款在项目交付之日前支付清楚。
3.2 如项目延期或出现质量问题导致甲方无法正常使用小程序，乙方将承担相应责任并进行赔偿。
3.3 如因甲方原因导致项目无法按时完成，乙方有权要求追加费用。
第四条保密条款4.1 双方在合作过程中可能涉及商业机密和敏感信息，应当互相遵守保密约定，保护双方的合法权益。
4.2 未经对方事先书面同意，任何一方不得将合同内容、技术细节等泄露给第三方。
第五条不可抗力5.1 如因不可抗力因素（如自然灾害、战争、政策变化等）导致项目无法继续进行，双方可协商解除合同。
5.2 不可抗力导致的项目中止，双方应共同承担相应损失，不得因此追究对方责任。
第六条违约责任6.1 任何一方违反合同约定，或导致项目无法正常进行的，应当承担违约责任，并赔偿对方相应损失。
6.2 如因甲方原因导致项目延期或无法完成，乙方有权追加费用或解除合同并要求赔偿。
第七条知识产权7.1 项目中涉及的所有知识产权归乙方所有，甲方仅在项目交付后获得小程序的非商业使用权。
7.2 甲方不得擅自修改、转让或复制小程序，如有违反，将承担相应的法律责任。
微信小程序定制开发详细合同范本2024版
小程序定制开发详细合同范本2024版本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 合同双方1.2 小程序1.3 定制开发1.4 交付物1.5 技术支持1.6 违约1.7 赔偿1.8 隐私权与知识产权1.9 保密协议1.10 不可抗力1.11 法律适用1.12 争议解决1.13 合同终止1.14 附则第一部分：合同如下：1. 定义与术语解释1.1 合同双方1.2 小程序小程序是指基于平台开发的、无需安装即可使用的应用，具有轻量级、触手可及、用完即走的特点。
1.3 定制开发定制开发是指乙方根据甲方的具体需求，为甲方提供专属的小程序开发服务，包括功能设计、界面设计、程序编码、测试上线等全过程。
1.4 交付物交付物包括已开发的小程序、相关文档、操作手册等，以及乙方提供的其他与小程序定制开发相关的成果。
1.5 技术支持技术支持是指自小程序上线之日起，乙方为甲方提供的一定期限内的小程序维护、升级、故障排查等服务。
1.6 违约违约是指合同一方未能履行合同约定的义务，导致合同无法履行或者合同目的不能实现的行为。
1.7 赔偿赔偿是指因违约行为给对方造成损失时，违约方应承担的赔偿责任。
赔偿金额根据违约程度、损失程度和合同约定等因素确定。
1.8 隐私权与知识产权隐私权是指甲方对其个人信息、商业秘密等享有不受侵犯的权利。
知识产权是指乙方对其在小程序定制开发过程中创造的软件著作权、商标权、专利权等权利享有独占使用权。
1.9 保密协议保密协议是甲乙双方签订的，约定乙方在合同履行过程中获取的甲方相关信息和资料应予以保密，不得泄露给第三方的协议。
1.10 不可抗力不可抗力是指在合同履行过程中，因不可预见、不可避免且无法克服的客观原因，导致合同无法履行或者合同目的不能实现的情况。
如自然灾害、社会事件等。
第二部分：合同具体条款2. 合同具体条款2.1 服务内容乙方根据甲方的需求，为甲方定制开发小程序。
具体服务内容包括但不限于：功能设计、界面设计、程序编码、测试上线、技术支持等。
小程序技术开发服务合同范本6篇
小程序技术开发服务合同范本6篇篇1甲方（委托方）：__________________乙方（服务方）：__________________根据中华人民共和国有关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商，本着长期友好合作的原则，就甲方委托乙方开发小程序技术项目达成如下协议，并共同遵守执行。
一、服务内容及服务形式乙方为甲方提供小程序技术开发服务，包括但不限于界面的设计、程序的编写、测试及上线维护等。
乙方按照甲方的需求进行定制开发，确保小程序的功能符合甲方的要求。
具体开发内容清单及开发要求详见合同附件。
二、项目时间进度本项目开发周期为_____个月，自合同签订之日起计算。
乙方应按照约定的时间节点完成各阶段的任务，甲方在每个阶段完成时进行验收。
具体进度安排如下：1. 需求分析与设计阶段：____个月；2. 编码与测试阶段：____个月；3. 上线与维护阶段：____个月。
三、费用及支付方式1. 本次小程序技术开发服务的费用总额为人民币_____元（大写：_________元整）。
2. 甲方应按照以下方式支付费用：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方支付乙方总费用的_____％作为预付款；（2）项目验收合格后_____个工作日内，甲方支付剩余款项。
四、项目质量要求及验收标准1. 乙方开发的小程序应符合甲方的需求，功能完善、运行稳定。
2. 项目的验收标准以双方确认的需求说明书和设计方案为依据。
3. 甲方在验收时发现不符合约定的情况，应当在_____个工作日内书面通知乙方，乙方在接到通知后应当在_____个工作日内予以修正。
五、知识产权归属及保密条款1. 甲方提供的内容涉及的知识产权与乙方无关，由甲方自行承担。
