临时用电工程施工合同
10kv临时用电工程施工合同8篇
10kv临时用电工程施工合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]签订日期：XXXX年XX月XX日签订地点：[具体地点]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方所需的临时用电工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款，以资共同遵守：第一条工程概况与承包范围1. 工程名称：XX单位临时用电工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 承包范围和内容：乙方负责完成甲方的10kv临时用电工程的安装施工任务，包括但不限于电缆铺设、配电设备安装、安全防护措施等。
不包括已明确由甲方自行完成的附属工作。
具体工作内容以甲方提供的施工图纸及变更说明为准。
第二条工程期限本工程自合同签订之日起开工，合同工期XX天。
如遇不可抗力因素，工期相应顺延。
第三条工程价款及支付方式一、工程价款：合同总价款为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
合同价款包含但不限于材料费、人工费、税金等完成本工程所需的一切费用。
如施工中存在设计变更或新增项目，按实际发生的工程量结算。
二、支付方式：甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方工程款的XX%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后，支付至合同总金额的XX%；剩余XX%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次付清。
甲方所有款项支付前，乙方需开具相应正规发票。
三、本工程使用的材料由乙方自行采购供应，材料应符合相关质量标准且具备出厂合格证等证明文件。
甲方有权对材料进行检验，如发现不合格材料，甲方有权要求乙方更换并承担相应损失。
四、本工程的费用标准按双方约定内容采用固定总价包干方式结算。
除合同另有约定外，不因成本变动而调整合同总价款。
五、本合同工程总价已包含完成工程所需的各项费用（包括但不限于人工费、材料费、税金等），甲方无需再支付其他任何费用给乙方。
若发生合同约定以外的内容时，经双方协商一致后另行签订补充协议确定费用。
10kv临时用电工程施工合同3篇
10kv临时用电工程施工合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇110kv临时用电工程施工合同甲方：_______________乙方：_______________根据中华人民共和国合同法及有关法规，甲方与乙方经友好协商一致，就甲方临时用电工程施工合同相关事项达成如下协议，自愿签订本合同。
一、合同的基本情况1. 甲方拟在______年______月______日至______年______月______日间，在______地点进行临时用电工程施工。
2. 乙方将负责提供施工所需的临时用电工程设备、材料、技术服务等。
二、合同的权利义务1. 甲方的权利和义务1.1 提供施工相关信息，保证施工现场安全；1.2 按照约定的时间和地点提供所需配合；1.3 按照约定支付费用，并按时支付乙方的报酬；1.4 对乙方提供的施工设备和材料进行必要的保管；1.5 对乙方的施工工程进行监督，并有权进行验收。
2. 乙方的权利和义务2.1 按时提供所需的临时用电工程设备、材料及技术服务，确保施工安全、质量；2.2 根据甲方的要求，保质保量完成施工工程；2.3 对施工设备和材料进行维护和保养；2.4 遵守国家相关规定，确保施工安全；2.5 妥善处理甲方提出的问题和意见。
三、费用支付1. 甲方应按照约定的时间和方式支付临时用电工程施工费用。
2. 乙方应及时提供相应的发票和票据。
四、合同的变更和解除1. 本合同如有变更，需经双方协商一致，签署书面变更协议。
2. 若出现以下情况，乙方有权解除本合同：2.1 甲方未按约定支付费用；2.2 甲方的施工现场不符合安全要求；2.3 其他影响施工的情况。
五、争议解决本合同如有争议，应由双方友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院裁决。
六、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，自签字盖章后生效。
2. 本合同未尽事宜，依据有关法律法规及双方另行约定。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：______年______月______日以上就是本次10kv临时用电工程施工合同的内容，希望双方能够遵守合同，共同完成施工任务，保证工程质量和安全，达到预期的效果。
临电施工合同6篇
