临时用电电力工程施工合同书
施工现场临时用电安全管理协议书6篇
施工现场临时用电安全管理协议书6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方共同合作进行工程建设，为保障施工现场的用电安全，明确各方责任，确保工程顺利进行，经双方友好协商，达成以下协议：一、协议目的为规范施工现场临时用电安全管理，明确各方职责，加强合作，确保施工现场用电安全，保障人身财产安全，预防电气火灾事故。
二、安全用电原则1. 严格遵守国家、地方有关施工现场用电安全的法律法规和标准规范。
2. 施工现场临时用电设施必须符合国家规范，严禁乱搭乱接。
3. 施工现场必须设立专门的配电室（箱），由专业人员负责管理。
4. 施工现场用电必须采用三级配电、二级漏电保护系统。
5. 电气设备应有可靠的接地、防雷保护措施。
6. 施工现场用电应定期检查、维护，确保用电安全。
三、甲方的责任和义务1. 负责制定施工现场用电安全管理制度和操作规程。
2. 负责对乙方进行用电安全教育和培训。
3. 负责对施工现场用电设施进行定期检查、维护。
4. 负责对乙方施工现场用电安全进行检查、监督。
5. 负责协调处理与施工现场周边电力设施的关系。
四、乙方的责任和义务1. 遵守甲方制定的施工现场用电安全管理制度和操作规程。
2. 设立专门的用电安全负责人，负责施工现场的用电安全工作。
3. 定期对施工现场用电设施进行检查、维护，确保用电安全。
4. 乙方应配合甲方进行施工现场用电安全检查、监督。
如发现安全隐患应及时整改。
如因乙方原因导致电气火灾事故，乙方应承担相关法律责任。
5. 乙方的施工设备、机械等应符合国家规范和安全要求，严禁使用不合格或假冒产品。
6. 乙方应对其施工人员进行用电安全教育，提高安全意识。
篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于双方就本工程施工现场临时用电事宜，为明确双方的安全责任和义务，确保施工现场的用电安全，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的规范施工现场临时用电管理，明确双方的安全责任与义务，预防因用电导致的安全事故，保障施工生产的顺利进行。
基建临时用电合同6篇
基建临时用电合同6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（供电方）：XXXX公司乙方（用电方）：XXXXXXX单位鉴于甲方拥有合法经营的电力资源，乙方因基建需要临时用电，经双方友好协商，达成以下协议：一、用电基本情况1. 用电地点：具体地址XXXXXXXXX。
2. 用电负荷：预计最大用电负荷为千瓦。
3. 用电时间：临时用电的起止时间，预计自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
如有特殊情况需延长用电时间，应提前通知甲方并征得同意。
二、供电方式及电费计算方式1. 甲方将通过临时供电线路为乙方提供电力资源，具体供电参数见附件。
2. 乙方电费按照实际用电量计算，电价根据甲方当地电网平均电价确定，电费按月结算。
如乙方逾期未缴电费，甲方有权停止供电。
三、用电安全及保障措施1. 乙方应严格遵守电力安全规定，不得擅自改变用电性质、容量及方式。
如有特殊情况需变更用电需求，应提前通知甲方并征得同意。
2. 乙方应安装合格的用电设备、设施及保护装置，确保用电安全。
甲方有权对乙方的用电情况进行检查，确保符合安全标准。
如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
3. 乙方应定期对用电设备进行检查和维护，及时发现并消除安全隐患。
如因设备故障引发停电或其他损失，乙方应承担相应责任。
同时应向甲方报备设备检查情况，以便及时沟通协调解决相关问题。
如需请第三方机构协助检查设备情况，费用由乙方承担。
四、违约责任及解决方式篇2甲方（电力供应方）：___________乙方（用电方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关电力法规，为确保基建过程中的临时用电安全、明确双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方为乙方提供基建临时用电事宜达成如下协议：一、用电基本情况1. 乙方基建项目名称：___________________2. 乙方基建项目地点：___________________3. 临时用电期限：自合同签订之日起至基建工程竣工止。
10kv临时用电工程施工合同3篇
10kv临时用电工程施工合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇110kv临时用电工程施工合同甲方：_______________乙方：_______________根据中华人民共和国合同法及有关法规，甲方与乙方经友好协商一致，就甲方临时用电工程施工合同相关事项达成如下协议，自愿签订本合同。
一、合同的基本情况1. 甲方拟在______年______月______日至______年______月______日间，在______地点进行临时用电工程施工。
2. 乙方将负责提供施工所需的临时用电工程设备、材料、技术服务等。
