护坡施工合同
护坡工程劳务施工合同
护坡工程劳务施工合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行护坡工程施工事宜达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：___________护坡工程2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括但不限于坡面清理、砌筑护坡砖/石、植被恢复等。
4. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到设计要求。
二、施工期限1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 如遇不可抗力或甲方要求变更施工计划，双方应协商确定新的工期。
三、质量要求1. 乙方必须保证工程质量符合国家标准及设计要求，不得偷工减料，弄虚作假。
2. 施工过程中，乙方应接受甲方或甲方委托的第三方的质量监督。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价为人民币（大写）_____________元整（¥_______）。
2. 付款方式：预付款为总造价的30%，主体工程完成后支付40%，竣工验收合格后支付剩余30%。
3. 所有款项应通过银行转账支付，并开具正规发票。
五、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，应按未完工程价值的千分之五每日向甲方支付违约金。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内无偿修复。
六、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年____月____日。
公路护坡施工合同范本
公路护坡施工合同范本甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：乙方：（承包方）地址：电话：法定代表人：鉴于甲方拟进行公路护坡施工项目，双方经友好协商，达成以下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：公路护坡施工项目。
1.2 项目地点：具体地址。
1.3 项目规模：包括施工范围、工程量、工期等。
第二条工程内容2.1 本项目的工程内容包括但不限于：护坡设计、护坡施工、材料采购等。
2.2 具体的工程范围和要求将在后续合同附件中详细列明。
第三条合同价款3.1 甲方应向乙方支付的合同价款为：人民币（大写）。
3.2 甲方应按照工程进度向乙方支付合同价款，具体支付比例和时间安排将在合同附件中详细列明。
第四条质量标准4.1 乙方应按照国家相关法律法规和质量标准要求，保证工程质量符合合同约定和甲方的要求。
4.2 如施工过程中出现质量问题，乙方应负责修复或重做，并承担相应的责任和费用。
第五条安全保障5.1 乙方应严格遵守安全生产法律法规，保障工程施工过程中的安全。
5.2 如发生施工安全事故，乙方应及时报告并采取有效措施处理，同时承担相应的责任。
第六条合同履行6.1 双方应按照合同约定和工程计划，共同完成项目，并保证按时交付。
6.2 如遇不可抗力因素影响工程进度和质量，双方应及时协商解决，避免给双方造成不必要的损失。
第七条违约责任7.1 任何一方违反合同约定，导致项目无法按时或按质完成的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7.2 如因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同并要求违约方承担相应的赔偿责任。
第八条合同变更8.1 如遇工程变更或需要对合同内容进行调整的，双方应书面协商一致后签订补充协议。
8.2 未经双方同意，任何一方不得擅自变更合同约定内容。
第九条其他事项9.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订附件明确规定。
9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
护坡施工合同模板(16篇)
护坡施工合同模板（16篇）护坡施工合同模板（精选16篇）护坡施工合同模板篇1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方蓬莱农业生态园渠道护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下协议条款，希双方严格遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：蓬莱农业生态园工程(以下简称本工程)。
2、工程地点：沫河口镇3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、碎石垫层(底部、坡面)护坡齿脚等全部护坡施工内容。
4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。
二、建设工期总工期 ________天(从开工之日起至工程完工之日止)，开工日期以甲方通知为准。
本协议工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。
三、工程造价1、甲方_________日内提供图纸。
2、乙方接图纸后根据图纸3天之内上交工程报价清单。
3、本工程造价实行市场信息价核算，每平方造价________元。
4、上述报价包括以下：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及税金等。
5、前述造价确定后，在承包价范围内，本协议不再执行与工程计价有关的定额及文件，因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，双方再行协商。
