配电柜采购合同
配电箱采购合同范本(精选十篇)
配电箱采购合同范本（精选十篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的教育资料，如工作总结、工作计划、工作报告、活动总结、实习报告、演讲稿、规章制度、心得体会、自我鉴定、其他范文等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of educational materials for everyone, such as work summaries, work plans, work reports, activity summaries, internship reports, speeches, rules and regulations, experiences, self-evaluation, and other sample articles. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!配电箱采购合同范本（精选十篇）配电箱采购合同范本篇1需方：供方：签订日期：甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。
配电箱柜供货合同7篇
配电箱柜供货合同7篇篇1甲方（买方）：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________乙方（卖方）：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方购买配电箱柜事宜，达成以下协议：一、产品名称、型号、数量及规格甲方向乙方订购的配电箱柜型号为_____________________，规格为_____________________，数量及具体配置详见附件一《产品清单》。
二、价格及支付方式1. 配电箱柜的总价格为人民币______元（大写：______元整）。
此价格包含产品费用、运输费用及安装费用等。
2. 甲方在合同签订后______日内向乙方支付总货款的______%作为预付款。
3. 乙方完成产品生产并在甲方指定地点完成安装后，甲方支付剩余款项。
4. 乙方需提供正规发票。
三、交货期限及地点1. 乙方应在合同生效后______日内完成生产，并将产品运送至甲方指定地点。
2. 交货地点：_____________________。
四、产品质量及检验1. 乙方应保证所供产品符合国家标准及甲方要求。
2. 甲方在收到产品后有权对产品质量进行检验，如产品质量不符合合同约定，甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。
3. 如因产品质量问题造成的人身伤害或财产损失，由乙方承担全部法律责任。
五、包装、运输及安装1. 乙方负责产品的包装，应确保产品在运输过程中不受损坏。
2. 乙方负责将产品安全运送到甲方指定地点，并承担运输费用。
3. 乙方需按照甲方的要求负责产品的安装工作，确保安装质量。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密及技术资料保密。
配电柜购销合同范本6篇
配电柜购销合同范本6篇篇1配电柜购销合同范本甲方（销售商）：____________（以下简称甲方）乙方（购买商）：____________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国电力法》有关法律法规的规定及甲、乙双方自愿，在平等互利的基础上，就甲方向乙方销售配电柜事宜达成如下协议：一、货物名称、规格及数量1.1 产品名称：配电柜1.2 规格：____________1.3 数量：____________二、价格及支付方式2.1 单价：____________（人民币，大写：____________）2.2 总金额：____________（人民币，大写：____________）2.3 付款方式：____________2.4 付款日期：____________三、交货时间及地点3.1 交货时间：____________3.2 交货地点：____________四、配送方式及费用4.1 配送方式：____________4.2 配送费用：____________五、质量保证5.1 甲方保证所销售的配电柜符合国家标准及合同约定的质量要求。
5.2 乙方应当在签收货物当日对货物进行验收，如有发现质量问题，应当及时通知甲方并要求退换货。
六、合同终止6.1 乙方如需提前终止合同，应提前三个工作日书面通知甲方，并应支付违约金（违约金金额为合同总金额的30%）。
七、违约责任7.1 如因乙方原因导致不能履行合同，乙方应承担违约责任。
7.2 如因甲方原因导致不能履行合同，甲方应承担违约责任。
八、争议解决8.1 本合同的履行及解释均适用中华人民共和国法律。
