《铁路建设工程施工合同》示范文本
铁路施工合同格式
铁路施工合同格式如下：合同编号：_______甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国铁路法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行铁路施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程投资估算：_______二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 合同金额包括：_______（1）施工图纸及说明所列的工程量清单内的所有工程项目的施工费用；（2）施工过程中甲乙双方确认增减的工程项目的施工费用；（3）合同内规定的乙方应承担的风险费用；（4）合同内规定的乙方应支付的其他费用。
三、合同工期3.1 合同工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。
3.2 乙方应当按照约定的工期完成施工。
如乙方原因导致工期延误，甲方有权按照约定向乙方追究违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应当按照设计和规范要求以及国家铁路工程质量检验标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量的评定和验收按照《中华人民共和国铁路工程质量检验标准》和《中华人民共和国铁路工程质量监督管理办法》执行。
五、合同的履行5.1 乙方应当按照合同约定进行施工，保证工程进度、工程质量、工程安全。
5.2 甲方应当按照合同约定及时支付合同价款，提供施工所需的条件。
5.3 甲乙双方应当相互配合，共同解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成施工的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
6.2 甲方未按照合同约定支付合同价款的，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。
铁路建设工程合同模板
铁路建设工程合同模板第一部分：合同基本信息1. 甲方（发包方）信息- 公司名称- 法定代表人- 注册地址- 联系方式2. 乙方（承包方）信息- 公司名称- 法定代表人- 注册地址- 联系方式3. 工程项目信息- 工程名称- 工程地点- 工程规模和主要内容- 工程起止时间第二部分：合同条款1. 工作范围与标准本合同所涉及的具体工作范围应详细列出，包括但不限于工程设计、施工、监理、材料供应等各个方面，并明确各项工作的质量标准和技术规范。
2. 工程造价与支付方式合同应明确工程的总造价，包括预付款、进度款、结算款等支付条件和时间节点，以及因变更、索赔等原因导致的价款调整机制。
3. 工期要求与顺延条件规定工程的具体开工日期、竣工日期及关键节点完成日期，同时明确因不可抗力、设计变更等因素导致工期顺延的条件和程序。
4. 质量保证与验收双方应约定工程质量的验收标准和方法，以及不合格工程的处理办法。
同时，应详细说明保修期内的维护责任和维修服务。
5. 安全生产与环保要求强调在施工过程中必须遵守的安全生产规定和环境保护措施，确保工程安全无事故，环境影响最小化。
6. 违约责任与争议解决明确双方的违约责任，包括违约金的计算方法和支付条件。
同时，应约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
第三部分：附加条款1. 保密协议双方应对合同内容及在执行合同过程中获知的商业秘密和技术信息负有保密义务。
2. 知识产权明确工程涉及的知识产权归属，包括专利权、著作权等，并约定使用权和转让条件。
3. 其他约定根据项目的具体情况，双方可以就其他需要共同遵守的事项进行约定。
结语。
《建设工程施工合同示范文本》通用条款
建设工程施工合同示范文本通用条款第一章总则第一条文本的目的和适用范围本示范文本是为了规范建设工程施工合同的签订和履行，保障各方的合法权益，维护工程质量和工程进度的基础上制定的。
本文本适用于各类建设工程施工合同。
第二条合同的定义建设工程施工合同指甲乙双方为建设工程的施工，根据双方协商一致的意见，通过书面形式订立的合同。
第三条合同的性质合同的性质属于民用合同，受到相关法律法规的保护。
第四条合同的基本原则1. 自由原则：合同双方在平等自愿的基础上订立合同，不得违反国家法律法规和社会公德。
2. 诚实信用原则：合同双方应当保持诚实守信的态度，遵守合同约定。
3. 公平原则：合同双方应当在合同中明确权益和义务，并且权益和义务应当相对平衡。
第二章合同的签订第五条合同的形式建设工程施工合同应当采取书面形式，由甲方和乙方共同签署。
双方应当将签署的合同副本交予对方保管。
第六条合同的内容1. 合同的基本信息，包括合同双方的名称、地址和联系方式等；2. 工程的基本信息，包括工程名称、地点和规模等；3. 工程的设计和施工要求，包括图纸、技术规范和合同要求等；4. 工程的工期和进度安排，包括基期、竣工期和交工期等；5. 工程的质量标准和验收标准，包括合格标准和验收方法等；6. 工程的价款和付款方式，包括合同价款、阶段付款和最终付款等；7. 工程的保修期和维修责任，包括保修期限和维修责任等；8. 合同的履行方式和违约责任，包括履行方式和违约责任等；9. 合同的解除和变更，包括解除和变更的条件和程序等；10. 合同的争议处理，包括争议解决方式和争议解决地等。
第三章合同的履行第七条工程的施工甲方应当按照合同的要求安排施工队伍和提供相应的施工材料和设备，乙方应当按照合同的要求进行工程施工。
