零星安装技改工程施工合同书
零星施工合同协议书8篇
零星施工合同协议书8篇第1篇示例：零星施工合同协议书甲方：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人名称）联系方式：（联系方式）鉴于甲方拟由乙方承担零星施工工作，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称本合同项目名称为_______。
二、工程范围1. 乙方于____年____月____日至____年____月____日承担甲方委托的零星施工工作，具体包括__________。
2. 工程工期为______天，具体时间安排由双方协商确定。
三、施工内容1. 乙方应按照合同约定完成所承接的施工任务，确保质量合格。
2. 乙方应安排专业技术人员负责工程管理和监督，确保施工安全和质量。
3. 乙方应按时提供施工进度汇报，如遇特殊情况需及时通知甲方。
四、施工条件1. 甲方应提供必要的施工资料和环境条件，保障施工顺利进行。
2. 乙方应自备必要的施工设备和工具，确保施工正常进行。
五、施工质量1. 乙方应按照国家有关标准和规定完成施工任务，确保施工质量符合要求。
2. 如因乙方原因导致施工质量问题，乙方应承担相应责任，并承担修复费用。
六、工程款支付1. 工程款总额为______元，其中预付款______元，进度款______元，验收款______元。
2. 乙方应按照施工进度要求提供相应证明材料，甲方审核确认后进行支付。
七、合同解除1. 若乙方存在恶意拖延施工、不履行合同义务等违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。
2. 若因不可抗力等不可预见情况导致无法履行合同，一方应及时通知另一方，经双方协商解决。
八、争议解决本合同履行过程中出现争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日以上为零星施工合同协议书，双方均保证严格遵守合同约定并履行合同义务。
零星建设工程施工合同范文5篇
零星建设工程施工合同范文5篇第1篇示例：零星建设工程施工合同范文甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟进行零星建设工程，为保障双方合法权益，特签署本合同，经双方协商一致，达成如下条款：第一条项目名称甲方委托乙方进行零星建设工程，包括但不限于（具体项目名称）。
第二条工程内容乙方承包方应按照甲方要求，完成相关建设工程的施工工作。
具体工程内容、要求及标准以工程设计和规范为准。
第三条工程期限本合同自双方签署之日起生效，工程期限为（具体施工时间），乙方应按时保质保量完成工程。
第四条施工费用1. 甲方应按照工程实际情况向乙方支付施工费用，具体金额为（具体金额），支付方式为（具体支付方式）。
2. 如有工程变更或增项工程，双方应重新协商确定费用调整事项。
第五条施工安全1. 乙方应严格遵守国家相关法律法规和施工安全规范，确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方施工不当导致的人员伤亡、财产损失等问题，由乙方承担相关责任。
第六条质量保证1. 乙方承包方应按照相关技术标准和要求，确保施工工程质量达到合同约定的要求。
2. 如工程出现质量问题，乙方应承担相应的修复和赔偿责任。
第七条竣工验收1. 工程完成后，乙方应按照约定的质量和进度要求通知甲方验收。
2. 甲方对工程进行验收，合格后方予以结算。
第八条违约责任1. 任何一方未按照合同要求履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方可协商解除合同，但应尽最大努力减少损失。
第九条争议解决双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门进行调解或诉讼解决。
第十条合同变更本合同如有任何变更，需双方共同签署书面协议，并报相关主管部门备案。
第十一条其他事项本合同附有相关附件，为合同的有效组成部分。
第十二条合同期限本合同自双方签署之日生效，至工程竣工验收合格结束。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）日期：日期：以上为零星建设工程施工合同范本，双方签署后即具有法律效力，请各位合同方谨慎遵守，共同遵循。
零星工程施工合同范本(6篇)
本工程为包工包料、包质量、包工期、包风险。
总工程项目合计金额为：(大写： __________)自合同签订之日起天以内完成本合同所包含的所有技术改造项目。
