临时工程建设施工合同范本
临时工程建设施工合同范本-地铁站建设工程
临时工程建设施工合同范本地铁站建设
工程
1. 合同背景
本合同由施工人员和建设单位签署，旨在明确双方在地铁站建设工程中的权益和责任。
本合同以便确认施工人员的工作范围、工期、报酬以及其他相关事项，并确保工程质量和安全。
2. 合同内容
2.1 项目概况
合同双方同意，在指定地点和时间内进行地铁站建设工程。
工程内容包括但不限于地基处理、结构施工、装饰装修、给排水、电气设备安装等。
2.2 施工人员的工作职责
施工人员应按照建设单位提供的设计图纸和工程要求进行施工。
具体工作职责包括但不限于安全施工、工地管理、材料采购和验收、质量控制等。
2.3 工作时间和工期
工作时间为每天8小时（包括午休时间），工作日为每周5天。
工期为X个月，具体工期双方需协商确定。
2.4 报酬和支付方式
施工人员的报酬为X元天。
支付方式为按月结算，建设单位应在每月X日前支付上月工作的报酬。
2.5 质量和安全要求
施工人员应确保施工质量符合相关标准和规范，同时按照建设单位的要求落实施工安全措施。
如发生施工质量问题或安全事故，施工人员有责任进行整改，并承担相应的法律责任。
2.6 变更和终止合同
2.7 争议解决
合同双方如发生争议，应协商解决。
如无法达成一致，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 其他事项
本合同未尽事宜由双方协商解决，并可签订补充协议。
4. 合同生效和备案
本合同经双方签字盖章后生效，并报建设单位备案。
注意本合同为范本，具体合同内容根据实际情况进行调整和修改。
建筑工地临时协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：____________________甲方（建设单位）：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟在____________________（地点）进行建筑项目施工，乙方愿意承接该项目的施工任务。
为确保双方合法权益，经双方友好协商，特订立本临时协议书。
一、项目概况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：____________________4. 项目类型：____________________5. 施工期限：____________________二、施工内容1. 乙方负责本项目的全部施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 乙方应严格按照国家有关建筑法规、规范和标准进行施工，确保工程质量。
3. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工方案进行施工，如有变更，需经甲方同意。
4. 乙方应保证施工安全，遵守施工现场的安全管理规定，确保施工过程中不发生安全事故。
三、工程款支付1. 甲方应按合同约定，于施工进度达到约定节点时，向乙方支付相应比例的工程款。
2. 乙方应按照甲方的要求，提交工程进度报告、工程量清单、施工图纸变更等资料，以便甲方审核和支付工程款。
3. 甲方在收到乙方提交的上述资料后，应在规定的时间内审核完毕并支付相应工程款。
4. 工程款支付方式：____________________5. 工程款支付周期：____________________四、工期延误1. 因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
临建施工合同范本
临建施工合同范本1. 合同背景此合同由甲方（施工单位）和乙方（项目业主）共同订立，旨在规定临时建筑施工过程中的各项权利、义务和责任。
本合同适用于临建施工中的工程项目，包括但不限于工地办公楼、临时住宿区、临时仓库等。
2. 合同条款2.1 项目概述项目概述包括但不限于临建工程的类型、规模、位置、时间要求等内容。
2.2 工期乙方要求甲方按照合同规定的开始和完成工期进行施工。
双方在正式合同签署前应就工期达成一致，并在合同中明确写明。
2.3 施工费用甲方将根据乙方的需求提供的建议和要求，提供施工费用的报价。
费用包括但不限于人工费、设备租赁费、材料费等，具体细则将在合同签订后确定。
2.4 施工条件乙方将按照合同约定提供施工所需的土地、用电、用水等基础设施条件。
2.5 施工管理甲方将负责组织、协调和管理施工过程，包括但不限于现场脚手架搭设、安全设施设置、工地秩序维护等。
2.6 质量控制甲方在施工过程中将严格按照国家法律法规和相关标准进行施工，确保施工的质量符合乙方的要求和期望。
2.7 安全及环保甲方将制定并执行安全和环保管理计划，确保施工过程中不发生安全事故和环境污染。
3. 合同履行3.1 双方责任甲方和乙方应互相合作，积极配合，确保合同的顺利履行。
双方有义务及时提供相关资料和信息，协商解决可能出现的问题或纠纷。
3.2 变更和解除在施工过程中，如需变更合同内容，甲方和乙方应书面协商并达成一致。
如乙方需要解除合同，须提前书面通知甲方，并支付相应违约金。
3.3 保密条款甲方和乙方在合同履行过程中应保密相关商业秘密和技术信息，未经对方许可不得向第三方披露。
4. 违约与争议解决4.1 违约责任任何一方未按照合同约定履行义务或违反合同约定，应承担相应的违约责任，并支付违约金。
4.2 争议解决对于因合同履行发生的争议，双方应通过友好协商方式解决。
如协商无果，可提交至有管辖权的仲裁机构裁决。
5. 合同变更与终止5.1 合同变更除非双方达成书面一致的变更协议，否则合同的内容和条款不得更改。
临时工程建设施工合同范本(4篇)