二、合同的权利义务1. 甲方的权利和义务1.1 提供施工相关信息，保证施工现场安全；1.2 按照约定的时间和地点提供所需配合；1.3 按照约定支付费用，并按时支付乙方的报酬；1.4 对乙方提供的施工设备和材料进行必要的保管；1.5 对乙方的施工工程进行监督，并有权进行验收。
2. 乙方的权利和义务2.1 按时提供所需的临时用电工程设备、材料及技术服务，确保施工安全、质量；2.2 根据甲方的要求，保质保量完成施工工程；2.3 对施工设备和材料进行维护和保养；2.4 遵守国家相关规定，确保施工安全；2.5 妥善处理甲方提出的问题和意见。
三、费用支付1. 甲方应按照约定的时间和方式支付临时用电工程施工费用。
2. 乙方应及时提供相应的发票和票据。
四、合同的变更和解除1. 本合同如有变更，需经双方协商一致，签署书面变更协议。
2. 若出现以下情况，乙方有权解除本合同：2.1 甲方未按约定支付费用；2.2 甲方的施工现场不符合安全要求；2.3 其他影响施工的情况。
五、争议解决本合同如有争议，应由双方友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院裁决。
六、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，自签字盖章后生效。
2. 本合同未尽事宜，依据有关法律法规及双方另行约定。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：______年______月______日以上就是本次10kv临时用电工程施工合同的内容，希望双方能够遵守合同，共同完成施工任务，保证工程质量和安全，达到预期的效果。
临时电力施工合同7篇
临时电力施工合同7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所需的临时电力施工工程达成以下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：临时电力施工工程2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：包括电力线路的施工、设备安装、调试及运行维护等。
二、合同工期1. 工程开工日期：自本合同签订之日起，根据甲方要求确定具体开工日期。
2. 工程竣工日期：自开工之日起，按照双方约定的工期完成。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本次临时电力施工工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格明细详见附件。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付乙方工程款项。
具体支付时间为工程开工前支付总造价的______%作为预付款，工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。
3. 甲方应在收到竣工通知后的七日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、安全生产及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应做好文明施工，保持施工现场整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权顺延工期，并要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，应按照合同总价款的______%向甲方支付违约金。
3. 若因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担无偿返工或维修责任。
七、保修条款1. 工程竣工后，乙方应提供为期______个月的保修期。
项目临时搭电用电合同4篇
项目临时搭电用电合同4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1项目临时搭电用电合同甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系电话）鉴于甲方为进行（项目名称），需要搭建临时用电设施，特与乙方签订本合同，经双方友好协商，达成如下协议：第一条电力需求1.1 甲方所需电力容量为（具体容量），主要用于（具体用途），乙方保证按时、稳定供电。
第二条电力设施2.1 乙方将搭建临时用电设施，包括变压器、电缆、配电箱等设备，并保证设备符合国家相关标准，保证用电安全稳定。
第三条电费支付3.1 甲方按实际用电量支付电费，电费标准为（具体标准），乙方提供电费发票。
3.2 电费支付方式为（支付方式）。
第四条供电周期4.1 本合同自签订之日起生效，至项目竣工验收结束为止。
4.2 如需延长供电期限，需提前10个工作日书面通知乙方，经双方协商一致可延长供电期限。
第五条其他约定5.1 甲方需遵守国家相关用电法规，禁止私拉乱接电线。
5.2 甲方需负责电力设施的安全保护工作，如有损坏需赔偿。
5.3 在用电过程中如有事故，由甲方承担相应责任。
5.4 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为项目临时搭电用电合同，特此确认签署。