8.2 如对合同内容有争议，甲、乙双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他事项9.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（销售商）（盖章）：__________ 乙方（购买商）（盖章）：__________签订日期：____________甲方联系人：__________ 乙方联系人：__________联系电话：____________ 联系电话：____________篇2配电柜购销合同甲方（销售方）：______ 公司法定代表人：______地址：______电话：______乙方（购买方）：______ 公司法定代表人：______地址：______电话：______鉴于甲方有生产和销售配电柜的资质和能力，乙方有购买配电柜的需求，经双方友好协商，达成以下合同：一、产品规格及数量1. 甲方将根据乙方的要求生产并提供以下规格的配电柜：规格：______数量：______ 台2. 乙方应于______ 年______ 月______ 日前将需求的配电柜数量提供给甲方，并支付预付款。
配电箱供货合同模板6篇
配电箱供货合同模板6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（需方）：XXXXXX乙方（供方）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购配电箱事宜，达成以下协议：一、合同标的1. 甲方本次向乙方采购的配电箱型号、规格、数量及技术要求如下：（具体信息填写）2. 甲方应根据实际使用情况，提前向乙方提供具体的采购计划。
二、价格与支付方式1. 甲方本次向乙方采购的配电箱单价及总金额如下：（具体信息填写）2. 甲方应在合同签订后支付乙方部分货款，剩余货款在验收合格后支付。
具体支付方式和时间如下：（具体信息填写）三、交货与验收1. 乙方应根据甲方的需求，按照约定的时间、地点和方式，将配电箱送达甲方指定地点。
2. 甲方在收到配电箱后，应及时进行验收。
如有任何质量问题或不符合项，应及时通知乙方，乙方应负责处理。
3. 甲方应在验收合格后，向乙方出具验收报告。
四、违约责任1. 甲方如未按照约定时间支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
具体计算方式如下：（具体信息填写）2. 乙方如未按照约定时间交付配电箱，甲方有权要求乙方支付逾期交付违约金。
具体计算方式如下：（具体信息填写）五、争议解决1. 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。
六、合同生效与终止1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同的修改和补充，必须经双方协商一致，并以书面形式进行。
修改和补充的部分，为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
3. 本合同在履行完毕后自动终止。
如有其他未尽事宜，双方可另行协商处理。
甲方（签字/盖章）：XXXXXX日期：XXXXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXXXX日期：XXXXXX年XX月XX日篇2甲方（需方）：_________乙方（供方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公正、诚实信用的基础上，就甲方购买乙方配电箱事宜，达成如下协议：一、产品名称、型号、数量及规格甲方购买乙方的配电箱，型号为_________，规格为_________，数量为_________台。
配电箱采购合同(配电柜采购合同范本)
配电箱采购合同(配电柜采购合同范本)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!配电箱采购合同(配电柜采购合同范本)配电箱采购合同1XXX教育局：我校10KV配电箱2022年12月29日由四川省岳池县石垭建安总公司进行安装施工，当时由于施工需要，将配电箱临时安装于校园西南角。
配电箱柜采购合同(3篇)
配电箱柜采购合同(3篇)配电箱柜选购合同篇一依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，经双方协商全都，签订本合同，并共同遵守。
合同条款如下：一、标的、数量、价款及交货期掌握箱合同价电器元件价格明细表配电箱设计型号：4kw+3kw配电箱设计型号：4kw+3kw电器元件价格明细表配电箱设计型号：2kw电器元件价格明细表配电箱设计型号：11kw二、合同价款：本合同价格即合同总价为人民币壹万叁仟伍佰贰拾伍元肆角陆分(小写￥13525.46元)。
本合同价格包括合同设备包装、技术资料、技术效劳等费用，还包括合同设备的检验费、税费、装卸费、运输费(从制造厂至工程施工现场)、安装费、调试费及保险费等。
三、交货时间：合同签订生效之日起20天四、交货地点：海南博鳌国宾馆工地现场五、交货方式：卖方送货六、全部权的转移1、货物的全部权在货物到达买方工地且买方支付到货款后，由卖方转移至买方。
2、在货物全部权转移到买方之前，卖方需对货物的全部直接或间接损失负责，全部权转移给买方后由买方负责。
七、付款方式：1、货全部送到工地，安装完毕，且经相关部门验收合格，并按国家有关规定供应完整的竣工资料后买方一次性支付合同总价的95%。