进入施工前，乙方必须对施工人员进行安全培训；如工程为高空作业，需要做好高空作业的防护措施；在甲方场地进行施工过程中，用电需经甲方工作人员在场指导。
同时造成施工人员伤亡的一切后果由乙方承担。
项目完工后，甲乙双方编制工程项目结算书，甲方负责组织验收，编制验收报告。
项目施工完后，所有工程垃圾乙方必须清理干净到甲方指定位置。
根据工程的进度，工程款按%、%、%付款，最后留___%作为工程保证金，在工程完成并验收合格满一年后支付，在支付第三笔工程尾款时，乙方必须开具工程款全额发票。
该工程保修期验收合格后一年，如在保修期内发现施工质量问题乙方必须负责免费返修。
乙方应在接到保修通知之日起七日内派人保修，乙方未在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，由此产生的修理费用及其它相关费用由乙方承担。
乙方必须在甲方规定的建设期内保质保量的完成工程。
乙方未按期交付使用，超过十天，违约金为工程总价的___%，超过二十天，违约金为工程总价的___%，以此类推。
甲乙双方因本合同而发生争议，应首先通过友好商议解决，争议无法商议解决的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
本合同经甲乙双加盖公章或者合同专用章后生效，至合同义务履行完毕时终止。
甲乙双方经商议一致并由双方书面授权后，方可对本合同进行补充和修改。
本合同一式两份，双方各执一份，每份均具同等法律效力。
传真件及复印件具有同等法律效力。
甲方签字(盖章)：乙方签字(盖章)授权代表签字： __________ 授权代表签字： __________日期： __________ 日期： __________甲方：乙方：经商议，甲乙双方就“________ ”零星工程维修承揽施工事宜达成如下协议：承包范围：甲方指定的各项零星工程。
2024年零星工程施工协议书7篇
2024年零星工程施工协议书7篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方为明确责任，确保工程施工顺利完成，经友好协商，达成以下零星工程施工协议：一、工程概况（一）工程名称：[工程名称]（二）工程地点：[工程地点]（三）工程内容：[具体施工内容简述]（四）工程期限：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX 日止。
二、工程要求及标准（一）工程质量标准：符合国家现行相关施工规范及设计要求，确保一次性验收合格。
（二）安全生产要求：严格遵守安全生产相关规定，确保施工期间无安全事故发生。
（三）文明施工要求：遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序。
三、合同价款及支付方式（一）合同总价款：[具体金额]。
除因甲方变更设计或增加工程量外，合同价款不予调整。
（二）支付方式：按照工程进度支付工程款。
工程完工验收合格后支付至合同价款的XX%，剩余款项作为质量保证金，待质保期结束后付清。
四、甲乙双方职责与义务（一）甲方职责与义务：1. 甲方负责提供施工图纸及技术要求；2. 甲方负责协调施工现场的交叉作业及其他配合工作；3. 甲方负责按时支付工程进度款及结算款。
（二）乙方职责与义务：1. 乙方负责按照施工图纸及技术要求组织施工；2. 乙方负责施工现场的安全生产及文明施工；3. 乙方负责保护施工现场的原有设施及成品；4. 乙方负责及时提交工程验收资料。
五、工程变更及签证管理（一）如因甲方原因需要变更设计或增加工程量时，需书面通知乙方，双方签订变更协议。
（二）变更协议作为本合同的补充，具有同等法律效力。
六、竣工验收及结算方式（一）工程完工后，乙方提交验收申请，甲方组织验收。
验收合格后，双方签订验收文件。
零星施工合同协议书模板（通用5篇）
零星施工合同协议书模板（通用5篇）零星协议书模板篇1甲方： (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方) 甲方将零星工程承包给乙方施工，为了加强工程管理，确保工程质量与安全生产，明确双方的权利义务，经双方协商，特订立如下条款，以利双方共同履行：一、工程名称：零星工程。
二、承包内容：小区主体工程以外(包含施工图纸以外的工程量)的工程内容，按业主、物业及相关主管部门(消防、人防、测绘、电力、规划等)委托指派任务。
三、承包方式：包工包料，竣工后工程量按实结算。
四、工程质量：乙方须按照乙方提供的设计图纸和国家施工规范进行施工，乙方在工程施工过程中须接受甲方及物业管理人员的监督。