四、履约保证金1、本协议签定后3日内打10万元定金，待正式合同签订后3日内打余款20万元，本协议方为生效。
2、退还时间：进场后30天内返还给乙方。
五、工程款支付乙方按甲方要求完成本协议指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内付工程量的70%。
六、双方职责(一)甲方职责1、负责在乙方进场前2 天提供施工场地(工棚、预制场地)，并配合乙方施工前的测量工作。
护坡工程施工协议书范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）： ______________乙方（施工单位）： ______________鉴于：1. 甲方因______________工程需要，需对护坡进行施工，以保障工程安全和稳定。
2. 乙方具备护坡工程施工资质，愿意承担该工程的施工任务。
双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________护坡工程2. 工程地点：______________3. 工程规模：______________4. 工程内容：包括护坡基础施工、护坡结构施工、排水设施施工等。
5. 工程工期：自合同签订之日起______________日内完成。
6. 工程质量：达到国家相关质量标准，确保工程安全、稳定、美观。
二、工程承包范围1. 乙方负责护坡工程的全部施工工作，包括但不限于设计、材料采购、施工、验收等。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计要求进行施工，确保工程质量。
3. 乙方应负责施工现场的安全、文明施工，确保施工期间不发生安全事故。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______________元整（大写：______________）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的______________%作为预付款；（2）工程进度达到______________时，甲方支付乙方合同总价款的______________%；（3）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的______________%；（4）保修期满后，甲方支付乙方合同总价款的______________%。
3. 乙方应向甲方提供详细的工程进度报告和财务报表，甲方应在收到报告后______________日内支付相应款项。
四、工程进度1. 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程进度计划，确保工程按期完工。
2. 乙方应每月向甲方提交工程进度报告，报告内容包括但不限于工程进度、材料使用情况、施工人员情况等。
护坡工程施工合同通用版7篇
护坡工程施工合同通用版7篇第1篇示例：护坡工程施工合同甲方（委托方）：鉴于甲方委托乙方进行护坡工程施工，双方本着平等、自愿、协商一致的原则，达成如下协议：第一条工程内容1.1 本合同所指护坡工程，是指乙方按照甲方提供的设计方案和要求，在指定地点进行的斜坡或山体的保护、加固和修复工程。
1.2 工程包括但不限于：清理施工现场、测量定位、材料采购、设备租用、施工斜坡、山体加固、植被恢复等。
2.1 工程地点由甲方指定，双方一致认可。
2.2 工程地点的具体位置和范围详见工程设计图纸。
第三条施工标准3.1 乙方在施工过程中，应符合国家相关标准和规定，确保工程质量、安全和环保。
3.2 施工过程中，乙方应对工地进行有效管理，确保现场卫生整洁，杜绝安全事故的发生。
第四条工期及工程款支付4.1 乙方应于本合同签订后5个工作日内，启动施工工作。
4.2 工程验收标准为：工程完工，符合设计要求和验收标准。
4.3 乙方应在工程完工后的5个工作日内，向甲方提供工程竣工验收报告，并经甲方验收合格后支付工程款。
5.1 工程保修期自工程竣工之日起算，为期一年。
5.2 在保修期内，如发现工程质量问题，乙方应及时进行修复，并保证修复结果符合设计要求。
第六条违约责任6.1 如因乙方过错导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并承担所有因此产生的费用和损失。
6.2 如因不可抗力因素导致工程延误或无法完成，双方可根据实际情况进行协商处理。
第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜，可另行签署补充协议。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为护坡工程施工合同，双方共同遵守并执行，确保工程顺利进行。
愿双方合作愉快！第2篇示例：护坡工程施工合同通用版甲方（委托方）：________ （单位名称）乙方（承包方）：________ （单位名称）鉴于甲方拟委托乙方进行护坡工程施工，经双方友好协商达成如下合同，均遵守相关法律法规，具有法律约束力。
高速护坡合同模板
高速护坡合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！高速护坡合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要对高速公路护坡进行修复和加固，乙方具备相应的资质和技术能力，双方经协商一致，就高速公路护坡修复和加固工程达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：高速公路护坡修复和加固工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于护坡的修复、加固、排水等工程。
二、工程期限2.1 本工程合同工期为______天，自双方签订合同之日起计算。
2.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量验收标准：应符合__________标准。
3.3 工程验收合格后，乙方应负责保修期内的维修和保养工作。
