国际工程分包合同_1
国际工程承包合同类型分析
国际工程承包合同类型分析建筑工程一般来说都是特别大的工程项目，不论是国内还是国外的工程都是如此，但是如果承接的是国际工程的话就需要特别注意了，所以下面是我为大家介绍关于国际工程承包合同类型分析的相关知识。
希望能够帮助大家解决相应的问题，当然大家也可以学习。
一、国际工程承包合同类型分析（一）按经营方式分类1、工程总承包合同。
工程总承包合同是指就某一项工程项目的建设、完成和维修等全部工作，经招标、投标、评价、谈判等一系列过程，由该项目的业主和承建该项目的承包商之间所签订的合同.它是国际工程承包业务中最重要的合同形式. 交钥匙工程合同是最为典型的表现方式.工程总承包合同的特点是责任重、风险大、利润高. 因此只有资金、技术、信誉俱佳的承包商才有能力成为总承包商.2、工程分包合同。
工程分包合同是在承包商与业主签订了工程承包合同之后，承包商与分包商之间订立的合同. 分包合同的目的是承包商将其从业主那里所承包的工程项目自一部分或其中的某一单项工程分包给分包商，这样既可转嫁风险，又可赚取管理费和高额利润. 在分包合同中，分包商须对其分包的工程部分材料、设备和劳务，为该项分包工程的完成承担一切责任. 分包商并不直接和业主发生合同关系，但要承担承包商对业主承担的有关义务.3、合伙承包合同。
合伙承包合同是指两个或两个以上合伙人之间，以承包人的名义，为共同承担某一项目工程的建设、完成和维修等全部工作而签订的合同.其特点是由合伙人共同投标中标后共同承建和完成该项目的建设，并共同负责维修，共同承担义务和风险，共享利润.4、转包合同。
转包合同是承包商（甲方）和业主就某一工程项目的建设完成和维修签订了工程承包合同之后，因种种原因，将工程项目转包给另一承包商（乙方）而签订的合同，其特点是由另一个承包商来承担原工程承包合同对甲方所规定的一切权利义务，同时不论盈亏如何，乙方都应付给甲方一定的酬金. 转包合同是一种风险性很大的合同，它不仅要求转包商接受主合同的各项条款，并要求转包商履约保函、维修保函以及保险单等.5、设计合同。
国际工程分包合同
总包商即甲方与分包商即乙方于＿年＿月＿日在＿订立本分包合同。 鉴于总包商已同ems国＿＿＿＿大型电气项目管理局（以下简称业主），就在ems国的sss号工程项目的设计，运输和施工签订合同。鉴于分包商原按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商＿＿＿年＿＿月＿＿日，＿＿号文件及其所附的报价表，现双方达成协议如下： （一）工作范围 1提供所有工程的监督人员、训练和非熟练工人、提供运输、测绘工具及设备、挖掘及钻孔机械、吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。 2提供混凝土材料、水泥砂、石子、灰装材料、钢筋，并运送到工地。 3为所有熟练和非熟练上人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。 4运送由总包商提供的材料：总包商在bkb库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料，包括从总包商在bkb的库房列施工现场的运输，并负责卸车和保管。 5分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。凡是已由总包商定出的塔架位置，分包商应测量检验，以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求，并在取得总包商批准后，应对测绘图作相应的更改或修正。 （二）符合技术规范要求 熟悉业主技术规范的分包商，应按照业主的要求，并承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。 （三）劳动力 1自始至终提供足够数量的工人，以满足总包商工程师在工程进度方面的要求。 2在工作时间、节假日方面，应遵守当地法律、规定和风俗习惯。 3支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定。 4为其雇员提供住宿及膳食。 5向总包商在ems国主管部门提供他们所带的有关其雇员的一切情况。 6对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险，自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿。 （四）法定责任 分包商应对下列事项承担责任； 1遵守ems国关于所得税的规定。如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税，分包商也而对此完全负责。 2根据ems国的法律，为其雇员支付各种国家安全捐款。 3分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的ems国的法律、地方法及规定。 （五）意外事故或损失的责任 在工程移交之前，分包商应保障总包商不承担各种人身伤亡或财产（非工程部分的财产）损失的责任，并保障总包商不承担属于分包商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任。 （六）保险 1工程保险：总包商应按合同一骰条款的规定，自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险，这应包括分包工程在内。 2第三方保险：包括分包商在内的第三方保险，将由总包商承担，而分包商不付任何费用。 3工人补偿：分包商应自费负责其工人的保险，包括与分包工程有关的各种性质的索赔。 4对以总包商名义的保险单中的索赔补偿的确定，分包商所在3天内备齐各种有效的证单。 （七）总包商材料的交付 总包商应负责交付材料，包括搭架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地律及接地线等。分包商应在bkb总包商的仓库提取材料，将材料装车，运送到施工现场并卸车，费用自行承担，按双方同意的工程进度计划，对分包商各项工作所需要的材料，至少要在该项工作开始前一周为分包商备好。长期。[1][2]
有关国际工程分包合同8篇
有关国际工程分包合同8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方在国际工程项目上具有与乙方的合作关系，且需要分包部分工程任务以顺利完成整个项目，因此甲、乙双方依据有关法律法规的规定，遵循诚实守信、等价有偿的原则，经过友好协商，就分包事宜达成如下协议：一、工程概况及分包范围1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：具体分包范围详见本合同附件一《工程分包清单》。
乙方应按照甲方的要求完成清单内的所有工作内容。
二、合同工期及进度要求1. 工程开工日期：自本合同签署之日起开始。
2. 工程竣工日期：按照甲方规定的日期完成所有分包工程。
具体进度计划详见附件二《工程进度表》。
乙方应严格按照进度表执行，确保工程进度。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款：人民币________元（大写：____________________元整）。
此价款包含完成分包范围内的全部工作内容所需费用。
如合同执行过程中发生变更或新增项目，双方另行签订补充协议确定费用。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方款项。
具体支付节点和比例详见附件三《付款计划表》。
