临时设施施工合同
工程临时设施分包合同
工程临时设施分包合同甲方（业主）：________乙方（分包商）：________鉴于甲方为_______工程项目的业主，现需委托乙方提供临时设施建设服务，双方本着平等自愿、诚信互利的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在_______工程项目中关于临时设施建设的权利与义务，以确保工程的顺利实施和质量要求。
二、合同范围本合同包括但不限于以下临时设施的建设和管理：1. 施工现场围挡、安全标识及警示设施；2. 临时道路、桥梁及交通指示设施；3. 施工用电、水的供应设施；4. 临时办公、生活区的建设和管理；5. 其他双方约定的临时设施。
三、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、质量标准乙方必须按照国家及行业相关标准和规范，以及甲方提供的技术要求，保证临时设施的质量满足工程需求。
五、费用支付1. 合同总价为人民币____元；2. 付款方式：____；3. 结算方式：____。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成临时设施建设任务，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失；2. 如甲方未能按约定支付费用，应向乙方支付违约金。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同未尽事宜，由双方协商补充；3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年____月____日以上合同范本仅供参考，实际签订合同时应根据实际情况和项目需求进行调整。
在签订合同前，建议双方详细阅读合同条款，必要时可咨询法律专业人士，以确保合同的合法性和有效性。
在实际操作中，工程临时设施分包合同应当注意以下几点：合同的内容要全面，涵盖所有可能影响工程质量和进度的因素；合同的条款要明确，避免因含糊不清导致日后的纠纷；合同的执行要有监督，确保各项条款得到有效落实。
施工现场临设施工合同
施工现场临时施工合同是指在建设施工现场，为完成部分或全部施工任务，施工方与施工场地提供方之间签订的、具有法律效力的、明确双方权利和义务的协议。
本文将为您详细介绍施工现场临时施工合同的主要内容，以供参考。
一、合同主体1. 施工方：指具有相应资质、承担施工现场临时施工任务的单位或个人。
2. 施工场地提供方：指提供施工现场给施工方进行临时施工的单位或个人。
二、合同标的1. 施工内容：具体包括施工方在施工现场所进行的临时施工任务，如搭建临时设施、铺设临时道路、提供临时用水用电等。
2. 施工场地：具体指明施工场地提供方提供的施工地点，包括地理位置、面积、出入口等。
三、合同期限1. 施工期限：明确施工方在施工现场进行临时施工的起止时间。
2. 合同续约：双方可约定在合同到期后，如施工方需继续进行临时施工，可按照本合同约定的条件进行续约。
四、合同价格1. 价格条款：明确施工方应按照合同约定的价格支付给施工场地提供方。
2. 价格调整：双方可约定在合同执行过程中，如遇市场价格波动较大，可按照约定的方法进行价格调整。
五、施工质量1. 施工标准：施工方应按照国家和地方的相关规定、标准进行施工，确保施工质量。
2. 质量验收：施工场地提供方有权对施工方的施工质量进行验收，如验收不合格，施工方应按照要求进行整改。
六、安全生产1. 安全生产责任：施工方应承担施工现场的安全生产责任，确保施工现场的安全。
2. 安全生产措施：施工方应制定并落实施工现场的安全生产措施，如施工现场的防火、防爆、防尘、防毒、防震等。
七、违约责任1. 施工方违约：如施工方未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，向施工场地提供方支付违约金。
2. 施工场地提供方违约：如施工场地提供方未按照合同约定提供施工场地，应承担违约责任，向施工方支付违约金。
八、争议解决1. 双方在签订合同时，应明确约定争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
2. 双方应按照约定的事项和程序解决争议，如协商不成，可向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
临时施工工程合同
临时施工工程合同合同编号：____甲方（发包方）：____乙方（承包方）：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行临时施工工程的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：____1.2 工程地点：____1.3 工程内容：根据甲方的要求，乙方负责完成临时施工工程，包括但不限于临时道路、临时水电接入、临时围挡等。
1.4 工程期限：自合同签订之日起至____日止。
第二条工程费用2.1 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 付款方式：（1）合同签订后三个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%。
（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题一次性支付给乙方。
2.3 乙方应按照合同约定的时间和金额节点及时开具等额的正规发票。
第三条工程质量3.1 乙方应严格按照国家相关法律法规和施工标准、规范进行施工，确保工程质量。
3.2 乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量符合甲方要求。
3.3 工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行验收，验收合格的，甲方支付剩余工程款项。
验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内整改完毕，直至验收合格。
第四条违约责任4.1 乙方未按照合同约定的时间节点完成工程的，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。
4.2 乙方工程质量不符合合同约定和国家相关法律法规的，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，并重新施工，乙方应承担由此产生的全部费用。