五、维修施工期限：六、工程验收：按照国家验收标准进行验收，如工程出现施工质量不合格，乙方必须进行返工，并承包返工所发生的一切费用。
在施工中由于施工的不当引起重大质量事故，甲方有权终止合同。
七、付款方式：已完成工程量的85%计取;保修任务结束且工程竣工决算审核完毕，付至工程量的100%。
甲方凭乙方提供的建筑安装税务发票付款。
八、结算方式：根据《浙江省建筑土建工程预算定额》(20xx 年版)，土建定额没有的子目参套市政、园林等相应定额。
材料价格按当期建德市建设工程造价信息进行计算，无价材料以及其它大宗材料(三材除外)双方以市场价为基础协商。
九、安全责任：施工期间若发生安全事故，由于乙方违章由其全部负责，甲方不承担任何责任和费用。
十、其它：未尽事宜另行协商，本协议一式肆份，双方各执贰份，签字盖章后生效。
甲方：乙方：代表：代表：时间：年月日零星施工合同协议书模板篇2发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》以及相关法律法规，甲方将工程发包给乙方进行施工，经友好协商，双方就施工相关事宜达成一致意见，约定如下：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：第二条结算方式和付款方式山水名城小区下水道工程总造价元，本工程不预付工程款，本工程验收合格后，甲方一次性支付乙方全部工程款。
零星工程施工合同4篇
零星工程施工合同4篇篇1零星工程施工合同一、合同双方甲方（委托方）：单位名称：_________法定代表人：_________联系地址：_________联系电话：_________乙方（施工方）：单位名称：_________法定代表人：_________联系地址：_________联系电话：_________二、工程内容1. 甲方委托乙方对以下零星工程进行施工：2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________5. 工程工期：_________6. 施工费用：_________7. 预付款：_________8. 款项支付方式：_________9. 其他约定事项：_________三、合同执行1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日止。
2. 在工程施工过程中，乙方应按照合同约定的工程内容和工程标准完成施工任务，并保证工程质量符合相关标准要求。
3. 甲方应按时支付工程款项，并在合同规定的时间内支付预付款。
4. 工程施工过程中，如遇不可抗力因素，双方应及时协商解决，并按照实际情况对工程计划进行调整。
5. 工程竣工后，双方应进行竣工验收，确认工程质量和工程款项支付情况，并签署相关文件。
6. 如乙方施工不符合合同约定的要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
7. 其他约定事项：_________四、合同解释1. 本合同如有争议，应由双方协商解决；协商不成的，可向有关部门申请仲裁或采取其他合法方式解决。
2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（章）：_________ 乙方（章）：_________日期：_________ 日期：_________以上是关于零星工程施工合同的文档，详细规定了合同双方、工程内容、合同执行和合同解释等内容，双方应严格遵守合同约定，保障工程质量和双方权益。
希望双方能够遵循合同规定，共同完成工程任务，实现合作共赢的目标。
零星项目施工合同范本新5篇
零星项目施工合同范本新5篇第1篇示例：零星项目施工合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：经办人：身份证号码：乙方：（承接方）地址：法定代表人：电话：经办人：为了明确双方在零星项目施工过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，特订立本合同，并共同遵守。
一、项目名称及工程地点1. 项目名称：2. 工程地点：二、工程内容和范围乙方应根据甲方的要求，在约定的工程地点完成以下工程内容和范围：1. 详细描述工程内容和范围；2. 完成工程的时间节点；3. 工程的具体要求。
三、工程价款和支付方式1. 工程价款：工程价款为人民币（大写）；2. 工程价款支付方式：工程价款支付方式为（一次性/分期支付），具体支付时间和方式详见附件《付款计划表》。
四、质量要求乙方承包的工程应符合国家相关标准和甲方的要求，同时要保证工程的质量，确保工程的安全和稳定。