第八条工程的质量控制甲方应当对工程施工过程进行质量控制，并按照合同约定进行工程验收。
乙方应当按照合同要求保证工程的质量，并承担相应的质量责任。
第九条工程的进度控制甲方应当按照合同的进度安排进行工程施工，并提供相应的协助和配合。
铁路建设工程合同模板
铁路建设工程合同模板甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）根据中华人民共和国相关法律法规的规定，为了明确双方权利和义务，甲、乙双方在自愿、平等的基础上达成如下协议，以供遵守并共同遵守：一、建设工程的名称和地点1. 工程名称：铁路建设工程2. 工程地点：在（地点）建设二、工程内容1. 本合同所述工程内容包含以下几个方面：1）设计阶段：包括初步设计、施工图设计等工作2）采购阶段：包括设备、材料的采购3）建设阶段：包括土建工程、电气工程、通信工程等工程4）监理阶段：对工程实施的监督和检查2. 工程范围及标准均按《工程建设规范》执行，具体内容详见附件《工程规范》。
三、工程实施的时间表和进度1. 工程期限为（时间），自合同生效之日起到竣工验收（时间）止。
2. 工程实施进度及具体进度安排详见附件《工程进度计划表》。
四、工程费用及支付方式1. 本工程的总投资为（金额）万元，具体费用细则详见附件《费用清单》。
2. 甲方应按照工程实施进度按期支付工程款，共分为若干期支付，具体支付比例详见附件《支付计划表》。
五、合同变更1. 合同实施过程中如需对合同进行变更，双方应协商确定，出现的额外费用由变更后的合同额另行确定。
2. 变更合同需要双方在书面形式上签署同意。
六、质量要求和验收标准1. 工程质量应达到《工程建设规范》规定的标准，如有问题应及时修复。
2. 工程完成后，乙方应向甲方提交相关验收资料，并邀请甲方对工程进行验收，经验收合格后方可交付使用。
七、风险管理1. 在工程实施过程中如出现不可抗力事件，导致工程无法按时完成，双方应共同协商解决措施。
2. 在工程实施中如出现工程质量问题，导致工程无法按时交付使用，乙方需要承担相应的责任。
八、保密条款1. 双方在合同实施过程中如涉及商业秘密或其他保密事项，应保密不得泄露给第三方。
2. 双方在解除合同后，应销毁相关保密资料或归还甲方。
九、违约责任1. 在合同实施过程中，如双方有一方出现违约行为，应承担相应的违约责任。
《建设工程施工合同》(示范文本)
《建设工程施工合同》(示范文本)建设工程施工合同 (示范文本)第一章总则第一条合同目的根据《合同法》的规定，为明确双方的权力与义务，保证建设工程施工过程的顺利进行，特订立本建设工程施工合同（以下简称“本合同”）。
第二条合同范围本合同适用于包括但不限于房屋建筑、交通工程、市政工程等各类建设工程的施工合同。
第三条合同约定1. 双方应遵守国家法律法规、地方规章以及有关建设工程施工的技术规范和标准。
2. 合同双方应本着平等、互利、公正的原则，诚实信用地履行合同义务。
3. 双方在合同履行过程中应及时沟通、配合，共同解决出现的问题。
第二章合同的订立与生效1. 合同的订立应以书面形式进行，合同格式由双方共同商定。
2. 在签订本合，应明确合同的双方当事人、建设工程施工的地点、工程范围、工程质量要求等关键事项。
第五条合同的生效本合同自双方当事人签字盖章之日起生效，合同的履行期限为合同约定的工期期限。
第三章合同的履行第六条工程款支付1. 工程款的支付应按照工程进度和合同约定的支付方式进行。
2. 支付过程中，施工方应提供相应的支付申请和相关材料，建设方应及时审核并进行支付。
第七条施工期限1. 施工期限应按照合同约定的工期执行，如遇不可抗力或合同双方协商一致，可以适当延期。
2. 若施工方未能按时完成工程，建设方有权要求其支付违约金或采取其他合理补偿措施。
第四章合同的变更与解除1. 双方协商一致的情况下，可以对合同内容进行变更。
2. 变更内容应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。
第九条合同的解除1. 出现下列情形之一，本合同可被解除：合同期限届满并完成合同约定的工程内容；合同约定的工程质量无法达到要求，经双方协商决定解除合同；合同的变更沟通和协商后无法达成一致意见。
2. 解除合同后，双方应进行结算，并履行相关赔偿义务。
第五章争议解决第十条争议解决方式本合同履行过程中，若发生争议，双方应本着友好协商的原则，通过对话、调解等方式解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)
建设工程施工合同示范文本（精选27篇）篇1：建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:________________________工程内容:________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数_________________天。
四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)￥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定______________________后生效。
铁路施工合同模板打印
铁路施工合同模板打印甲方（委托方）：_____________ （以下简称甲方）乙方（施工方）：_____________（以下简称乙方）鉴于甲方拟在___________（地点）修建铁路工程，经过充分协商，双方就铁路施工事宜达成如下协议：第一条合同范围甲方委托乙方负责设计、施工及验收________________ （具体工程内容），按照合同规定的工程量和质量要求完成工程。