4.3 甲方未按照合同约定时间支付工程款的，每延误一天，应向乙方支付合同总价款的1%作为违约金。
第五条争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
临时设施施工合同范本
临时设施施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行临时设施施工的相关事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括（但不限于）临时道路、围挡、临时水电安装、临时办公室及仓库搭建等。
第二条合同价款2.1 本合同采用固定总价方式，总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______。
2.2 除非发生本合同约定的变更事项，否则合同价款不再调整。
第三条支付方式3.1 合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。
3.2 工程完工并经甲方验收合格后_______日内，甲方支付乙方剩余的合同总价款。
第四条施工期限4.1 乙方应自合同签订之日起_______日内完成施工。
4.2 如因不可抗力等原因导致施工延期，乙方可提出书面延期申请，甲乙双方协商确定延期时间。
第五条质量标准5.1 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
5.2 工程完工后，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。
第六条变更与解除6.1 在施工过程中，如甲方提出变更要求，甲乙双方应签订书面变更协议，明确变更内容、价款及工期调整等事项。
6.2 在合同履行过程中，如发生不可抗力等原因导致合同无法继续履行，甲乙双方均有权解除合同。
第七条违约责任7.1 乙方未能按期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。
7.2 甲方未能按期支付合同价款，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项的_______%作为违约金。
第八条争议解决8.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
水利水电工程施工合同技术条款临时设施
水利水电工程施工合同技术条款临时设施1施工交通(1)承包人应按合同规定负责修建从指定的场外公共道路至施工区的施工干线公路以及至各施工点的全部临时道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)和停车场，并在合同实施期间负责管理、维修和养护道路，以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。
(2)承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施，进行洒水除尘，将施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。
(3)承包人修建道路不应危害邻近道路两侧的农田和民舍，维护好道路两侧的开挖和填筑边坡。
(4)本合同承包人负责修建的施工道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)和停车场，应免费提供发包人和监理人使用，其他承包人需要使用时，应按本合同《通用合同条款》第5．12款的规定办理。
2 施工供电(1)承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人指定的主降压变电站输出端至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。
(2)除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第5．12款规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供用电方便。
(3)承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电，配备一定容量的事故备用电源，除发包人指定的降压变电站发生的电网停电事故外，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。
3施工供水(1)除合同另有规定外，承包人应负责提供本工程施工和生活用水，水质应符合《混凝土拌和用水标准》)JOJ63—89的规定，承包人应按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。
(2)除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第5．12款的规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便。
(3)承包人应向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向办公地点和生活区的引水管路架设及其设备的提供、安装和维修等。
2024年临时设施板房施工合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年临时设施板房施工合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同术语定义2. 工程内容与范围2.1 工程概述2.2 施工地点2.3 施工期限2.4 施工质量标准3. 合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 最终付款3.5 价格调整4. 施工要求与流程4.1 施工准备4.2 施工计划4.3 施工材料4.4 施工安全4.5 施工变更5. 乙方责任与义务5.1 施工质量5.2 施工进度5.3 施工安全5.4 材料供应5.5 配合甲方验收6. 甲方责任与义务6.1 施工场地准备6.2 施工条件保障6.3 付款及验收6.4 配合乙方施工6.5 法律合规7. 违约责任7.1 甲方违约7.2 乙方违约7.3 违约赔偿8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径9. 合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更9.3 合同终止9.4 合同解除10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约保密11. 合同的附件11.1 附件一：工程设计图纸11.2 附件二：施工方案11.3 附件三：材料规格及要求11.4 附件四：付款凭证11.5 附件五：验收标准12. 合同的签署与备案12.1 签署时间12.2 签署地点12.3 备案手续13. 其他约定13.1 双方的其他约定13.2 合同的补充协议14. 合同的争议解决法院14.1 争议解决法院14.2 法院管辖权第一部分：合同如下：1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：（甲方全称），注册地址：（甲方注册地址）。