五、履行期限1. 工程的履行期限为（具体日期），届时乙方须交付完工的工程；2. 若因不可抗力或其他不可预见的情况导致工程无法按时完成，乙方须及时通知甲方并提出解决方案。
六、违约责任1. 若乙方违约，应赔偿因此给甲方造成的损失，赔偿金额为（具体金额）；2. 甲方如有违约行为，应赔偿因此给乙方造成的损失，赔偿金额为（具体金额）。
七、争议解决双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；若协商不成，可向双方约定的仲裁机构申请仲裁，也可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、附则1. 本合同相关附件构成本合同的重要组成部分；2. 本合同的签署、变更和解释均需双方共同签字确认。
九、合同效力1. 本合同自双方签署之日起生效；2. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：附件：付款计划表、工程图纸、材料清单等以上为关于零星项目施工合同的合同范本，希望双方在签署合同时能够严格遵守合同约定，共同确保工程的顺利进行和质量的保障。
零星工程施工合同范文6篇
零星工程施工合同范文6篇篇1零星工程施工合同范文一、签约双方甲方：（委托方）名称：XXX公司地址：XXX街道XXX号法定代表人：XXX联系电话：XXX乙方：（施工方）名称：XXX工程公司地址：XXX街道XXX号法定代表人：XXX联系电话：XXX二、工程项目甲方委托乙方进行以下工程项目：项目名称：XXX工程项目工程地址：XXX省XXX市XXX区工程内容：XXX（具体工程内容及要求）三、工程费用及结算方式1. 工程费用：本工程项目总费用为XXX元整。
2. 工程款支付方式：本工程费用按照进度支付，分为首付款、中期款、尾款三个阶段支付。
- 首付款：工程开始前，甲方支付工程总费用的30%作为首付款。
- 中期款：工程完成50%时，甲方支付工程总费用的40%作为中期款。
- 尾款：工程完工验收合格后，甲方支付工程总费用的30%作为尾款。
四、施工期限1. 工程开始时间：自双方签订本合同生效之日起，乙方开始施工。
2. 工程完工时间：乙方承诺在XXX天内完工，并移交给甲方。
3. 延期处理：如乙方因不可抗力等原因无法按时完成工程，应提前书面告知并经双方协商确定重新的工期。
五、质量及保修1. 施工质量：乙方承诺合同所述工程项目的质量符合国家相关标准及甲方的技术要求。
2. 保修期：自工程竣工验收合格之日起，乙方提供一年的免费维修保养服务，包括人为造成的损坏除外。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应当承担相应的违约责任，并按照违约方应承担的赔偿责任，双方协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院起诉。
2. 因不可抗力等不可预见的原因导致本合同无法履行，双方不承担任何责任。
七、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
2. 本合同自双方盖章之日起生效，至工程完工验收之日终止。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________法定代表人签字：___________ 法定代表人签字：___________日期：___________ 日期：___________篇2零星工程施工合同范文甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商一致，就甲方委托乙方进行零星工程施工事项，特订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
零星安装技改工程施工合同书合同号:签署地：福建三明发包方（甲方）：福建三农新材料有限责任公司承包方（乙方）：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第1条工程概况1.1工程名称：福建三农新材料有限责任公司设备、管道安装，电气、仪表安装、配合试车及日常技改工作。
第2条工程内容：承包人负责福建三农新材料有限责任公司零星设备、管道安装、技改工程。
具体范围及要求详见发包人提供的施工派工单及签证单。
第3条工期：2019年04月01日至2020年03月31日。
第4条质量等级：合格。
承包人应严格按现行国家有关的标准规范及发包人提供的设计图纸、设计说明等要求精心组织施工，建立完善的质量保证体系，严格做好施工工序的质量检查，工程质量达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。