2. 乙方应对甲方提供的所有资料以及项目开发成果承担保密义务，未经甲方许可，不得向任何第三方泄露。
3. 未经甲方同意，乙方不得将本项目的技术成果转让或泄露给第三方。
六、违约责任及解决方式1. 甲方未按约定支付费用的，乙方有权停止开发，并追究甲方的违约责任。
微信小程序开发定制合同
小程序开发定制合同1. 合同背景2. 项目说明2.1 项目描述本项目旨在为客户开发并定制一款小程序，满足客户相关需求。
2.2 开发时间根据双方的协商，预计开发周期为X个月。
具体开发时间根据项目复杂程度和客户需求而定。
2.3 开发费用本项目的开发费用为X元。
具体费用细则可参见附表。
2.4 项目交付开发商将在项目完成后交付给客户使用。
客户须在验收合格后支付最后一笔费用。
3. 权益和义务3.1 开发商的权益和义务•开发商需按照客户的需求和要求进行小程序的开发和定制。
•开发商需在约定的时间内完成项目，并保证项目质量合格。
•开发商需保密客户的商业信息和项目细节，不得擅自披露给第三方。
•开发商对小程序的主体框架和技术实现拥有知识产权。
3.2 客户的权益和义务•客户需提供项目需求和相关资料，确保项目顺利进行。
•客户需要及时提供开发阶段的反馈和意见，以便开发商及时调整。
•客户需按时支付开发费用，并按时完成验收，确认项目交付。
4. 付款方式4.1 首付款项客户需在双方签署本合同后的X天内支付首付款项X元。
4.2 进度款项客户需在开发商完成项目一定进度后支付相应的进度款项。
4.3 尾款客户需在项目完成验收合格后支付尾款X元。
5. 违约责任5.1 开发商违约责任若开发商无法按时完成项目或项目质量不合格，开发商应依法承担相应的违约责任，并承担客户由此造成的损失。
5.2 客户违约责任若客户未按时支付开发费用或未按时完成项目的验收，客户应按照合同约定承担违约责任，并赔偿因此给开发商造成的损失。
6. 保密条款本合同签署后，双方需对项目相关的商业信息和技术细节保密，并不得擅自向第三方披露。
双方承诺在解除合同关系后仍然遵守保密义务。
7. 法律适用和争议解决本合同适用法律。
如因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，争议双方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
8. 其他条款双方对本合同内容均已充分沟通和理解，并同意遵守相应的约定。
小程序定制服务合同
小程序定制服务合同一、当事人信息甲方（委托方）：公司名称：[全称]统一社会信用代码：[代码]地址：[详细地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]乙方（服务方）：公司名称：[全称]统一社会信用代码：[代码]地址：[详细地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]二、合同标的甲方委托乙方为其定制开发一款名为《[小程序名称]》的小程序（以下简称“小程序”），乙方同意根据甲方的要求提供定制服务。
三、服务内容乙方应按照甲方提供的需求说明，完成以下定制服务：小程序的设计、开发、测试和部署。
小程序的功能优化和用户体验提升。
小程序的后期维护和技术支持。
四、服务期限乙方应在[开始日期]起至[结束日期]止的期间内完成小程序的定制服务。
五、费用及支付甲方应向乙方支付定制服务费人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。
支付方式：甲方分[支付次数]次支付，具体支付时间为[每次支付日期]。
乙方在收到款项后日内向甲方提供正规发票。
六、知识产权小程序开发完成后，其知识产权归甲方所有。
乙方保证其所提供的服务不侵犯任何第三方的知识产权。
七、保密条款双方对在合同执行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
八、违约责任若乙方未能按约定时间完成服务，应向甲方支付违约金，并继续履行合同。
若甲方未能按约定支付费用，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付违约金。
九、争议解决双方因合同产生的争议，应优先通过协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
[以下无正文]甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________ 乙方代表（签字）：__________ 签订日期：__________ 签订日期：__________签订地点：__________ 签订地点：__________。
