配电箱及配电柜采购合同
配电箱合同协议书
配电箱合同协议书甲方（购买方）：_________乙方（供货方）：_________鉴于甲方有配电箱产品的需求，乙方愿意根据以下条款和条件向甲方供应配电箱产品，现双方达成如下协议：一、产品名称及规格1. 产品名称：配电箱2. 规格型号：__________3. 数量：__________4. 单价：__________5. 总价：__________二、产品质量1. 乙方保证所提供的配电箱产品符合国家相关标准和行业规范。
2. 配电箱应具备相应的质量合格证明，并通过甲方或第三方的质量检验。
三、交货1. 交货时间：自合同签订之日起____天内。
2. 交货地点：__________3. 运输方式及费用承担：由乙方负责，费用包含在产品总价中。
四、安装与调试1. 乙方应提供专业的安装指导服务，确保配电箱的正确安装和使用。
2. 安装完成后，乙方应对配电箱进行必要的调试，保证其正常运行。
五、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后____天内支付总货款的____%作为预付款。
2. 尾款支付：剩余款项在产品交付并验收合格后____天内结清。
六、售后服务1. 乙方提供____年的质保服务，自产品交付之日起计算。
2. 在质保期内，如产品出现非人为损坏的质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
七、违约责任1. 如乙方未能按时交货，应按每日未交货物总价的____%支付违约金给甲方。
2. 如甲方未能按时支付货款，应按逾期金额的____%支付违约金给乙方。
八、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（签字）：________________________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：________________________ 日期：____年____月____日。
配电箱采购合同范本(精选十篇)
配电箱采购合同范本（精选十篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的教育资料，如工作总结、工作计划、工作报告、活动总结、实习报告、演讲稿、规章制度、心得体会、自我鉴定、其他范文等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of educational materials for everyone, such as work summaries, work plans, work reports, activity summaries, internship reports, speeches, rules and regulations, experiences, self-evaluation, and other sample articles. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!配电箱采购合同范本（精选十篇）配电箱采购合同范本篇1需方：供方：签订日期：甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。
配电箱配电柜采购合同模板
配电箱配电柜采购合同模板甲方（采购方）：乙方（供应方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方配电箱配电柜产品事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条产品名称、规格、数量和质量1.1 产品名称：配电箱配电柜1.2 产品规格：详见附件《产品规格书》1.3 产品数量：详见附件《产品数量清单》1.4 产品质量：乙方应保证其所提供的产品符合国家及行业相关标准，产品质量应符合附件《产品规格书》中所述的技术要求和性能指标。
第二条合同价格2.1 产品总价：人民币【】元（大写：【】元整），具体金额详见附件《产品数量清单》。
2.2 合同价款包括产品包装、技术资料、运输费、安装费、调试费及保险费等。
第三条交货期限3.1 乙方应按照甲方要求的时间节点【】日前将产品运输至甲方指定地点。
第四条交货地点和方式4.1 交货地点：甲方指定地点。
4.2 交货方式：乙方负责将产品运输至甲方指定地点。
第五条质量保证5.1 乙方应对所供产品承担质量保证责任，自产品交付甲方之日起【】年内，如产品出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
5.2 质保期内，乙方应在接到甲方维修或更换通知后的【】小时内给予答复，并在【】日内完成维修或更换。
第六条付款方式6.1 双方同意采用以下付款方式：（1）预付款：合同签订后【】日内，甲方支付合同总价款的【】%。
（2）进度款：产品交付后【】日内，甲方支付合同总价款的【】%。
（3）质保金：合同总价款的【】%，自产品交付之日起【】年内无质量问题，甲方支付给乙方。
第七条违约责任7.1 乙方未按照约定的时间、数量、质量交付产品的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。
7.2 甲方未按照约定时间支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的【】%。
第八条争议解决8.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
配电箱柜供货合同7篇