临时工程建设施工合同范本工程承包人(以下简称甲方)：____ 劳务分包人(以下简称乙方)：____鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路GL____5标建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。
1、工程概况工程项目：赣龙铁路GL____5标合同段;分包工程名称：____施工分包范围：____项目部临时工程主要施工内容包括：____、____、____、____、____。
2、劳务分包方式2.1实行总价承包方式。
合同总价￥元(大写：元整)付款账号：____银行____。
2.2合同总价除包含管理费和利润外，还包括乙方为完成协议规定(按附件一图纸要求施工)的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用，以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。
2.3双方签订协议后，合同履行中总价一次包干，在协议执行期内，任何一方不得以任何理由调整总价。
2.4乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。
2.5当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时，乙方应根据现场实际情况统筹安排施工，其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承担。
2.6施工中因工程质量、安全、进度需要，甲方需要调整工程量，乙方同意无条件服从，但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一.3、安全要求3.1要求1)乙方应建立完善的安全生产管理制度，严格执行各种安全生产规章制度和操作规程，接受甲方相关人员的监督检查，采取必要的安全防范措施，安排专职安全防护员现场指挥。
临时建筑施工合同样本
合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______第二条施工期限2.1本工程的施工期限为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2.2乙方如因自身原因不能在约定的工期内完成工程，应按甲方要求的合理期限完成。
第三条施工质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、施工标准、规范和设计文件的要求进行施工。
3.2乙方应保证施工质量，确保工程安全，防止安全事故的发生。
3.3工程完工后，乙方应按照甲方的要求进行工程验收。
如不符合约定质量标准，乙方应负责修复或返工，并承担由此产生的费用。
第四条合同价格4.1本工程的合同总价为人民币_______元（大写：____________________________元整），包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。
4.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。
第五条付款方式5.1甲方支付给乙方的款项分为三次，具体支付比例和时间如下：（1）合同签订后_______天内，支付合同价的_______%；（2）工程进度达到_______%时，支付合同价的_______%；（3）工程验收合格并交付使用后，支付合同价的_______%。
5.2甲方支付的款项，乙方应出具相应的发票。
第六条违约责任6.1乙方如未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同价的_______%。
6.2甲方如未按约定时间支付价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_______%。
6.3乙方施工过程中如出现质量问题，乙方应承担修复或返工的费用，并支付给甲方因此造成损失的赔偿金。
第七条争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
建筑临时施工合同模板
建筑临时施工合同模板合同编号，______________。
甲方（施工单位），______________。
乙方（委托方），______________。
经甲乙双方协商一致，就乙方委托甲方进行临时施工，双方达成如下合同：一、施工内容。
1. 甲方应按照乙方的要求，进行临时施工，包括但不限于搭建临时建筑、临时设施、临时道路等。
2. 甲方应确保施工过程中的安全和质量，保证施工符合相关法律法规和标准要求。
3. 乙方有权对施工过程进行监督和检查，确保施工符合乙方的要求。
二、施工期限。
1. 甲方应在合同签订后的____天内完成临时施工。
2. 如因不可抗力等特殊情况，导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并经乙方同意后延长施工期限。
三、施工费用。
1. 乙方应按照双方协商的费用标准，按时支付施工款项。
2. 如因乙方原因导致施工延期，乙方应按照延期天数支付相应的违约金。
3. 如因甲方原因导致施工延期，甲方应按照延期天数减免相应的施工款项。
四、质量保证。
1. 甲方应对施工质量承担责任，保证施工质量符合相关标准和要求。
2. 如因施工质量问题导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
五、安全保障。
1. 甲方应严格遵守施工安全规定，确保施工现场安全。
2. 如因施工安全问题导致事故，甲方应承担相应的责任。
六、违约责任。
1. 如因一方违约导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，双方应协商解决，并及时通知对方。