小程序定制开发服务协议范本2024版一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX小程序定制开发服务协议范本2024版一本合同目录一览一、定义及解释1.1 定义1.2 解释二、服务内容2.1 服务概述2.2 服务范围2.3 服务期限三、双方义务3.1 甲方义务3.2 乙方义务四、费用与支付4.1 费用明细4.2 支付方式4.3 支付时间五、知识产权5.1 知识产权归属5.2 知识产权保护六、保密条款6.1 保密内容6.2 保密期限6.3 泄密责任七、违约责任7.1 违约行为7.2 违约责任八、争议解决8.1 争议方式8.2 争议地点8.3 争议时效九、合同的生效、变更与终止9.1 合同生效9.2 合同变更9.3 合同终止十、其他条款10.1 不可抗力10.2 合同解除10.3 附则十一、甲方（客户）信息11.1 名称11.2 地址11.3 联系人十二、乙方（开发方）信息12.1 名称12.2 地址12.3 联系人十三、附件13.1 附件一：服务项目详细清单13.2 附件二：技术需求文档13.3 附件三：项目进度计划十四、签署日期14.1 甲方签署日期14.2 乙方签署日期第一部分：合同如下：一、定义及解释1.1 本合同是指甲方（客户）与乙方（开发方）就小程序定制开发服务所达成的明确协议，包括但不限于服务内容、双方义务、费用与支付、知识产权、保密条款、违约责任等事项。
1.2 本合同中的术语和定义，如有冲突，以本合同的约定为准。
二、服务内容2.1 乙方根据甲方的实际需求，为甲方定制开发一款小程序，具体功能、界面设计、技术要求等详见附件二：技术需求文档。
2.2 服务范围包括但不限于：小程序的设计、开发、测试、部署、上线及后续技术支持。
2.3 服务期限自合同签订之日起至小程序正式上线之日止。
三、双方义务3.1 甲方应向乙方提供真实、完整、准确的需求信息和技术需求文档，并对乙方的开发工作提供必要的协助与配合。
3.2 乙方应按照约定的服务内容和期限，完成小程序的开发工作，并保证小程序的稳定运行、安全可靠、用户体验良好。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山东龙商互联网络科技有限公司小程序系统定制开发合同协议编号：20170905sdlshl
甲方：
乙方：山东龙商互联网络科技有限公司
2017年制
甲方：乙方：山东龙商互联网络科技有限公司
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
QQ：QQ：
邮箱：邮箱：
经甲、乙双方友好协商，就甲方所需小程序系统服务达成以下共识。
双方申明、双方都已理解并认可了本协议的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本协议。
第一条：服务内容：
1、乙方负责对甲方小程序系统定制开发；
2、乙方负责甲方网站开发系统上线前的模式测试；
第二条：乙方的权利和义务
1、提供专人与甲方联络。
2、按协议相关约定，为甲方提供第一条内的服务。
3、在要求的期限内，完成协议约定服务内容，并通知甲方进行验收。
第三条：甲方的权利和义务
1、提供专人与乙方联络。
2、甲方必须保证网站开发账户信息、所做产品、运营模式的合法性和真实性，如因此引起纠纷，乙方不承担任何法律责任。
3、协议签订后，甲方提供各种必要的资料和授权。
4、按照协议的约定，及时支付费用。
如因乙方过错未能如期完成协议约定内容，甲方有权终止协议，并要求乙方按比例退还相应款项。
第五条：验收标准
1、乙方应以电话、传真或电子邮件等方式通知甲方验收。
2、甲方请及时填写验收确认信息。
4、验收期限为三天，如果甲方超过验收期未验收，乙方将视为验收满意。
第六条：违约责任
1、乙方在签订本协议后，证实无法向甲方提供约定服务，甲方有权与乙方中止协议。
2、任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约，可以提出中止履行本协议，但应及时通知对方。
3、若对方继续不履行、履行不当或者违反本协议，该方可以解除本协议并要求对方以协议额赔偿损失。
因地震、火灾等自然灾害、战争、罢工、停电、停网、政府行为等造成双方不能履行本协议义务，双方通过书面的形式通知对方，本协议即告中止。
第七条：付款方式
1
服务器费用：￥0 元；
小程序系统开发费用：￥元；
协议费用总计人民币_￥_元。
2、付款时间
自本协议签订之日甲方支付￥元（预付款）；
2017年9月20日前，系统测试前，甲方就需要向乙方支付￥元（）；
2017年10月25号前，系统测试没问题，甲方需要向乙方支付￥元（尾款）
3.系统开发周期：15工作日天
第八条：服务期限/售后服务支持
1、服务期限：自2017 年9 月5 日至2018 年9 月4 日止。
2、售后服务支持：
（1）在系统验收合格后，乙方对所开发的应用系统提供一年免费的售后服务（不含新功能添加）。
售后服务内容包括软件缺陷、故障，用户因工作需要要求对部分功能作小范围改动时，乙方免费给予完成。
免费维护期满后，维护费为总开发费用的10%每年
第九条：其他费用
未尽事宜，届时商定，可以签订附加协议，附加协议与本协议具有同等法律效力。
如甲方数据量较大（空间大于2G），需要独立承担服务器费用时，乙方给予合理建议，续签协议，需在本协议到期前10天进行续签协议。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：山东龙商互联网络科技有限公司代表签字：代表签字：
签订日期：签订日期：。