1.2 乙方名称及地址乙方全称：（乙方全称），注册地址：（乙方注册地址）。
1.3 合同术语定义（此处列出合同中使用的专业术语及其定义，确保双方对术语的理解一致。
施工临时设施清工合同
施工临时设施清工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国管理条》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工临时设施清工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：施工临时设施清工工程1.2 工程地点：甲方指定的施工临时设施区域1.3 工程内容：乙方负责对甲方的施工临时设施进行清理、整理、拆除等工作，并将清理后的场地恢复至甲方满意的状态。
二、承建方式2.1 乙方采用包清工的方式承建本工程，即乙方负责完成本工程的所有工作，包括但不限于清理、整理、拆除等工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的清理、整理、拆除等工作，并保证工程质量符合甲方的要求。
三、材料和设备3.1 乙方应自行负责所有施工所需的材料和设备的采购、租赁、运输、保管等工作，并承担相关费用。
3.2 乙方应保证所采购的材料和设备的质量符合甲方的要求，并承担因质量问题而产生的所有费用和责任。
四、工程进度和付款4.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成本工程的清理、整理、拆除等工作。
4.2 甲方应按照乙方完成的工作量，按时支付相应的工程款项。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定的时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期天数×工程总价×1%。
5.2 乙方所提供的材料和设备不符合甲方要求，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日终止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（发包方）：乙方（承包方）：签订日期：____年____月____日。
施工临时设施租赁合同
3.服务内容：甲方负责标的物的运输、安装、维价格：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元
2.支付方式：现金/转账/汇票
3.支付条件：
a.乙方在合同签订后__个工作日内向甲方支付合同总金额的__%作为定金；
1.保密条款：
a.双方在合同执行过程中所获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密。
b.保密义务不适用于依法应当公开的信息，以及双方在获取信息前已知的公开信息。
2.知识产权归属：
a.任何一方在合同履行过程中产生的知识产权，归其原创方所有。
b.双方应尊重对方的知识产权，不得非法使用或侵犯对方的知识产权。
3.甲方应在租赁期间负责标的物的维修、保养工作，确保标的物处于良好使用状态。
4.甲方在租赁期满或合同解除后，应按约定时间将标的物拆卸并撤离乙方指定地点。
乙方的权利与义务：
1.乙方有权按照合同约定使用甲方提供的标的物。
2.乙方应按约定的时间和方式支付租赁费用。
3.乙方应合理使用标的物，不得私自拆卸、改造或转租。
七、合同或协议生效、变更与解除条款
1.生效条件：
a.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
b.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.变更：
a.任何一方要求变更合同内容，应提出书面变更请求，经双方协商一致后方可变更。
b.变更后的合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3.解除：
a.双方同意解除合同时，应签订书面解除协议，明确解除日期及双方的权利义务。
b.合同解除后，双方应按解除协议的约定履行各自的责任。
4.通知期限：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
临时设施施工合同
发包人（全称）：中国广厦鼓楼河西公共服务中心项
目部
承包人（全称）：南京贯发劳务
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：南京市鼓楼河西公共服务中心项目
2、工程地点：南京市鼓楼区浦江路与清凉门大街交界东南角
3、工程内容：临时设施（）
二、工程总价：本工程为一次性包干价（含：人工、材料、机械设备及运输费用、税收、利润等）均由乙方负责。
合计人民币，小写（元）。
三、工程承包方式：包工包料
四、合同工期
1、开始工作日期：2015 年 4 月28 日，结束工作日期：2015 年 6 月31 日，总日历工作天数为：
2、如乙方在工程进度、质量等方面不能满足要求时，视为乙方违约，违约金为合同总价的 2 % 甲方并有权调整乙方的工程量。
五、质量要求
1、乙方施工应严格按甲方的要求进行，不得私自修改，确保工程质量，达到甲方满意。
2、工程项目无地平起砂、砂浆掉块、粉刷脱落、排水不畅等现象。
如发生上述等质量问题，乙方应在限期内完成返工、翻修工作，并承担由此而发生的一切费用。
3、建筑物要求美观、牢固、耐用，保证在甲方与业主签订的总承包合同期限（即乙方缺陷责任期）内正常使用。
六、计量支付及工程结算
工程全部完工前所有费用由乙方垫资，工程全部完工后，由甲方工程部会同有关部门进行工程数量确认和质量验收，验收合格后，一次性付清。
七、甲方的义务。