七、其他事项。
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章），______________ 乙方（盖章），______________。
签订日期，______________ 生效日期，______________。
以上为建筑临时施工合同模板，甲乙双方应在签订合同时仔细阅读并理解合同内容，确保双方权益。
希望双方能够遵守合同约定，共同完成临时施工任务，保障施工质量和安全。
临时施工工程合同范本
临时施工工程合同范本合同编号：_______甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行临时施工工程的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容和承包范围：_______二、合同工期本工程的合同工期为_______天，自双方签订合同之日起计算。
三、质量标准3.1 工程质量应符合国家及行业相关标准、规范的要求。
3.2 工程验收合格标准：_______四、合同价款及支付方式4.1 合同总价款为人民币_______元（大写：_______元整），乙方应按照甲方的要求提供相关发票。
4.2 甲方支付方式如下：（1）合同签订后_______天内，甲方支付合同总价款的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付合同总价款的_______%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的_______%作为尾款。
五、合同履行5.1 乙方应按照合同约定的工程内容和承包范围，按时完成工程。
如有特殊情况导致工期延误，乙方应提前通知甲方，并采取措施减少损失。
5.2 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
5.3 乙方应遵守现场管理制度，确保施工安全。
六、违约责任6.1 乙方如未按照合同约定的时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每延误一天，支付合同总价款的_______%作为违约金。
6.2 乙方如未按照国家及行业相关标准、规范进行施工，导致工程质量不合格，乙方应承担重新施工的费用，并支付甲方因此造成的损失。
七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
建筑工地临时工劳务合同范本(集合7篇)
建筑工地临时工劳务合同范本（集合7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑工地临时工劳务合同范本（集合7篇）建筑工地临时工劳务合同范本第1篇雇主（甲方）：雇员（乙方）：依照《中华人·民共·和国合同法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工地劳务用工事项协商一致，订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中铁五局赣龙铁路GL-5合同段
合
同
书
编号：ZTWJ-GLTL-LSGC-
施工合同书
工程承包人（以下简称甲方）：中铁五局赣龙铁路GL-5标第XX隧道项目部
劳务分包人（以下简称乙方）： XXXXXXXXXXXXXX
鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路GL-5标建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。
1、工程概况
工程项目：赣龙铁路GL-5标合同段；
分包工程名称：XX施工
分包范围： XX项目部临时工程
主要施工内容包括：XX、XX、XX、XX、XX。
2、劳务分包方式
2.1实行总价承包方式。
合同总价￥元（大写：元整）
付款账号：XXXXX银行XXXXXXXXXXXXXXXXXX。
2.2合同总价除包含管理费和利润外，还包括乙方为完成协议规定（按附件一图纸要求施工）的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用，以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。
2.3双方签订协议后，合同履行中总价一次包干，在协议执行期内，任何一方不得以任何理由调整总价。
2.4乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具, 乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。
2.5当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时，乙方应根据现场实际情况统筹安排施工，其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承担。
2.6施工中因工程质量、安全、进度需要，甲方需要调整工程量，乙方同意无条件服从，但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一。
3、安全要求
3.1要求
1)乙方应建立完善的安全生产管理制度，严格执行各种安全生产规章制度和操作规程，接受甲方相关人员的监督检查，采取必要的安全防范措施，安排专职安全防护员现场指挥。
2)乙方已充分了解和认可本合同约定的合同价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用。
具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入。