临电施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就临时电力施工工程（以下简称“临电工程”）达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________临电工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括但不仅限于电力线路设计、设备安装、调试及运行维护等。
二、合同工期1. 工程开工日期：自本合同签订之日起开始。
2. 工程竣工日期：按照双方约定的工期完成。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：____________________元整）。
具体金额根据工程实际量测及设计确定。
2. 支付方式：甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款项。
具体支付时间和金额如下：合同签订后支付30%预付款；工程完工验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的7个工作日内组织验收。
3. 若工程验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应实施文明施工，保护施工现场环境，避免对周围环境和设施造成影响。
六、双方权利义务1. 甲方有权监督乙方施工过程，确保工程质量和进度。
2. 甲方应按合同约定支付工程款项。
3. 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量和进度。
4. 乙方应对施工过程中的安全事故承担相应责任。
5. 未经甲方同意，乙方不得将工程转包或分包给他人。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，应向甲方承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
施工临时用水用电合同6篇
施工临时用水用电合同6篇篇1施工临时用水用电合同甲方（施工单位）：____________（以下简称甲方）乙方（供水、供电单位）：____________（以下简称乙方）鉴于甲方需要在施工现场使用临时用水和用电，乙方同意按照以下约定向甲方提供临时用水和用电服务，并双方达成如下合同：一、用水、用电地点及范围1. 用水地点：____________（详细地址）2. 用电地点：____________（详细地址）3. 供水范围：____________（具体要求）4. 供电范围：____________（具体要求）二、用水、用电的来源和质量1. 用水来源：乙方保证向甲方提供的水源符合国家相关标准，保证水质清洁卫生。
2. 用电来源：乙方保证向甲方提供的电源稳定可靠，符合国家安全规定，不会影响施工进度和安全。
三、供水、供电的时间和费用1. 用水时间：乙方按照甲方施工进度和需求，进行及时供水，保证甲方施工活动的正常进行。
2. 用电时间：乙方按照甲方施工进度和需求，进行及时供电，保证甲方施工活动的正常进行。
3. 费用支付：甲方需按照实际用水、用电量支付相应费用，费用结算周期约定为_______（如月结、季结等），支付方式约定为______________。
四、违约责任1. 甲方违约：若甲方未按时支付费用或违反本合同其他约定，乙方有权终止供水、供电服务，并保留追究甲方法律责任的权利。
2. 乙方违约：若乙方未按时提供用水、用电服务或违反本合同其他约定，甲方有权要求赔偿相应损失，并有权终止合同。
五、其他约定1. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签字之日起生效。
2. 本合同未尽事宜由双方协商解决。
3. 本合同如有争议，双方均同意提交_______市_______区人民法院解决。
甲方（盖章）：____________ 日期：____________乙方（盖章）：____________ 日期：____________以上为《施工临时用水用电合同》，如双方同意并签字确认后生效。
工程临时用电施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______合同签订日期：_______合同签订地点：_______甲方（供电方）：_______乙方（用电方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供临时用电服务事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条供电内容及范围1.1 甲方为乙方提供临时用电服务，供电范围包括：_______（具体供电范围）。
1.2 供电电压：_______（具体电压）。
1.3 供电容量：_______（具体容量）。
1.4 供电时间：_______（具体时间）。
第二条供电费用及支付方式2.1 供电费用按实际用电量计算，计费标准按国家规定执行。
2.2 乙方应按甲方提供的电费结算单据，在_______日内支付电费。
2.3 如乙方逾期未支付电费，甲方有权采取相应措施，包括但不限于：（1）向乙方发出催缴通知；（2）对逾期未支付电费的乙方，按每日万分之五收取滞纳金；（3）采取停电措施。
第三条施工安全及责任3.1 乙方在施工过程中，应遵守国家有关电力设施保护的规定，确保施工安全。