配电箱柜供货合同7篇篇1甲方（买方）：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________乙方（卖方）：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方购买配电箱柜事宜，达成以下协议：一、产品名称、型号、数量及规格甲方向乙方订购的配电箱柜型号为_____________________，规格为_____________________，数量及具体配置详见附件一《产品清单》。
二、价格及支付方式1. 配电箱柜的总价格为人民币______元（大写：______元整）。
此价格包含产品费用、运输费用及安装费用等。
2. 甲方在合同签订后______日内向乙方支付总货款的______%作为预付款。
3. 乙方完成产品生产并在甲方指定地点完成安装后，甲方支付剩余款项。
4. 乙方需提供正规发票。
三、交货期限及地点1. 乙方应在合同生效后______日内完成生产，并将产品运送至甲方指定地点。
2. 交货地点：_____________________。
四、产品质量及检验1. 乙方应保证所供产品符合国家标准及甲方要求。
2. 甲方在收到产品后有权对产品质量进行检验，如产品质量不符合合同约定，甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。
3. 如因产品质量问题造成的人身伤害或财产损失，由乙方承担全部法律责任。
五、包装、运输及安装1. 乙方负责产品的包装，应确保产品在运输过程中不受损坏。
2. 乙方负责将产品安全运送到甲方指定地点，并承担运输费用。
3. 乙方需按照甲方的要求负责产品的安装工作，确保安装质量。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密及技术资料保密。
配电箱采购合同协议书范本详细
配电箱采购合同协议书范本详细合同编号：__________配电箱采购合同协议书范本详细合同双方：地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________鉴于甲方需要购买配电箱，乙方愿意提供配电箱，双方经协商一致，特订立本合同，以共同遵守。
第一条产品名称、规格、数量和质量1.1 产品名称：配电箱1.2 产品规格：详见附件一《配电箱规格书》1.3 产品数量：详见附件二《配电箱数量清单》1.4 产品质量：乙方应保证所提供的配电箱符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，并保证配电箱在正常使用条件下的安全、可靠和功能性。
第二条价格和支付方式2.1 产品价格：双方确认，配电箱的总采购价格为附件三《配电箱价格清单》中所列价格。
2.2 支付方式：甲方按照本合同约定的付款条款和付款方式向乙方支付配电箱采购价款。
第三条交货和验收3.1 交货地点：甲方指定的交货地点。
3.2 交货时间：乙方应按照附件四《交货时间表》约定的时间向甲方交付配电箱。
3.3 验收：甲方应在收到配电箱后七个工作日内进行验收，并将验收结果通知乙方。
如甲方对配电箱有异议，应在验收期内提出，并书面说明具体异议。
第四条售后服务4.1 质保期：乙方提供的配电箱质保期为自验收合格之日起一年。
4.2 售后服务：乙方应提供配电箱的安装、调试、维修、技术支持等服务。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间、数量和质量交付配电箱的，应向甲方支付迟延交货违约金，违约金计算方式为：迟延交货部分总价款的千分之五乘以迟延交货天数。
5.2 乙方提供的配电箱不符合约定质量标准的，甲方有权要求乙方免费维修、更换或退还货款。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
配电箱采购合同范本
配电箱采购合同范本
甲方：（委托方名称）
地址：（委托方地址）
联系人：（委托方联系人）
电话：（委托方联系电话）
乙方：（供应商名称）
地址：（供应商地址）
联系人：（供应商联系人）
电话：（供应商联系电话）
鉴于甲方对配电箱有采购需求，乙方愿意接受甲方的委托，双方通过友好协商达成以下配电箱采购合同：
第一条产品规格
甲方向乙方订购配电箱，具体规格及要求如下：
（在此列出具体的配电箱规格、型号、数量、容量要求等）
第二条价格与支付条件
1. 乙方同意按以下价格向甲方销售配电箱：
（在此填写具体的单价和总价）
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付货款给乙方：
（在此填写具体的支付方式和时间要求）
第三条交货与验收
1. 交货时间：乙方应按预定时间将配电箱送至甲方指定地点。
2. 验收标准：甲方有权对配电箱进行质量检验。
如发现质量问题，乙方应负责更换或修复。
3. 运输责任：配电箱在运输过程中如遭损坏，责任由乙方承担。
第四条违约责任
1. 若乙方未按约定时间交货，甲方有权要求乙方支付违约金。
2. 若乙方提供的配电箱不符合规格要求或质量有问题，甲方有权要求乙方负责更换或退还货款。
第五条解决争议
双方因本合同引起的任何争议，应友好协商解决。
若协商无果，双方同意将争议提交至供应商所在地的仲裁机构进行调解或裁决。
第六条合同变更
本合同未经双方书面同意不得变更或解除。
第七条合同生效
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签署后生效。
甲方（盖章）：日期：
乙方（盖章）：日期：。
配电箱采购合同(配电柜采购合同范本)
配电箱采购合同(配电柜采购合同范本)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!配电箱采购合同(配电柜采购合同范本)配电箱采购合同1XXX教育局：我校10KV配电箱2022年12月29日由四川省岳池县石垭建安总公司进行安装施工，当时由于施工需要，将配电箱临时安装于校园西南角。