乙方应按照国家规定开具合法有效的发票。
四、质量标准及验收方式1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求完成分包工程，确保工程质量。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任并承担相应损失。
2. 工程验收：工程完工后，乙方应提交验收申请。
甲方组织验收小组对分包工程进行验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
如验收不合格，乙方应按照甲方要求整改并承担整改费用。
五、甲方责任与义务1. 甲方有权监督乙方履行合同情况，确保工程进度和质量。
如乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方款项。
国际工程分包英文合同
国际工程分包英文合同Article 1: arties InvolvedThe contract shall e etween [Main Contractor's Name] (hereinafter referred to as "the Main Contractor") and [Sucontractor's Name] (hereinafter referred to as "the Sucontractor"). oth arties must rovide their full legal names, registered addresses, and contact information.Article 2: Scoe of WorkThe Sucontractor agrees to erform the following scoe of work: [Detailed descrition of the secific tasks, services, or construction elements that the Sucontractor is resonsile for]. The work shall e carried out in accordance with the secifications, drawings, and schedules rovided y the Main Contractor.Article 3: Contract Sum and ayment TermsThe total contract sum for the sucontracted work is [Amount in words and figures]. ayment shall e made according to the following schedule: [Detail the ayment milestones, ercentages, or secific comletion stages]. Advance ayments, retention money, and any other financial rovisions should e clearly stated.Article 4: Comliance with Laws and RegulationsThe Sucontractor shall comly with all alicale laws, regulations, and standards relevant to the erformance of the sucontracted work. This includes local, national, and international requirements, as well as industry-secific standards.Article 5: Quality Assurance and Safety StandardsThe Sucontractor must adhere to the highest standards of quality and safety. They are resonsile for imlementing and maintaining a quality assurance system and ensuring that all work comlies with the required health and safety regulations.Article 6: Timely Comletion and DelaysThe Sucontractor must ensure timely comletion of the work in accordance with the agreed-uon schedule. In the event of delays, the Sucontractor must notify the Main Contractor immediately and rovide a revised comletion date. enalties or liquidated damages may aly for any delay eyond the stiulated eriod.Article 7: Change OrdersAny changes to the original scoe of work shall e documented in a change order, which will detail the additional or reduced tasks, along with any imact on the contract sum and comletion date. oth arties must agree in writing efore any change can e imlemented. Article 8: Warranty and Defects LiailityThe Sucontractor shall rovide a warranty against defects in technology, materials, and workmanshi for [secified duration]. Resonsiilities for defect corrections and liailities in case of errors or omissions should e clearly defined.Article 9: Termination and SusensionThe contract may e terminated under secific circumstances, such as material reach, insolvency, or force majeure events. Grounds for termination, notice eriods, and settlement rocedures should e outlined.Article 10: Disute ResolutionAny disutes arising from or related to the contract shall first e addressed through negotiation etween the arties. If unresolved, the disute may e referred to[mediation/aritration/litigation], as