愿我们合作愉快！篇2项目临时搭电用电合同甲方（供电单位）：__________（签订单位）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________传真：__________邮政编码：__________电子邮件：__________开户银行：__________账号：__________乙方（承接单位）：__________（签订单位）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________传真：__________邮政编码：__________电子邮件：__________开户银行：__________账号：__________根据《电力法》和相关规定，为了保证项目的顺利进行，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方为乙方项目临时搭设用电需求提供电力服务事宜达成如下合同：一、用电范围及标准1.乙方在项目建设过程中，需要临时搭设用电设备，用电设备的最大负荷为____kw。
施工临时用水用电合同6篇
施工临时用水用电合同6篇篇1施工临时用水用电合同甲方（施工单位）：____________（以下简称甲方）乙方（供水、供电单位）：____________（以下简称乙方）鉴于甲方需要在施工现场使用临时用水和用电，乙方同意按照以下约定向甲方提供临时用水和用电服务，并双方达成如下合同：一、用水、用电地点及范围1. 用水地点：____________（详细地址）2. 用电地点：____________（详细地址）3. 供水范围：____________（具体要求）4. 供电范围：____________（具体要求）二、用水、用电的来源和质量1. 用水来源：乙方保证向甲方提供的水源符合国家相关标准，保证水质清洁卫生。
2. 用电来源：乙方保证向甲方提供的电源稳定可靠，符合国家安全规定，不会影响施工进度和安全。
三、供水、供电的时间和费用1. 用水时间：乙方按照甲方施工进度和需求，进行及时供水，保证甲方施工活动的正常进行。
2. 用电时间：乙方按照甲方施工进度和需求，进行及时供电，保证甲方施工活动的正常进行。
3. 费用支付：甲方需按照实际用水、用电量支付相应费用，费用结算周期约定为_______（如月结、季结等），支付方式约定为______________。
四、违约责任1. 甲方违约：若甲方未按时支付费用或违反本合同其他约定，乙方有权终止供水、供电服务，并保留追究甲方法律责任的权利。
2. 乙方违约：若乙方未按时提供用水、用电服务或违反本合同其他约定，甲方有权要求赔偿相应损失，并有权终止合同。
五、其他约定1. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签字之日起生效。
2. 本合同未尽事宜由双方协商解决。
3. 本合同如有争议，双方均同意提交_______市_______区人民法院解决。
甲方（盖章）：____________ 日期：____________乙方（盖章）：____________ 日期：____________以上为《施工临时用水用电合同》，如双方同意并签字确认后生效。
施工安全临时用电合同书
施工安全临时用电合同书合同编号，【编号】。
甲方（施工单位），【甲方名称、地址、法定代表人、联系方式】。
乙方（供电单位），【乙方名称、地址、法定代表人、联系方式】。
鉴于甲方在施工过程中需要临时用电，为了保障施工安全和供电质量，双方经协商一致，达成以下合同：一、供电范围。
1.1 供电范围包括施工现场所需的临时用电设施和电力设备。
1.2 供电范围以供电单位书面确认为准。
二、供电方式。
2.1 供电单位按照甲方的实际需求，提供符合国家标准和安全要求的临时用电设施和电力设备。
2.2 供电单位负责供电设施的安装、维护和检修，并保证供电设施的正常运行。
三、安全责任。
3.1 甲方负责施工现场的安全管理，确保施工人员遵守电气安全操作规程，防止因用电引起的事故。
3.2 供电单位负责对供电设施进行定期巡检和维护，确保供电设施的安全可靠。
四、用电费用。
4.1 供电单位按照国家规定的电价标准向甲方收取临时用电费用。
4.2 临时用电费用的结算方式和周期由双方协商确定，并在合同中明确。
五、合同期限。
5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至施工结束并经双方确认终止。
5.2 若需要延长合同期限，须经双方协商一致，并出具书面延期协议。
六、违约责任。
6.1 若一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任。
6.2 因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。
七、其他事项。
7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），______________ 日期，______________。
乙方（盖章），______________ 日期，______________。
合同附件，供电设施清单、用电费用结算标准、安全管理规定等。
临时用电安全合同3篇