工程施工质量的评定标准：安装工程执行《工业安装工程质量检验评定统一标准》（GB50252－2010）。
第5条承包方式：包工包辅材。
第6条合同价款：本工程造价以定额计价的方法办理工程结算。
（具体以按实计取或以现场签证为准）第7条计价依据7.1工程量按发包人现场验收的实际数量计算并办理工程量确认单。
7.2检修工程结算执行的标准7.2.1 本检修工程套用《石油化工行业检修工程预算定额》（2009版），人工及取费等相关调整按中国石化建[2013]53号文的规定执行（2014年4月1日后新的政策性文件不再调整），计价规则执行《石油化工行业检修工程计价规则》（2009版），该检修定额无单价部分可套用《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002）的单价，取费定额套用《石化安装工程费用定额》（2007版）及中国石化建[2013]54号文的调整执行，其中需双方协商确定的措施费：（1）、已完工程及设备保护费（2）施工队伍调遣费（3）特殊防护增加费（4）特殊地区施工方增加费，该四项按综合费率6%计取，特殊技术措施费，大型机械进出场及安拆费、大型机械使用费按现场实际签证计算（机械台班按价格表附表执行）。
7.2.2 人工单价按中国石化建[2013]53号文、中国石化建[2014]321号文的规定执行。
7.2.3本工程的辅材由承包人供应，主辅材的界定按《石油化工行业检修工程预算定额》（2009版）的规定执行。
7.2.4 本工程材料及设备原则上由发包方采购，若发包方委托承包方应急采购材料及设备（20万元以内），其主材单价按照甲方确认价的（或按甲方定价通知单）108%进行结算，在决算时不下浮（除建安税外，其他费率不计取），同时单月承包方采购材料及设备价款大于10万以上，次月应进行材料及设备价款结算，发包方支付金额应不低于承包方采购的材料及设备价款的80%，余款结算参照第20.2条。
7.2.5运杂费7.2.5.1 甲供材料及设备（含塔类填料）由发包方负责供货到现场（或承包方指定地点），但承包方需负责卸货（含吊装费）至施工现场（或工地仓库）。
并负责全过程看护和保管，由此发生的所有费用，由发包方支付承担（水平距离200米、垂直距离10m以内的运输费用不重复计取）。
7.2.5.2因场地狭小，有障碍物(沟、坑、坡道)等各种原因所引起的设备、材料等增加的二次搬运、装拆工作等由此发生的所有费用，按实签证结算，但应于事件发生的3天内办结签证，否则，视同无此项费用。
7.2.6拆除费计价（没有检修拆除定额的部分）7.2.6.1设备、管道及钢结构件拆除保护性拆除重量以相应图示重量或现场确认为准，拆除费按相应安装定额（不含主、辅材费）的40%计价。
非保护性拆除费、安全措施及清运至三农公司内的指定场所的费用：承包人负责拆除、解体至小于600×400mm规格清运。
发包人根据承包人所提供的废钢料出具的磅码单废钢回收量，3吨以上按650/吨（税前），3吨以下按800元/吨（税前）支付给承包人，但其支付费用不应超过销售价值的60%。
7.2.6.2电气、仪表拆除保护性拆除费按相应安装定额子目中人工费、机械费各乘以60%，辅材费乘以10%计价。
非保护性拆除费、并运至发包人制定地点的装卸运输费合计按相应安装定额（不含主、辅材费）的30%计取，拆下的电缆由发包人指定地点，但其支付费用不应超过回收价值的70%。
7.2.7无定额可套的零星项目，按现场实际工日数210元/工日（含建安税的包干价），按实签证计算，签证单上必须有工作内容描述，且在事件发生3日内办结，否则，视同无此项内容。
7.2.8新建、技改项目及检修时间较长同时无法近期办理竣工验收的，发包方应按月拨付给承包方已完成合格工程量预算价的80%作为承包方的工程进度款。
余款结算参照第20.2条。
7.2.9因定额不足或现场条件原因需增补吊车的使用，按实签证，吊车价格按双方协商确认的台班价执行（见附件：机械台班价格确认单）。
7.3 费率计取7.3.1本工程按以上约定计价原则计算后，按工程税前总造价下浮，工程税金按下浮后的金额计取。
如有乙供材料的，材料5万元以上的部分应开具增值税发票。
7.4 税金：按营改增增值税计取。
第8条使用标准、规范：按国家现行统一规范及设计说明第9条图纸9.1 图纸提供日期：合同签订之日起开始陆续提供；图纸会审日期：由发包人设备部确定；9.2 图纸提供套数：发包人提供完整的施工图纸2套。
第10条发包人工地代表：；承包人工地代表：。
双方工地代表按合同条款履行职责，负责协调解决现场有关事宜第11条发包人工作11.1施工现场具备开工条件11.2负责对承包方进行安全及技术交底，并提供相关技术资料。