er the agreed-uon disute resolution clause.Article 11: Governing Law and JurisdictionThe contract shall e governed y and construed in accordance with the laws of [the country where the roject is located]. The jurisdiction for any legal roceedings shall e [the designated court or authority].Article 12: Final rovisionsThe contract includes general rovisions such as force majeure, assignment, confidentiality, entire agreement, and notices. These rovisions ensure that all contingencies are covered and that the contract is comrehensive.Conclusion。
国际工程承包合同
国际工程承包合同合同编号，__________。
甲方，（委托方名称）。
地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：乙方，（承包方名称）。
地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：鉴于甲方拟开展国际工程承包业务，为确保项目顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目描述。
甲方委托乙方承担__________工程项目，具体包括但不限于__________。
第二条合同金额。
本合同总金额为__________（大写，__________），具体支付方式和进度按照双方协商确定的付款计划执行。
第三条工程进度。
乙方应按照合同约定的工期和进度，按时按质完成工程项目，确保项目的顺利进行。
第四条材料和设备。
乙方应按照项目要求，提供符合标准的材料和设备，并承担因材料和设备质量问题引起的责任。
第五条变更和索赔。
任何项目变更都需要经过双方书面确认，双方应友好协商解决变更引起的费用和工期问题。
第六条质量保证。
乙方承诺所提供的工程项目符合国际标准和甲方要求，对工程质量承担相应的保证责任。
第七条违约责任。
任何一方未能履行合同义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第八条法律适用和争议解决。
本合同适用__________法律，对于因合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。
第九条其他条款。
（其他双方协商一致的条款）。
第十条合同生效。
本合同自双方盖章之日起生效，至工程项目竣工验收之日终止。
甲方（盖章），__________ 日期，__________。
乙方（盖章），__________ 日期，__________。
以上为国际工程承包合同范本，双方如对合同内容有任何疑问或争议，可随时联系合同范本专家进行咨询和解答。
国际总承包项目采购分包合同模板
国际总承包项目采购分包合同模板合同编号：____________本合同由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（以下简称“总承包商”）地址：_____________________________代表：_____________________________乙方：（以下简称“分包商”）地址：_____________________________代表：_____________________________鉴于甲方作为总承包商承担了________项目（以下简称“本项目”），根据项目需求，甲乙双方同意签订本分包合同，明确双方在本项目中的权利和义务。
第一条合同范围1.1 本合同包括但不限于以下工作内容：（1）分包商按照甲方的要求，提供本项目中所需的货物、设备、材料、技术支持及相关的服务；（2）分包商应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成本项目的分包工作；（3）分包商应承担分包工作范围内的所有费用，包括但不限于人工、材料、设备、运输、保险、税费等；（4）分包商应协助甲方完成与本项目相关的验收、审计、检查等工作。
第二条合同价格2.1 本合同的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
2.2 甲方支付分包商的款项，按照双方约定的进度、质量、安全等情况进行考核，符合要求后支付相应款项。
第三条合同履行期限3.1 本项目的分包工作应按照甲方的要求，在______年______月______日前完成。
3.2 分包商应按照甲方的要求，提前通知甲方分包工作的完成时间，以便甲方进行验收。
第四条质量标准4.1 分包商应保证分包工作的质量符合以下标准：（1）符合我国及国际相关法律法规的要求；（2）符合项目设计文件、技术规范、施工图纸等的要求；（3）符合行业标准、优质工程标准等。
4.2 分包商应承担因分包工作质量问题导致的全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第五条保密条款5.1 双方在合同履行过程中，可能涉及到商业秘密、技术秘密等敏感信息。
国际工程合同协议书
国际工程合同协议书【标题】《国际工程承包合同》【甲方】（全称）地址：代表人：（姓名、职务）【乙方】（全称）地址：代表人：（姓名、职务）鉴于甲乙双方就（项目名称）工程项目的建设和实施达成一致，特此签订本合同，以资信守。
第一条合同标的1.1 本合同所涉及的工程项目为（具体描述项目内容、规模、技术要求等）。
1.2 工程项目位于（项目地点）。
第二条合同价格2.1 本合同总价为（货币单位及金额），包含所有材料费、人工费、管理费等。
2.2 价格调整机制：（如有价格调整条款，需明确调整的条件、方式和程序）。
第三条工期与进度3.1 开工日期为（具体日期），竣工日期为（具体日期）。
3.2 工程进度计划由乙方制定，并经甲方审核同意后执行。
第四条质量要求4.1 乙方必须按照国际标准和甲方要求的质量标准完成工程建设。
4.2 质量保证期为（期限），在此期间内发现的任何质量问题，乙方应负责无偿修复。
第五条支付方式5.1 预付款：甲方应在合同签订后的（时间）内支付合同总价的（百分比）作为预付款。
5.2 进度款：根据实际完成的工程量按月支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
5.3 结算款：工程竣工验收合格后，甲方应在（时间）内支付剩余款项。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程，应按日支付违约金，计算方式为（具体计算方法）。
6.2 如甲方未能按时支付款项，应向乙方支付滞纳金，计算方式为（具体计算方法）。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成，任何一方均可将争议提交至（指定的仲裁机构）进行仲裁。
第八条其他条款8.1 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 乙方代表（签字）：___________日期：___________ 日期：___________。