临时用电安全合同3篇篇1临时用电安全合同一、甲方（临时用电施工单位）：______________地址：______________，法定代表人/负责人：______________，联系电话：______________。
乙方（施工单位）：______________地址：______________，法定代表人/负责人：______________，联系电话：______________。
丙方（用电单位）：______________地址：______________，法定代表人/负责人：______________，联系电话：______________。
依据《中华人民共和国安全生产法》、《临时用电管理规定》及相关法律法规的规定，为保障现场施工人员的人身财产安全，维护用电现场公共环境秩序，保证用电设备的安全运行，三方达成如下安全合同：一、临时用电施工单位（甲方）的责任：1. 甲方应当严格按照国家有关规定安全用电，合理布置用电线路，确保施工单位的安全用电；2. 甲方应当按照国家相关规定配备符合要求的安全用电设备，并定期检查维护设备，保持设备的完好性；3. 甲方应当设置专人负责现场用电安全管理工作并定期组织用电安全培训；4. 甲方应当与丙方共同维护现场用电设备，共同营造安全用电环境。
二、施工单位（乙方）的责任：1. 乙方应当遵守国家用电安全规定，不得私拉乱接电线，不得随意调节电表，不得使用不合格电器设备；2. 乙方应当配合甲方做好现场安全用电检查，按照检查要求整改用电隐患；3. 乙方应当提前告知甲方用电需求，确保用电计划顺利进行；4. 乙方应当配合甲方做好安全用电培训，并严格遵守用电安全操作规程。
三、用电单位（丙方）的责任：1. 丙方应当定期检查现场用电设备，及时上报存在的问题；2. 丙方应当按照甲方的安排提供相关用电信息和资料；3. 丙方应当配合甲方和乙方做好现场用电检查，积极整改用电安全隐患；4. 丙方应当提供用电安全培训给需要的人员。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
临时用电电力工程施工合同书
电力工程施工合同书
建设单位:
施工单位:
经双方协商同意在施工中遵守下列条款:
一、工程名称:
工程地点:
工程范围:临时变压器、电杆、杆上设备、电缆等设备及材料的安装和相关调试。
二、结算方式:本合同价款为人民币: 万元，大写:人民币
元整。
三、付款方法:合同签订施工单位按建设单位的要求组织人员进入
工地3日内预付工程合同价款的 %，工程施工结束并送
电后7日内支付工程合同价款的 %。
本工程综合单价固
定，工程量按实结算。
四、承包方式:按建设单位要求和供电局质量标准，包设计、施工、材料、质量、送电。
五、施工工期: 个工作日。
六、施工准备:
1、现场三通一平(道路、水、电通;现场平整)由建设单位在开工前完成。
2、工程用料由施工单位供应到现场，施工现场由施工单位负责保卫。
3、施工期间，如因建设单位造成停工待料或其他原因而影响工程正常施工时，其停工损失由建设单位负责，工期顺延。
4、按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
5、保护施工现场清洁。
交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
七、施工单位未按合同约定履行上述义务。
承担由此造成的费用支出，赔偿建设单位因此遭受的经济损失。
八、工程验收:
1、按图施工:双方均不得任意修改图纸，如发现图纸不符合多、快、好、省及使用要求需要变更时，建设单位应及时办理变更手续以利正常施工。
2、隐蔽工程验收:隐蔽工程验收前二日内，由施工单位提出隐蔽工程验收单，双方共同按时验收，并办理手续。
如建设单位不按时参加，施工单位可自行验收，如建设单位提出复查，其一切费用均由建设单位负责。
如施工单位未按时提出隐蔽验收手续而自行隐蔽，建设单位有权提出重新验收，其一切费用均由施工单位负责。
验收合格，建设单位代表在验收记录上签字后，方可继续施工。
验收不合格，施工单位在限定时间内修改后重新验收。
3、竣工验收:工程全部竣工后，施工单位按电力建设施工及验收技术规范等规定向建设单位代表提交“竣工验收报告”申请验收。
建设单位代表在施工单位交付“竣工验收报告”后10日内组织有关部门进行验收。
施工单位按要求整改，承担由于自身原因造成整改所发生的费用。
建设单位承担因非施工单位原因造成修改所发生的费用及因此给施工单位造成的损失，延误的工期予以顺延。
九、工程管理:为了按时完成任务，建设单位派________同志为工
地代表，施工单位派同志为工地代表，双方紧密配合，搞好现场管理。
十、保修条款:
1、执行电力建设工程启动及竣工验收规程、工程质量管理办法等规定，施工单位对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修。
2、保修期，整体工程或其中单项、单位、分项、分部验收交付的工程，均从移交建设单位之日起分别计算保修期。
本工程保修期为 1年，甲供材不在保修范围之内。
3、保修责任，由于施工单位自身原因形成的质量缺陷由施工单位负责保修。
十一、本合同自签订之日起生效，在合同生效期内任何一方不得擅自废除合同。
十二、本合同一式份，建设单位执份，施工单位执份。
十三、附言:施工单位负责验收送电。
十四、补充条款:
1、工程概预算和施工图作为合同附件。
以下无正文。
(此页为合同签署页，无正文)
建设单位签字(盖章):
施工单位签字(盖章):
年月日。