第二条工程规格1. 工程起止时间：自__________（日期）起至__________（日期）止。
2. 工程总造价：人民币____________元整。
3. 工程质量标准以________________（标准）为准。
4. 工程施工地点：_____________。
第三条工程款支付方式1. 工程款总额分___次支付，分期支付比例为______。
2. 施工进度款支付比例为______，按照工程进度支付。
3. 工程完工后，乙方须提交工程结算报告，甲方在验收合格后15个工作日内支付尾款。
第四条施工进度和质量管理1. 乙方应按照施工计划按时、按质进行工程施工，确保工程质量符合标准要求。
2. 如有违约行为，乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、承担延期责任等。
第五条工程验收1. 乙方完成施工后，甲方有权委托第三方进行工程验收，验收合格后乙方可领取尾款。
2. 如工程未达到验收标准，乙方需承担整改责任，直至工程合格为止。
第六条合同解除1. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。
2. 若一方发生违约行为，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
第七条其他事宜1. 合同附件包括施工图纸、标准规范等相关文件。
2. 若需变更合同内容，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
第八条争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应尽力协商解决；协商不成的，可以向有关部门申请调解或诉诸法律途径解决。
2. 争议的解决地点为____________。
铁路工程施工合同协议书
铁路工程施工合同协议书甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方拟建设_____（项目名称），经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守执行：一、项目概述：本项目位于_____，涉及铁路线路总长度为____公里，包含路基、桥梁、隧道等多个部分。
工程预计总投资为____亿元，计划于____年____月开工，____年____月竣工。
二、甲方责任：1. 提供必要的工程资料及设计文件。
2. 协助处理工程建设中的行政手续和相关协调工作。
3. 按合同约定及时支付工程款项。
三、乙方责任：1. 负责组织施工，确保工程质量符合国家标准及行业规范。
2. 制定详细的施工进度计划，并按期完成各阶段目标。
3. 严格遵守安全生产法规，保障施工现场安全。
四、工程质量：双方应严格按照国家有关标准和规范执行，确保工程质量达到设计要求。
五、工期要求：乙方应根据工程实际情况合理安排工期，遇有不可抗力因素应及时通知甲方，并协商解决。
六、合同价款：本工程合同总价为____亿元，具体支付方式和时间由双方另行约定。
七、违约责任：如一方违反合同约定，应向对方支付违约金，并承担由此造成的损失。
八、争议解决：因履行本合同所产生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁委员会进行仲裁。
九、其他条款：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于发布《铁路建设工程施工合同》示范文本的通知部属各单位：为适应铁路建设的改革和发展，加强铁路建设工程施工合同规范化、法制化管理，依法进行工程承发包，保护当事人的合法权益和国家利益，现发布《铁路建设工程施工合同》示范文本，并就有关事项通知如下：一、铁路建设工程施工合同示范文本是供铁路建设工程承发包双方签订施工合同的标准文件，适用于铁道部独资或控股的铁路新建、改（扩）建大中型建设项目，小型和多种经营等建设项目。
其他投资者独资或控股的铁路建设项目，参照执行。
二、《铁路建设工程施工合同》由《铁路建设工程施工合同协议条款》和《铁路建设工程施工合同条件》组成，实行中要一体使用。
三、铁路建设工程承发包双方必须依据本合同示范文本，按照平等、协商一致的原则签订施工合同。
铁路新建、改（扩）建大中型建设项目工程施工合同，必须采用由铁道部建设司统一监制的《铁路建设工程施工合同》１９９８年版本。
其他建设项目可依据示范文本格式自行印制。
四、铁路建设工程施工合同的监督、检查由部建设司归口管理。
建设项目工程施工合同的执行情况，由项目隶属的上级主管部门负责监督、检查。
五、对铁路建设工程施工不签订承发包合同、合同手续不完备及有弄虚作假等行为的，要依据法规追究承发包双方当事人的责任。