3.2 乙方在施工过程中，如因违反规定导致电力设施损坏，应承担相应的赔偿责任。
3.3 甲方在供电过程中，如因设备故障导致乙方停电，应及时修复，并承担相应的赔偿责任。
第四条争议解决4.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
4.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
第五条合同生效及终止5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
5.2 本合同有效期为_______年，自合同生效之日起计算。
5.3 合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期。
5.4 合同期满前，任何一方需终止合同，应提前_______日书面通知对方。
第六条其他6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。
建筑工程临水临电施工合同3篇
建筑工程临水临电施工合同3篇篇1建筑工程临水临电施工合同一、合同双方甲方：（建设单位）法定代表人/负责人:地址：电话：传真：乙方：（施工单位）法定代表人/负责人:地址：电话：传真：二、背景与目的为了确保本工程的安全施工，甲乙双方经友好协商，就建筑工程临水临电施工事宜达成如下协议：三、施工内容1. 施工范围：本合同约定的施工范围为建筑工程临水临电施工，具体包括但不限于建筑结构、土石方工程、临水工程、电气工程等。
2. 施工要求：乙方应按照国家相关法律法规和建设单位要求进行工程施工，确保施工质量和安全。
四、临水临电安全规定1. 临水安全规定：（1）在临水施工时，乙方应设置明显的安全警示标志，加强对施工人员的安全教育和培训。
（2）乙方应做好防水措施，避免因临水而导致的施工事故。
（3）施工人员应佩戴合格的安全防护用具，严禁在未经安全检查的情况下进入水中施工。
2. 临电安全规定：（1）在临电施工时，乙方应设立临时用电，并保持用电设备的良好状态，确保施工的安全进行。
（2）乙方应合理布局临电用电设备，避免电线跌落或短路等危险情况发生。
（3）施工人员应穿戴绝缘鞋和绝缘手套，避免因电击而导致的事故发生。
五、工程质量要求1. 施工过程中，乙方应按照国家相关质量标准和建设单位要求，确保工程质量达到合同约定的要求。
2. 乙方应加强对施工施工人员的技术培训和管理，提高施工质量和效率。
六、工期及保修期1. 工程施工期限约定为（具体时间），乙方应按照合同规定的时间节点保质保量完成工程。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应对工程实行一年的保修期，期间内对因乙方原因所导致的工程质量问题提供免费维修服务。
七、违约与解决办法1. 任何一方违反合同规定，应承担违约责任，并赔偿对方因此所造成的经济损失。
2. 如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交相关仲裁机构或法院裁决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
临时用电协议书【九篇】
临时用电协议书【九篇】甲方：(总承包单位)乙方：（分包单位）为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保护职工生产过程中的安全和健康，确保国家财产安全和本工程的顺利实施，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-20xx）和JGJ59-20xx的有关规定，结合本工程建设需要，经甲乙双方友好协商，达成如下安全管理协议：一、工程名称：工程地点：分包内容：劳务分包二、安全生产管理：1、总包方权利与义务：（1）总包方应贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系，对施工现场的安全用电负总责。
（2）负责制定施工现场的安全用电定理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。
（3）总承包单位和分包单位对分包工程的安全用电承担连带责任。
（4）总包方负责分包方管理人员和施工人员的安全用电教育，培训考核、负责建立特种作业人员备案登记。
（5）总包方负责对与建设单位签订分包合同的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监督和管理。
（6）负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。
有权要求分包单位方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。
（7）总包方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。
（8）参与临时用电工程的“四方”验收，验收合格后方可使用。
（9）施工现场临电器材应由总承包方负责提供，在合同或承包协议中另有约定的除外。