配电箱供货合同范文
合同编号：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就买方购买卖方提供的配电箱事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条产品名称、型号、数量、价格及交货期限1.1产品名称：_______1.2产品型号：_______1.3产品数量：_______1.4产品单价：_______1.5总价：_______1.6交货期限：_______第二条质量标准及验收2.1卖方提供的配电箱质量应符合国家及行业标准，以及买方的使用要求。
2.2买方应在收到货物后_______日内对产品进行验收，如发现产品存在质量问题，买方有权在验收期内向卖方提出异议。
2.3如买方对产品无异议，验收合格后，买方应签署验收合格证明，卖方应予以保留。
第三条付款方式及期限（1）预付款：合同签订后_______日内，买方向卖方支付合同总价_______%的预付款；（2）进度款：卖方按照约定交货期限完成产品生产后，买方在收到卖方提交的验收合格证明及相关发票后_______日内支付合同总价_______%的进度款；（3）尾款：产品验收合格并投入使用后_______日内，买方向卖方支付剩余货款。
3.2买方未按约定支付货款的，卖方有权要求买方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×_______%×逾期天数。
第四条违约责任4.1卖方未按约定时间交货的，应向买方支付逾期交货违约金，违约金计算方式为：逾期交货部分货款×_______%×逾期天数。
4.2卖方提供的产品质量不符合约定的，买方有权要求卖方在合理期限内予以修理、更换或退货。
如卖方未在合理期限内采取措施，买方有权解除合同，并要求卖方承担由此造成的损失。
4.3买方未按约定支付货款的，卖方有权要求买方支付逾期付款违约金，并有权要求买方继续履行付款义务。
第五条争议解决5.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
配电箱采购安装合同协议书
配电箱采购安装合同协议书一、合同编号：_____________二、甲方（采购方）：_____________三、乙方（供应方）：_____________四、合同目的：本合同旨在明确甲乙双方就配电箱的购买、安装及服务等事宜达成的权利、义务和责任，确保双方利益得到公平合理的保护。
甲方因自身业务发展需要，拟采购并安装一批配电箱，经过市场调研和多方比较，最终选择乙方作为本次项目的供应商。
乙方根据甲方提供的技术参数和要求，承诺提供符合国家相关标准的配电箱产品，并负责产品的运输、安装及调试工作。
一、产品规格与质量标准乙方应按照甲方提供的技术要求和国家标准，提供合格的配电箱产品。
产品的主要技术指标包括：额定电压、额定电流、短路耐受电流、防护等级等，均应满足甲方的使用要求。
二、交货时间与地点乙方应在合同签订后的30个工作日内完成配电箱的生产，并在甲方指定的时间内将产品送达至甲方指定的地点。
如有特殊情况导致交货延迟，乙方应及时通知甲方，并说明原因。
三、安装与验收乙方应派遣专业技术人员负责配电箱的现场安装工作，并确保安装质量符合国家相关规定。
安装完成后，甲乙双方应共同进行验收，确认产品质量和安装质量无误后，方可签署验收合格证明。
四、售后服务与保障乙方应为所供配电箱提供不少于一年的质保期，质保期内出现任何非人为因素导致的故障或损坏，乙方应负责无偿维修或更换。
同时，乙方应提供长期的技术支持和咨询服务，确保甲方能够正确使用和维护配电箱。
五、违约责任如一方未能履行合同中的任何条款，应向对方支付违约金，并承担由此产生的一切损失。
具体违约金额和责任认定应根据实际损失由双方协商确定。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地的人民法院进行诉讼。
七、其他事项本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。
本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。
八、合同附件本合同的附件包括但不限于：产品技术规格书、价格表、交货时间表、安装施工方案等，与本合同具有同等法律效力。
配电箱采购合同协议书范本
甲方（需方）：乙方（供方）：因甲方施工需要，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。
一、合同标的物1、甲方向乙方购买配电箱。
2、本合同标的物描述及价款如下表：计取（如无信息价的，由双方协商确定，但不得高于上述类似产品的单价）。
3、乙方提供的标的物应当符合以下第项标准：（1）按国家标准执行；（2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；（3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行；（4）甲方要求按标准执行。
4、乙方向甲方提供之标的物应为具有相应生产资质的企业所生产的合格产品。
5、甲方在现场收货时，只对货物数量、外观等验收，收货不代表甲方认可货物质量，如在使用过程中产生质量问题，乙方仍应按照本合同约定及有关规定承担责任。
如甲方使用乙方有缺陷的货物导致了甲方或第三方的财产、人身损失，由此产生的一切责任和费用应由乙方承担（包括但不限于财产损失、人身损失、调查费、技术鉴定费、仲裁或诉讼费、处理索赔事宜所支付的开支、律师费用及其他与索赔有关的费用）。
二、交货时间：交货时间按以下第种方式：1、之前。
2、以甲方通知要求交付的时间为准。