铁路建设工程施工合同合同名称：＿＿＿＿＿＿＿＿合同号：＿＿＿＿＿＿＿＿年月日铁路建设工程施工合同协议条款合同名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包方（甲方）：单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿资质等级及证书号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方（乙方）：单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿资质等级及证书号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本工程由发包方经招标选定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为中标单位，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第１条工程概况１．１建设项目和工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．２工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．３承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．４工程内容：见附表１《承包工程项目及费用一览表》１．５承包方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第２条工期２．１开工日期：本合同工程定于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开工。
２．２竣工日期：本合同工程定于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日竣工。
第３条合同价款依据中标通知书等招标文件，确定本工程的合同价款为＿＿＿＿＿＿＿万元。
（价款项目见附表１《承包工程项目及费用一览表》）第４条工程质量４．１乙方必须按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范进行施工。
４．２乙方所承包的工程，必须全部达到国家或铁道部现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到１００％，优良率达到＿＿＿＿＿＿＿。
４．３凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。
返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。
由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。
第５条设计文件５．１甲方须在开工前＿＿＿日，向乙方提供＿＿＿套设计文件和图纸。
５．２乙方要求增加设计文件和图纸的份数，由甲方提供，费用乙方自负。
５．３乙方收到设计文件和图纸后，在＿＿＿日内组织现场核对。
５．４非经甲方提供的设计文件，不能作为乙方施工依据。
５．５变更设计文件按本合同第１６条办理。
第６条双方驻工地机构及代表６．１甲方驻工地机构名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿甲方代表姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿６．２甲方委托的驻工地监理单位名称：＿＿＿＿＿总监理工程师姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿岗位证书编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿６．３乙方驻工地机构名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方项目经理姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目经理资质证书编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿甲方驻工地代表和乙方项目经理需易人时，经双方协商后，应在新任到达岗位后３天内通知对方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。
第７条甲方工作７．１负责办理工程所需建设用地申报手续及征地、拆迁补偿工作。
７．２按国家或铁道部下达的年度计划，依据合同工期与施工组织设计，及时提供所需建设资金。
７．３派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。
７．４在开工前一个月，到铁路工程质量监督站办理工程质量监督手续。
７．５招标选择或委托具备法定资格的工程监理单位履行工程建设监理工作，并签订监理合同，将合同副本抄送乙方。
７．６按本合同约定，供应施工图及有关设计文件。
７．７组织设计单位向乙方进行施工图技术交底。
７．８编制项目指导性施工组织设计，审查乙方报送的实施性施工组织设计、既有线改造过渡工程施工方案，并督促实施。
７．９申请项目开工报告，审批单位工程和单项工程开工报告。
７．１０按本合同约定的分工范围和要求，供应设备和材料。
７．１１按权限审批变更设计。
７．１２按本合同约定办理验工计价手续，拨付和结算工程价款。
７．１３按规定办理开工前审计、项目预算（概算）执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。
７．１４按有关规定组织和参加竣工验收交接工作。
第８条乙方工作８．１根据甲方委托，负责具体办理建设土地征用、青苗树木赔偿、房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍物等工作。
８．２根据甲方委托，负责大型临时设施和过渡工程所需的租地及补偿工作。
８．３编制实施性施工组织设计、既有线改造过渡工程的施工方案，报送甲方，审定后组织实施。
８．４按施工投标时的承诺，如期上足工程所需施工劳力和机具设备。
８．５按期向甲方报送年、季度施工计划，用款计划，年、季、月工程统计报表，质量安全事故报表。