国际建设工程合同类型
国际建设工程合同类型1. 施工总承包合同（General Contracting）施工总承包合同是指业主与一家承包商签订合同，由该承包商负责整个建设项目的设计、采购、施工和验收等全过程。
这种合同类型适用于那些要求高度专业性和一体化管理的工程项目。
2. 管理承包合同（Management Contracting）管理承包合同中，业主直接与多个专业分包商签订合同，而管理承包商则负责整个工程的管理和协调工作。
这种合同类型适合于业主希望保持对项目更多控制权的情况。
3. 设计-施工一体化合同（Design-uild）设计-施工一体化合同是指业主只与一家同时具备设计和施工能力的承包商签订合同，由其负责项目的设计及施工。
这种合同类型可以缩短工期，减少沟通成本，适用于需要快速完成的工程项目。
4. OT合同（uild-Oerate-Transfer）OT合同是指承包商负责建设、运营一段时间然后移交给业主的合同形式。
这种合同类型通常用于基础设施项目，如公路、桥梁、电厂等，可以有效利用私营部门的资金和管理经验。
5. EC合同（Engineering, rocurement, and Construction）EC合同是一种常见的固定价格合同，承包商负责从工程设计、设备采购到施工的全部工作。
这种合同类型适用于那些要求明确、风险可控的项目。
我们提供一个国际建设工程合同的范本：合同编号：_________甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就_________________项目（以下简称“本项目”）达成合作意向，现根据以下条款签订本合同：第一条项目概述1.1 项目名称：_________1.2 项目地点：_________1.4 项目内容：_________第二条合同类型2.1 本合同为___________（例如：EC）合同。
第三条合同金额3.1 合同总价为_________（币种及金额）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
国际工程分包合同_1
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
甲方_________以下简称总包商，和乙方_________以下简称分包商，于
_______年______月______日在_________订立本分包合同。
鉴于总包商已同_________国______________大型电气项目管理局以下简称业主，就在_________国的__________号工程项目的设计，运输和施工签订了合同。
鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商______年_____月_____日，_______号文件及其所附的报价表注，现双方达成协议如下
一、下列文件应是本分包协议的一个组成部分
1．电气、机械及技术操作的合同通用条款1980年第一版。
2．合同的特殊条款。
3．_________工程项目的技术规范。
4．工作范围和技术要求。
5．土建和安装工程分包合同的报价表。
二、定义
1．总包商系指甲方_____________________________________________。
2．分包商系指乙方_________和乙方_________将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。
3．总包商的工程师系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。
4．分包系指由分包商按本合同第三条工作范围规定而要执行的工作。
三、工作范围
本工程包括在_________国境内，根据业主的技术规定，建设_________工程项目，如图所示。
1．提供所有工程的监督人员，熟练和非熟练工人，提供运输、测绘工具及设备，挖掘及钻孔机械，吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。
2．提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋，并运送到工地。
3．为所有熟练和非熟练工人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。
4．运送由总包商提供的材料总包商在库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料，包括从总包商在的库房到施工现场的运输，并负责卸车和保管。
5．分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。
凡是已由总包商定出的塔架位置，分包商应测量检验，以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求，并在取得总包商批准后，应对测绘图作相应的更改或修正。
四、符合技术规范要求
熟悉业主技术规范的分包商，应按照业主的要求，并承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。
五、劳动力
分包商应
1．自始至终提供足够数量的工人，以满足总包商工程师在工程进度方面的要求。
2．在工作时间、节假日方面，应遵守当地法律、规定和风俗习惯。
3．支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定。
4．为其雇员提供住宿及膳食。
5．向总包商和_________国主管部门提供他们所需的有关其雇员的一切情况。
6．对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险，自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿。
六、法定责任
分包商应对下列事项承担责任
1．遵守_________国关于所得税的规定。
如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税，分包商也应对此完全负责。
2．根据_________国的法律，为其雇员支付各种国家安全捐款。
3．分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的_________国的法律、地方法及规定。
七、与业主谈判
除总包商的工程师授权外，分包商任何时候均不能与业主接触或谈判。
八、维修保证期
分包商将从接收补步验收证书之日起12个月内担保所有工程，不会由于其雇员的工艺低劣或因其提供的材料质量差而发生事故。
九、意外事故或损失的责任
在工程移交之前，分包商应保障总包商不承担各种人身伤亡或财产非工程部分的财产损失的责任，并保障总包商不承担属于分包商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任。
十、保险
1．工程保险总包商应按合同一般条款的规定，自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险，这应包括分包工程在内
2．第三方保险包括分包商在内的第三方保险，将由总包商承担，而分包商不付任何费用。
3．工人补偿分包商应自费负责其工人的保险，包括与分包工程有关的各种性质的索赔。
4．对以总包商名义的保险单中的索赔补偿的确定，分包商应在3天内备齐各种有效的证单。
不能由第三方和工程保险偿付的各种损失和费用，分包商应对此承担责任。