四、工程造价4.1 本工程合同总价为人民币______元（大写：____________________元整）。
4.2 乙方应按照合同约定的工程内容和质量要求进行施工，不得擅自增加工程量。
4.3 工程款支付方式：按照工程进度，甲方分期支付乙方工程款。
具体支付方式由双方另行签订补充协议。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：______。
5.2 乙方未按照约定的质量要求完成工程，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应承担因此产生的费用。
5.3 如甲方未按照约定支付工程款，乙方有权暂停施工，由此产生的损失由甲方承担。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事本工程。
毛石护坡施工合同范本
毛石护坡施工合同范本一、合同双方本合同由以下双方于签署日在下列地点签订：甲方（委托方）： - 公司名称： - 法定代表人： - 地址： - 联系电话：乙方（承包方）： - 公司名称： - 法定代表人： - 地址： - 联系电话：二、工程内容1.工程名称：毛石护坡工程2.工程地点：（填写具体地址）3.工程规模：（填写具体规模）三、工程报价及支付方式1.工程报价：–合同总价：–施工单位报价单见附件1。
2.工程款项支付方式及时间：–工程款项应按照工程进度支付，具体支付期限见附件2。
四、工期1.工期要求：–开工日期：–竣工日期：2.延期与罚款：–若乙方未按照约定工期完成工程，每延期一天甲方有权向乙方索取违约金，违约金金额为合同总价10%的千分之一。
五、质量及保修期1.乙方应确保施工过程符合相关国家标准，严格按照合同要求进行施工。
2.乙方对工程质量承担质量保修责任：–质保期限：工程竣工之日起12个月；–在质保期内，如发现工程质量存在问题，乙方有义务及时进行修复。
3.乙方对工程使用材料质量负责：–所选用的毛石应满足相应标准，不得使用次品、伪劣产品。
六、违约责任1.甲方违约责任：–甲方未按合同约定支付工程款项，应支付乙方逾期付款的合同金额的百分之二作为违约金。
2.乙方违约责任：–乙方未按合同约定完成工程任务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的百分之二。
七、合同变更1.合同变更的条件：–经双方协商一致，并书面确认后，方可进行合同变更。
2.合同变更的范围：–违反合同原因：–变更的内容：–变更后的工程报价：八、争议解决方式1.双方如发生任何争议，应通过友好协商解决；如协商不成，应提交所在地人民法院解决。
2.双方同意接受所在地人民法院的管辖。
九、其他事项1.本合同附件：–附件1：施工单位报价单；–附件2：工程款项支付时间表。
2.合同生效方式：–本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，经双方法定代表人/委托人签字盖章后生效。
护坡合同(集合6篇)
护坡合同（集合6篇）护坡合同第1篇甲方：乙方：为了充分利用社会劳力为施工生产服务,经过甲乙双方充分协商,甲方将本工程交由乙方配合施工,为明确双方的权力和义务,特签订本合同,以供共同遵守.第一条劳务项目概况1.劳务项目工程名称：挡土墙、护坡及水沟砌筑；2.劳务项目工程地点：本合同段K20+740K30+680；3.劳务项目工作范围：基坑20cm内的清理、砌筑、沟缝及养护。
第二条工期本工程开工日期年月日，全部工程竣工日期年月日。
第三条劳务承包方式及劳务价款1.本劳务工程，采用包工包料单价承包，劳务单价一次性包定，任何情况下不作调整。
挡土墙、护坡统一按160元/m3，水沟按175元/m3，以甲方技术交底数量为基础按乙方实际完成，经甲、乙双方共同收方签认的工程数量进行验工计价,如乙方实际完成数量大于甲方技术交底数量,则以甲方技术交底数量进行验工计价。
2.本合同的劳务单价包括为完成该工程由乙方从进场准备到全部竣工并通过甲方验收所需的一切费用。
3.劳务价款由双方签认的工程数量乘以劳务单价确定。
第四条物资供应1.本合同工程的片石由甲方组织供应。
单价按：砌筑完收方，53元/m3，费用由乙方负责。
山砂由乙方自行购进，但必须经试验检测合格才能使用。
2.甲方供应乙方的片石用量，由甲方按设计图纸指标按乙方月度用料计划组织供应到指定的地点，用料计划的提供日期为每月的20日前,不按时提供计划造成计划供料滞后的责任由乙方自负。
3.乙方自行采购的材料需报甲方进行质量检验，未经检验的材料禁止进场使用。
乙方使用未经甲方检验合格的材料，由此产生的一切后果由乙方承担。
第五条施工机械设备、料具及电力1.乙方应当按照承诺投入劳务施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该施工机械设备及料具的使用、折旧等费用。
第六条工程质量1.乙方严格按设计文件、现行规范、规则、验收标准组织施工。
2.乙方在施工过程中接受甲方及甲方主管单位、业主及监理的质量监督检查，检查中提出的问题乙方必须认真改进，对检查中发现的不合格部位，乙方应立即进行整改，若需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
护坡施工合同护坡施工合同1甲方：_____乙方：_____依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程名称：环山中学宿舍楼和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程二、工程地点：环山中学宿舍楼和厨房后三、工程内容：护坡总体积为30.89m;护坡总投资13900元。
宿舍后圳护坡长：42.2m宽0.3m高0.8m=10.13m3宿舍后圳边：长42.2m宽0.5m高0.24m=5.06m3厨房后圳边：长38.4m宽0.5m高0.3m=5.76m3厨房后圳护坡：长38.4m宽0.3m高0.8m=9.22m3伸进土中加宽脚：长0.3m宽0.15m高0.8m20个=0.72m30.89m3450元/m3=13900元四、合同工期1、经双方协商确定工作日为20天，自20xx年11月18日起至20xx年12月8日。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