于年末＿＿天、季末＿＿天、月末＿＿天内报送工程形象进度及其他有关情况。
８．６按本合同约定的分工范围，做好材料和设备的采购、检验、加工和管理。
８．７涉及既有线改（扩）建或过渡工程施工，必须严格执行铁道部关于既有线施工确保行车安全的有关规定。
８．８严格按照设计文件要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。
８．９坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
８．１０按照规定提出竣工文件，参加竣工验收工作。
８．１１及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。
８．１２对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。
８．１３对＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿等规定保修期的项目，保修期自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。
第９条进度计划９．１乙方在接到甲方下达的年度投资计划一个月内，向甲方以书面形式提出年度施工进度计划，并于每一季度最后一个月下旬提出下一季度工程进度计划。
９．２甲方代表应在收到乙方年度施工进度计划＿＿天内，以书面形式予以批准或提出修改意见通知乙方，逾期未批复，可视为同意乙方报告，乙方可据此施工。
９．３经甲方同意的施工进度计划，是本合同的组成部分，双方必须遵守。
９．４由于非乙方原因造成进度滞后，乙方应以书面形式报甲方代表备案。
第１０条延期开工１０．１乙方应按本合同规定的开工日期开始施工。
如乙方不能按时开工，应在合同开工日期前１０天，书面向甲方代表提出延期开工理由和要求的报告。
１０．２甲方应在接到乙方报告后７天内答复。
如甲方在７天内未予答复，可视为同意乙方要求，工期相应顺延。
１０．３甲方代表不同意延期开工要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。
１０．４由于甲方原因不能按时开工，甲方应在合同开工日期前５天，以书面形式通知乙方后推迟开工日期，并对乙方因此造成的经济支出给予适当补偿，必要时顺延工期。
第１１条暂停施工１１．１在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工，并在７天内提出处理意见。
１１．２乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程。
１１．３乙方在接到甲方代表书面复工通知后，继续施工。
１１．４停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，必要时顺延工期。
停工责任在乙方，乙方负违约责任，并承担所发生的费用。
第１２条工期延误１２．１工期延误原因及责任１２．１．１不可抗力，非甲、乙方责任。
１２．１．２施工图不能按规定日期提交，属甲方责任。
１２．１．３重大设计变更引起工程量变化，属甲方责任。
１２．１．４发生重大工程质量事故，属造成事故责任方责任。
１２．１．５主要材料、设备推迟到货，属采购方责任。
１２．１．６建设资金不到位，属甲方责任。
１２．１．７年度计划调整，属甲方责任。
１２．１．８其它原因，依其性质确定责任方。
１２．２工期延误后果及处理１２．２．１甲方原因造成工期延误，乙方在情况发生后５天内，就延误工程内容、原因及要求向甲方代表提出书面报告，甲方代表在收到报告后５天内予以确认、答复，逾期未答复，乙方即可视为延期要求已被确认，由此造成的损失，甲方应予以补偿。
１２．２．２乙方原因造成工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。
１２．２．３非甲、乙双方原因造成工期延误，由双方协商解决。
第１３条工期提前如提前工期，需经双方协商一致并签订提前竣工协议。
乙方按协议修改进度计划，报甲方批准。
甲方应在５天内给予批复，并为赶工提供方便条件。
提前竣工协议包括以下主要内容：１３．１提前的时间要求；１３．２乙方采取的赶工措施；１３．３甲方为赶工提供的条件；１３．４甲方应承担赶工措施的经济支出。
第１４条工程质量检查１４．１乙方在施工现场必须建立完善的质量保证体系，并设立专职质检人员，负责施工过程工程质量的管理和检查。
１４．２乙方应随时接受甲方及监理工程师的监察、检验，不合格的工程按要求返工或修改，承担返工或修改的费用。
１４．３甲方原因造成工程返工或修改，引起的经济支出，由甲方承担。
第１５条隐蔽工程检查和签证１５．１在通知监理工程师对隐蔽工程检查前，乙方应严格进行自检。
１５．２乙方自检合格后，按部规定格式填写隐蔽工程检查证及附件，于隐蔽前４８小时，通知监理工程师（或甲方代表）到现场进行检查，并在检查证上签字，方可继续施工。
检查不合格或检查证及附件与实际不符，监理工程师（或甲方代表）不予签证，待乙方改正后重新检查签证。
１５．３如监理工程师（或甲方代表）接到通知后，在规定时间内不能到现场检查时，应委托乙方检查人员负责检查合格、签证并注明原因，即可继续施工。
监理工程师（或甲方代表）事后应补签检查证，如有疑问，确需再行检查的隐蔽工程，可以提出重新检查，其检查返工费用由甲方负责。
监理工程师（或甲方代表）在接到隐蔽工程检查通知后，既不按时到现场，又未委托者，对危及安全的工点，乙方有权视现场情况予以隐蔽，其后果由监理单位（或甲方）承担。
１５．４乙方未按规定通知监理工程师（或甲方代表）到现场进行检查，需重做检查及返工的费用均由乙方负责。