3) 乙方需加强自身队伍人员的安全意识，凡从事特殊工种作业的人员必须持证上岗。
4)乙方承诺：不论任何原因引起的的各种安全事故，均由乙方自理，并承担一切责任和由此产生的全部费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。
甲方不承担任何责任和经济补偿。
4、质量要求
4.1要求
1）乙方在施工过程中接受甲方的质量监督检查，检查中提出的问题乙方必须认真改进，对检查中发现的不合格部位，乙方应立即进行整改，若需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方承担。
为确保工程质量达到甲方的要求，甲方不定期的对乙方的施工进行检查，若发现不按规定施工，甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。
乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正，甲方有权命令乙方限期退场，按乙方违约终止合同处理。
2)为确保工程的质量，本合同采用质量保证金制度，质量保证金总额为工程总价的5%。
在计量过程中，按计量总价扣除5%的费用，此费用作为本工程的质量保证金。
3)本工程的缺陷责任期为半年，以甲方全部开始使用起算日期为准。
在缺陷责任期内如工程出现质量瑕疵时，由乙方负责整修, 乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理，直至整修合格。
如乙方不进行整修或者甲方无法通知乙方时,预扣的质量保证金用作修理费用，不足部分乙方仍要承担责任。
缺陷责任期满后，其剩余的质保金由甲方在一个月内无息退还乙方。
4.2工程验收:
本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，三日内组织验收，并出具书面验收合格证明。
如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收，则视为甲方验收合格。
未经验收，甲方提前使用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。
如甲方第一次验收不合格，应于三日内提出书面整改意见，属不合格部分由乙方免费返工。
属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理。
经查证与乙方无关的
或甲方在使用过程中损坏的，不在此限，由甲方负责。
5、文明施工及环保要求
5.1目标
乙方承诺按建设单位和甲方要求，建成文明标准工地。
5.2要求
1) 乙方承诺加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
2) 乙方承诺按甲方的统一规划堆放材料、机具，按业主及甲方标准化工地要求设置标牌，标牌由甲方统一制作，费用由乙方承担，由甲方财务直接在乙方的验工款中直接扣除。
3)施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐。
由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，乙方除接受甲方的罚款外，甲方将在每月的计价款中扣留工序总价2%的文明施工费，直至整改完退还。
4)乙方应对所属人员进行文明施工教育，所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，在施工过程中必须佩带上岗证牌，戴好安全帽，禁止穿拖鞋、酒后上班，杜绝一切不文明现象发生，如发现违章者，甲方将给予违章者50～2000元/次的罚款。
6、进度指标及要求
6.1指标
本合同计划开工日期为XXXX年XX月XX日，全部竣工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期每推迟一天按合同总价的10%进行违约处罚。
若进场5天内进度缓慢不能满足甲方工期要求，则乙方自动退场，甲方不承担任何经济责任。
7、材料
7.1 材料采购及供应
乙方自行采购，所有材料必须符合国家及建设单位的相关要求，并具备材质检验报告和质量证明书（大堆料必须是料场出来的大堆料）。
甲方将不定期对材料进行抽检，如抽检不合格，该批材料必须按照甲方要求和时间清理出工地现场，利用该批材料施工的项目乙方承诺自费返工，并承担由此而造成的一切损失。
乙方自行采购的材料费用已包含在合同总价中。
7.2 水电费用
XXXX建设所需的水电费用由甲方承担。
8、机械
8.1.机械配置
1）机具由乙方自带，生产生活用电由乙方自行承担。
乙方自带设备费用已包含在合同总价中。
9、计价结算
9.1计价原则及支付方式。
本工程实行总价承包，合同签订生效之日预付合同总价10%预付款，工程完工并验收合格后支付剩余合同价款，质保金按4.1条第三点执行。
所有费用通过银行转账，甲方不支付现金。
10、争议解决
合同履约过程中发生争议，双方应本着公平、合理的原则，协商解决，协商不成的，双方同意向长沙仲裁委员会提请仲裁。
11、合同生效与终止
本合同签认生效程序依次为：乙方法定代表人或委托代理人签字、乙方加盖公章、甲方项目经理签字、甲方加盖赣龙铁路GL-5标合同专用章或者本项目公章后生效。
工程施工完成，双方办理最终结算后合同关系即告终止。
12、其他事项
1、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协议，书面确认，作为本合同的补充，并与本合同具有同等的法律效力。
2、本合同正本肆份，甲方叁份，乙方壹份。
甲方：中铁五局赣龙铁路GL-5标第XX隧道项目部乙方：XXXXXXXXXXXXXXX
负责人：负责人：
签定日期：年月日日期：年月日。