五、质量标准1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整，￥13900.00元。
2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、工程量的确认：施工过程中，若工程量变更，依据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。
4、支付方式：工程完工后，付给合同总价70%，余款按规定竣工验收后90日内全部支付。
六、甲方义务1、按时向承包人拨付工程款。
2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。
七、乙方义务1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。
2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保施工机械平安性能良好，操作人员持上岗证上岗;接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。
3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作。
八、施工平安承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查，采取必要的平安防护措施，消退事故隐患。
由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
九、违约责任1、甲方应按本合同商定准时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。
2、因非甲方缘由、不可抗力缘由，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。
十、其他本协议自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各持一份。
未尽事宜，当发生时甲乙双方互相协商解决。
甲方：_____乙方：__________年_____月_____日护坡施工合同2甲方：(以下简称甲方)_______________乙方：(以下简称乙方)_______________依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方蓬莱农业生态园渠道护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下协议条款，希双方严格遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：蓬莱农业生态园工程(以下简称本工程)。
2、工程地点：沫河口镇3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、碎石垫层(底部、坡面)护坡齿脚等全部护坡施工内容。
4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、平安等二、建设工期总工期________天(从开工之日起至工程完工之日止)，开工日期以甲方通知为准。
本协议工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方缘由的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。
三、工程造价1、甲方_________日内供应图纸。
2、乙方接图纸后依据图纸3天之内上交工程报价清单。
3、本工程造价实行市场信息价核算，每平方造价________元。
4、上述报价包括以下：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场平安、施工现场管理和维护所需全部费用，以及税金等。
5、前述造价确定后，在承包价范围内，本协议不再执行与工程计价有关的定额及文件，因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，双方再行协商。
四、履约保证金1、本协议签定后3日内打10万元定金，待正式合同签订后3日内打余款20万元，本协议方为生效。
2、退还时间：进场后30天内返还给乙方。
五、工程款支付乙方按甲方要求完成本协议指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内付工程量的70%。
六、双方职责(一)甲方职责1、负责在乙方进场前2天供应施工场地(工棚、预制场地)，并协作乙方施工前的测量工作。
2、帮助乙方办理相关手续，帮助乙方解决施工现场周边关系。
3、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的`验收工作。
4、协作乙方进行设备场内转运。
5、向乙方供应水源电源接口。
(二)乙方职责1、指派___________作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本协议，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。
2、应严格遵守平安生产、文明施工规范，确保平安生产和施工质量，承担施工过程中的全部责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。
3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。
4、负责工程资料的整理、归集。
5、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。