（10）总包单位应该确保本工程临时用电工程所需资金的有效投入，并确保临电设施采购质量合格，对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
2、分包方权利与义务：（1）分包单位应当服从总承包单位的临时用电安全管理，对其承包工程的安全用电负责。
临时施工用电安装合同6篇
临时施工用电安装合同6篇篇1临时施工用电安装合同甲方（施工单位）：地址：联系人：联系电话：乙方（供电单位）：地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工规范》及相关法律法规规定，为保障施工现场的正常用电和施工安全，双方在平等自愿的基础上，就临时施工用电安装事宜达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 供电容量：1.4 施工时间：1.5 预计施工期限：二、临时用电安装责任2.1 供电单位负责提供临时用电安装方案，并保证安全可靠；2.2 施工单位负责配合供电单位进行临时用电安装，并严格按照方案施工；2.3 双方均应确保施工现场用电安全，按照相关规定及时进行检测和维护。
三、供电方式及费用3.1 施工单位向供电单位申请临时用电，并按照实际需求确定供电容量；3.2 供电单位根据甲方需求安装临时用电设备，并提供用电服务；3.3 乙方将根据实际用电量向甲方收取相应的费用，并按时开具发票。
四、安全保障措施4.1 双方应加强施工现场安全管理，确保施工用电设备正常运行；4.2 双方应定期进行用电设备检测和维护，发现问题及时处理；4.3 如遇不明原因停电或其他安全问题，应立即通知对方并协商解决方案。
五、违约责任5.1 如因一方违约导致施工用电设备损坏或施工延期，应承担相应的赔偿责任；5.2 如因不可抗力或其他合同外因素导致临时用电不能正常供电，双方互不承担责任。
六、争议解决6.1 如双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决；6.2 如协商不成，可向当地行政机构或仲裁机构申请进行调解或仲裁。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字生效，至项目竣工终止；7.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议；7.3 本合同一式两份，供电单位和施工单位各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上是关于临时施工用电安装合同的文档，希望对您有所帮助。
篇2临时施工用电安装合同甲方：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________乙方：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________鉴于甲方为___________项目的施工单位，需要临时施工用电设施，现与乙方就临时施工用电安装事宜达成如下协议：一、临时施工用电设施类型：乙方将按照甲方的要求提供___________（设备名称）、_____________等临时用电设备，并确保设备符合国家标准和规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
临时用电安装工程施工合同
发包方(甲方)：深圳智慧空间物业管理服务有限公司
承包方(乙方)：深圳市茂南电力工程有限公司
经甲乙双方共同协商,甲方将深圳市龙岗区平湖中环阳光星苑临时用电工程委托乙方施工，为明确双方责任，分工协作、互相配合、按期完成工程任务，双方同意订立如下条款共同遵守：
一、工程概况
1、工程名称：中环阳光星苑临时用电安装工程（SCB10-2×500KVA箱式变配电工程）
2、工程地点：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳
二、承包范围
根据甲方委托乙方向供电部门、规划部门立项、报批并获得同意的相关文件及图纸内容，乙方承包的工程范围为：包办理一切负荷申报、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以合同价综合单价包干的形式进行承包。
三、承包方式
1、本工程由乙方以包办理一切负荷申报、带电作业等手续、包设计、包工包料、包质量、
包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以综合单价包干的形式进行承包。
2、由甲、乙双方协定造价为￥50万元（人民币大写：伍拾万圆整）结算，合同价应包
括办理一切负荷申报、相关行政交费费用、设计费、高低压电缆敷设费用（含电缆主材及辅材）、架空线架设费用（含主材）、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、材料费、文明施工增加费等一切费用。
3、结算方式以实际完成的工程量为准，如施工中发生工程变更须另行增减，按双方签证
在结算中调整。
页脚内容1
4、本合同综合单价不因施工方案的变更而作调整；
四、合同工期
1、本工程开工时间为2015年月日；
竣工时间为2015年月日；