三、交货及验收1、交货方法，按下列第项执行；（1）乙方送货至工地现场甲方指定的地点，并负责卸货，运输及卸货过程中的安全责任由乙方自行承担；（2）乙方送货至工地现场甲方指定的地点，运输过程中的安全责任由乙方自行承担；（3）甲方自提自运。
2、货物交付地点。
3、出厂及运输途中损耗由乙方负责，产品到达施工现场经甲方清点数量，并卸至甲方指定的材料堆放场所后，由甲方负责。
4、甲方需乙方送货应提前日通知乙方，乙方应按照具体送货时间准备货物，保证按时按量到货。
货到时，甲方负责提供放置货物的场地和运输货物所需通畅的道路。
5、乙方送货途中（卸货过程中）由于损毁所产生的所有责任与费用由乙方自行承担，甲方不予承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
配电箱及配电柜采购合同
甲方（采购方）：岷合房建项目部（以下简称甲方）
乙方（供应方）：（以下简称乙方）
甲方由于岷县至合作二级公路改建工程房建项目建设的需要，现需从乙方处采购配电箱及配电柜材料。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
第一条产品及价格
具体可参照双方认可的样品或施工图。
注：表中约定数量为暂定数，以甲方实际用量为准结算。
（因合作收费站图纸未定，暂安2套加工生产）
此价格含运费含税金含安装、装卸费
品牌：上海电气质量标准:___合格___等级:___优___
第二条供货时间
从 2012年 5月 25 日起开始供货，具体送货以甲方通知为准，保证供货到现场。
（具体时间书面通知）
第三条质量要求
乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用。
乙方必须保证原材料为合格产品，与甲方认定的样品一致，产品加工过程中的原材料、加工工艺等各项指标与乙方相关
承诺一致，产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。
乙方所供配电箱及配电柜设备包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保设备不受损坏；包装物由甲方或施工单位负责回收处理；但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
具体要求如下：
配电箱及配电柜
（1）提供电气原件生产许可证、检验报告、合格证、说明书、入网许可证等（2）按施工图装配，提供配电箱（柜）说明书（电路图）及检验报告、合格证（3）配电柜运输、装卸、就位、安装及接线、调试由厂家负责，现场施工电工及发电机、锅炉、污水处理厂家配合进行调试
（4）质保期为2年
（5）安装期间，食宿自理
第四条运输、交货及收货
1、交货方式：所有货物由乙方送往甲方工地现场,具体地点以甲方现场通知为准，并由乙方负责卸车、安装，所产生的费用由乙方承担。
2、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。
货到现场，由甲方现场管理人员在供货单上签字确认产品数量和质量。
甲方收货前的损耗由乙方负责。
第五条付款方式
1、货到工地验收后付送货款的30%。
2、本产品所供给的工程完工，分部工程验收合格后再付30%。
3、工程施工完毕，初次交验合格后，支付至合同总价的90%。
4、从竣工验收合格之日起两年质保期满后，余款10%结清。
第六条违约责任
乙方应负的责任
1、在本合同约定的供货完成前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约，应赔偿本合同总金额 10 %给甲方作为违约金。
2、乙方应按本合同约定的时间及时将货物运送到现场，如不能按时交货或者交货数量不足，则视为乙方违约，乙方应承担因此产生的直接损失。
3、如发现产品品种、规格、质量等不符合本合同规定时，由乙方负责包退、包换，并承担该批不合格产品的退货费用。
由于上述原因延误交货时间，每逾期
一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的___10%___计算向甲方偿付逾期交货的
违约金。
第七条合同的调整
1、产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时，应提前 15 天
与乙方协商解决。
3、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。
如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝履行，由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的
一方承担。
第八条不可抗力
任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不
能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。
在取得对方同意后，本合同可以不
履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第九条争议解决方式
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
本合同签订地点：岷合房建项目部甘肃省甘南州卓尼县木耳新村
第十条合同生效与终止
本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并
按本合同规定将货款结算以后终止。
第十一条本合同一式四份，由甲、乙双方各执一份。
其余存档。
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）负责人：负责人：
电话：电话：
日期: 日期: 开户银行: 卡户银行:。