11.3检查、验收工程施工质量，解决过程中出现的技术问题。
11.4为承包方提供休息、餐饮方便。
第12条承包人工作12.1施工用水、电：发包人提供水、电源接点，承包人具体按《三农公司水电补充管理规定》办理，免费使用。
（注：因检修原因，现场计量困难且发生含量较小，已经综合考虑。
）12.2承包人施工人员必须严格按现行国家和省市有关规定上岗，否则承担由此而造成的所有责任。
第13条违约责任13.1承包人原因不能按期完工，每迟一天从此项工程施工款中（税前）扣300元/天，支付违约金。
由发包人引起的，承包人应在3天内提出书面报告，由发包人确认内容和延期时间，否则，视同为承包人责任。
13.2承包人进驻甲方公司施工前，应与福建三农新材料有限责任公司签订《安全协议书》，否则支付违约金2000元整。
若发生事故应及时向发包人报告，否则支付违约金2000元。
13.3结构件的制作必须是工厂制作，发包人只提供钢结构成品或必须现场组装的钢结构半成品的临时堆场，承包人未经发包人批准同意而在施工现场制做钢构件，则按现场制做钢构件重量，以1000元/吨支付违约金13.4承包人办理特种设备报检取证前，应将相关材料报发包人审核，报检所产生的直接费用由发包方承担。
13.5承包人在施工过程中必须按环境保护、安全施工、文明施工有关规定作业。
发包人就此检查不符合要求的按发包方规定执行考核。
第14条检查与返工施工期间或检查验收发现工程质量不符合设计要求时，施工单位在限期内无偿返工，工期不顺延；如因图纸差错造成的返工，所需费用由发包人负责，但须在施工开始后3天内办清相关确认手续，否则，视同为乙方原因。
第15条工程变更签证：承包人应在发包人统一的设计表格及现场更改项目安装完后5天内提交变更签证单，超过5天视同放弃。
发包人现场代表收到变更签证单后。
5个工作日内给予核时确认，逾期视同认可。
第16条工程质量评定部门：设备部、仪电部、生产车间及相关部门。
第17条隐蔽工程、中间验收：隐蔽前由承包人书面通知发包人共同检查，并办理检查验收手续。
第18条材料供应方式18.1发包人供应主材料，承包人负责辅材及安装。
18.2由甲供的材料及设备均由发包方负责采购及运输到现场，承包方需负责卸货（含吊装费）至施工现场（或工地仓库）并由承包方负责保管。
对甲供材料及设备承包方应设专人办理设备的交接清单及甲供材料的领用手续，看管，装卸吊车及人工产生费用由发包方承担。
；18.3承包方所领用的甲供材料用量(含甲供设备中自带的材料)，结算时双方按定额规定的消耗量进行计量，承包方所领用的甲供材料用量中超用量部分，材料费用由承包方自行负责，发包方将从工程结算款中扣回；18.4发包方负责采购的设备在双方开箱检查时，承包方应将设备及供应商随设备运输到现场的备品、备件及专用维修工具单独造册妥善保管，在工程交接时全部移交给发包方，若由承包方造成丢失或损坏，应由承包方全额赔偿给发包方。
18.5承包人供应的材料，购买前必须提供厂家、型号、规格、价格，经发包人确认后方可购买；材料到货后应提供材料的合格证质保书、理化成分报告单，经发包人代表验收合格确认后方可使用。
安装后发现不符合发包方要求的，发包方有权拒付所有该类产品的费用，直到在不影响甲方生产的前提下由乙方整改完毕。
第19条竣工验收与竣工结算19.1竣工验收：承包人应在向发包人提交竣工验收报告的同时，提供竣工资料，发包人代表收到验收报告后5天内，在满足施工验收条件下，组织双方有关部门验收。
推迟验收视同竣工验收合格。
19.2竣工结算：承包人应提交分段施工项目（技措、技改、检修独立单项）验收资料及竣工结算书，发包人收到承包人递交的竣工结算书及完整的结算资料的审核期按照三十个工作日内完成，支付进度款的，发包人确认竣工结算报告后，通知财务结清工程款的。
第20条保修：本工程质保期为一年，工程留保修金于发包人，工程验收合格之日起满1年且无（承包人原因）质量问题，一次性付清。
第21条安全、环保、文明施工21.1施工期间承包人应严格按照有关安全生产条例进行施工，做到工完料尽场地清。
施工安全、保卫工作由承包人自行负责。
施工环保应符合现行国家环保法律法规有关条款的规定。
21.2承包人必须按照《福建省人口与计划生育条例》和《福建省流动人口计划生育管理办法》执行。
如有违反计划生育，责任自负。
第22条争议：发包人和承包人在履行合同中发生争议的，协商解决。
协商解决不成的，提交合同签订地人民法院提起诉讼。
第23条本合同一式六份，发包人与承包人各执三份。
本合同双方签章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
发包方（章）：承包方（章）：委托代理人：委托代理人：2019年月日。