2、本合同约定40个施工日内完成所承包的工程内容，如遇不可抗力或甲方变更因素，方可顺延工期。
五、双方责任
1、甲方责任：
1)按时按合同约定方式付款；
2)委托专职现场代表，检查、监督工程质量，处理施工中
的设计、变更、签证等工作；
3)提供必要的施工条件（如水、电及土建现场）；
4)工程竣工供电部门验收合格后，及时提供办理通电手续
所需资料。
2、乙方责任：
1)确保工程质量符合施工图纸及国家电力部门验收规范，保证施工质量并验收合格；
2)查阅施工图纸，提出施工方案，按期、按有关技术规范进行施工；
3)乙方的施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违规而引起的一切后果由乙方负责，确保施工安全，并负安全责任；
4)乙方在施工期间，必须做到文明施工，积极按照甲方监理要求进行专业施工；
5)如因安装过程中出现错误而损坏甲方供电线路设备，由乙方负责；
6)及时办理送电手续和送电。
页脚内容2
六、付款方法：
合同签订后3日内甲方支付合同价的30% 的预付款，主设备进场安装后10日内支付合同价的50% ，工程竣工通电并验收合格后10日内支付合同余款15 % ，本合同工程造价5% 作为质保金，乙方在保修期内无违约行为，在保修期届满并办理保修终结手续后十日内，甲方一次性向乙方付清余款（无息）。
七、材料设备供应
1、工程所需材料及设备均由乙方负责购进并送至施工现场。
材料设备需附有出厂合格证、
质量保证书电力部门、机械部门生产许可证等。
如一方对材料设备有异议，需进行检验。
如检验合格，检验费由持有异议一方承担，否则由采购方承担。
如供电部门对材料设备有异议，需进行检验，费用由乙方承担。
2、本合同附表中的报价已含运输费、吊装搬运费、税金、检测费等一切费用，即为外电
设备到现场安装调试并达到竣工验收要求的包干价格。
八、竣工验收
1、送电手续由乙方按当地供电局有关规定及标准进行办理。
2、工程验收以经当地电主管部门审批后的施工图及说明书、图纸会审纪录、验收规范及
深圳市供电部门验收要求为依据。
其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及深圳市供电部门的验收标准，最终以供电部门验收送电为准。
3、工程竣工前五日，由乙方通知甲方及业主单位验收，并在竣工后五日内验收完毕。
4、隐蔽工程在乙方自检合格后填制相关记录表，持表通知供电部门检查。
经检验合格并
符合设计要求时由双方签字后方可进行下一工序的施工。
若供电部门未验收或验收不合格，乙方自行进入下一道工序施工，事后供电部门提出复查，复查费用及迫修费用由乙方承担，工期不顺延。
5、工程竣工验收，甲方应会同供电主管部门进行，并以供电主管部门验收合格为准。
九、保修期
1、工程保修期为叁年。
自乙方向甲方提交供电部门颁发的工程验收合格证之日起计。
页脚内容3
2、保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。
保修期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起2天内，应无条件予以维修。
若乙方因此拖延维修或知而拖延，则甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。
3、保修期内非乙方原因造成的质量问题，乙方也需在接甲方通知之日起2天内到现场负责维修，甲方负责承担更换零配件的工本费。
十、工程主材归属
乙方安装的所有的SCB10-2×500KVA箱式变配电设备设施及电缆的所有权归甲方。
十一、违约责任
1、工程竣工后甲方在能力内必须协助乙方办理工程验收有关手续，若因甲方不能及时配合乙方办理验收手续，超过施工期限而造成的损失，由甲方负责。
2、甲乙双方必须严格遵守和履行本合同，若由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担责任；如属双方过错，应根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。
3、如工程竣工后甲方不能按合同约定支付工程款，乙方有权予设备不送电，催收并应向甲方收取滞纳金，滞纳金按天计算，其标准为所欠款项的千分之三，且因此造成的一切损失将由甲方负责。
4、如乙方不能按期履行本合同所规定的责任，乙方应向甲方交纳罚金，为甲方按照本合同约定已向乙方支付的款项的千分之三。
如乙方逾期一个月仍未履行该义务，甲方有权解除本合同，收回甲方按本合同已向乙方支付的全部款项及赔偿甲方一切损失。
5、违约方在接到索赔通知十天内给予批准或要求对方进一步补充理由和证据，如违约方在十天内未予签复，视为批准该项索赔。
十二、在施工过程中所发生的争议，双方应首先协商解决，不能协商解决的，由深圳市仲裁委员会仲裁。
十三、本合同一式肆份，经甲乙双方签字后生效，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。
页脚内容4
…………………………..………以下无正文……………………………………….
甲方：
甲方代表（或授权代表）签章：
开户银行：
银行账户：
年月日
乙方：
乙方代表（或授权代表）签章：
开户银行：
银行账户：
年月日
页脚内容5
页脚内容6。