乙方应在工程完工后10日内向甲方供应民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。
七、平安责任事故：该项工程施工期间，全部与该工程相关的平安事故均由承包方负责，与发包方无关。
八、争议解决：履行本协议如发生异议，由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成一致意见的补充协议是合同的一部分;如协商后不能达成一致意见或一方不同意协商的，则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
九、合同生效：如本协议与工程合同有冲突，经双方协商再行补充为准。
十、合同订立地点：蚌埠市十一、合同经双方签字盖章后生效。
发包人(签章)：_____承包人(签章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____电话：_____电话：_____传真：_____传真：_____开户银行：_____开户银行：_____帐户名称：_____帐户名称：__________年_____月_____日_____年_____月_____日护坡施工合同3甲方：乙方：山体水泥护坡合同山体需要建水泥护坡，甲、乙双方就有关事宜达成如下协议：一、该工程包括：山体护坡由乙方负责设计、施工。
二、工程量：面积平方米。
三、工程造价计算：本工程按单面面积计算造价，即每平方米四、工程价款：元整（￥元），工程结算按实际面积计算。
五、本护坡设计厚度为cm，宽度cm。
混凝土C25，内筋cm，乙方必需保证质量，要文明施工，不得损坏其他建筑。
六、工程量调整按《建筑工程综合定额》调整。
七、本协议商定工程期为元，由于工期延长造成的损失由乙方自己承担。
八、乙方要文明施工，留意施工保护，乙方在施工中发生的任何事故由乙方承担，甲方不承担当何责任。
九、付款：本合同经材料款，其余工程款验收合格后一次性付清。
本合同一式四份，甲、乙双方签字、盖章、经效。
甲方（公章）乙方（公章）甲方代表：乙方代表：年月日护坡施工合同4甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方茵莱国际项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：渝北***项目护坡工程（以下简称本工程）。
2、工程地点：渝北回兴。
3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。
4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、平安等二、建设工期总工期30天（从开工之日起至工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。
本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方缘由的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。
三、承包单价1、本工程价款实行综合单价包干：18元/㎡。
2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场平安、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。
3、前述包干单价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。
四、工程量计量全部结算工程量以甲方现场收方数量为准。
五、工程款支付1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内一次行付清（乙方收款前供应发票，并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺）。
2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消退或取得甲方书面谅解之日止。
如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节削减或全部拒付工程款。
六、双方职责（一）甲方职责1、负责在乙方进场前2天供应施工场地，并协作乙方施工前的测量工作。
2、帮助乙方办理相关手续，帮助乙方解决施工现场周边关系。
3、供应乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝网等。
甲方供应给乙方的材料需经乙方签收，如有铺张和损坏，乙方需照价赔偿。
4、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。
5、协作乙方进行设备场内转运。
6、向乙方供应水源电源接口。
（二）乙方职责1、指派作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本合同，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。
2、应严格遵守平安生产、文明施工规范，确保平安生产和施工质量，承担施工过程中的全部责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。
3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。
4、自行管理其现场员工，如发生平安事故及其他人身伤亡事故，均由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任。
5、负责工程资料的整理、归集。
6、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。
乙方应在工程完工后10日内向甲方供应民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。