2、余合同总价的5%，买方于一年质保期满后7个工作日内支付给卖方。
3、买方支付款项时，卖方应向买方出具相应金额的发票，否则买方有权拒绝付款。
八、交货文件：1、出货后，卖方须以电邮、传真或快递的形式向买方供应发货清单复印件一份。
2、装运货品时，卖方须将操作手册、图纸各一份一并装入箱内。
3、卖方在货物到货后需向买方供应到货清单、质量证明书等。
4、收货人：电话: 九、运输包装：1、卖方负责安排运输和支付运费，以确保按合同规定的交货期按时交货。
在运输过程中由于运输缘由造成的任何货物损失由卖方担当。
2、全部货物须一次直达装运。
假如由于卖方少发货或其他任何卖方失误造成实际发货次数多于合同规定的次数，由此造成的运输费用，均应由卖方负担。
配电柜购销合同范本（二篇）
配电柜购销合同范本合同编号：【编号】甲方（购货方）：【甲方名称】统一社会信用代码：【统一社会信用代码】地址：【甲方地址】乙方（销售方）：【乙方名称】统一社会信用代码：【统一社会信用代码】地址：【乙方地址】鉴于：1. 甲方作为电气设备用户，有购买配电柜的需求；2. 乙方作为配电柜生产和销售商，有能力提供符合甲方需求的配电柜；双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就配电柜的购销事宜达成如下合同：第一条产品规格及数量1.1 产品名称：配电柜1.2 产品规格：【规格详情】1.3 订购数量：【数量】台/套第二条价款及支付方式2.1 本合同总价款为人民币【总价款】元（大写：【大写总价款】）。
2.2 价款支付方式：（1）甲方需支付预付款【预付款比例】%（即人民币【预付款金额】元）作为合同签订之日起5日内支付给乙方；（2）甲方需支付尾款【尾款比例】%（即人民币【尾款金额】元）作为产品发货前10日内支付给乙方。
第三条交货时间及方式3.1 交货时间：乙方应在收到甲方预付款后【交货时间】个工作日内将产品交付给甲方。
3.2 交货方式：乙方将产品运送至甲方指定地点，运输费用由甲方承担。
第四条质量保证及维修4.1 乙方保证所提供的配电柜符合国家标准和技术规范，并确保产品的质量符合甲方需求以及本合同约定的要求。
4.2 产品质保期为【质保期】个月，自产品交付之日起计算。
4.3 在质保期内，如发生因产品质量问题引起的故障，乙方应及时提供维修服务，免费更换配件或修理产品，以恢复其正常工作状态。
第五条违约责任5.1 任何一方未能履行本合同约定的义务，均属于违约，违约方应承担相应的违约责任。
5.2 如甲方违约，甲方应向乙方支付违约金，金额为合同总价款的【违约金比例】%。
5.3 如乙方违约，乙方应向甲方支付违约金，金额为合同总价款的【违约金比例】%。
第六条争议解决6.1 合同履行中如发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
配电柜购销合同范本9篇
配电柜购销合同范本9篇第1篇示例：配电柜购销合同范本甲方（供货方）：_____________________（统一社会信用代码：___________________）乙方（购货方）：_____________________（统一社会信用代码：___________________）鉴于甲方具有从事配电柜生产和销售的资质和能力，乙方有购买配电柜的需求，双方经友好协商，就甲方向乙方销售配电柜达成如下协议：第一条商品名称、规格及数量1.1 甲方承诺向乙方出售以下商品：配电柜1.2 商品规格及数量详见附件一《配电柜规格及数量表》，为本合同不可分割的一部分。
第二条交货时间及地点2.1 甲方应按照本合同约定的配电柜规格及数量，按时按量交付乙方；2.2 交货地点：_________________________。
2.3 交货时间：双方可根据实际情况协商确定，若有变动，应提前至少_____个工作日通知乙方。
第三条价格及支付方式3.1 本合同配电柜的单价为人民币_____元，总价为人民币_____元。
3.2 乙方应在签订合同时支付合同总金额的_____%作为预付款，剩余款项应在配送后______日内一次性支付给甲方。
第四条质量保证及售后服务4.1 甲方保证所供应的配电柜符合国家相关标准和质量要求，未经乙方同意不得更换或退货。
4.2 在乙方签收货物后，应立即进行验收。
如发现货物数量或质量问题，应当在_____日内向甲方提出书面质疑。
4.3 甲方应在乙方提出质疑后______日内做出答复，并承担相应的责任。
4.4 若货物在运输过程中出现损坏，乙方应立即联系甲方，并按照相关程序办理理赔手续。
第五条违约责任5.1 若因甲方原因导致交货延迟，甲方应按照延迟交货货物总金额的_____%支付违约金给乙方；5.2 若因乙方原因导致付款延迟，乙方应按照逾期支付金额的_____%支付违约金给甲方。
第六条其他条款6.1 本合同自双方签字盖章后生效，至甲方交付所有货物并收到全部货款后终止；6.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
配电柜采购合同
需方（以下简称甲方）：
供方（以下简称乙方）：
一、甲乙双方就配电柜采购事宜，经协商签订如下供货合同：供货品种、规格、品种、单位、单价、金额等见附表，该价格为运到甲方指定地点的价格，具体包括运输费、装卸费、税金等，数量及规格型号按实际供货量及单价结算。
二、交货地点、验收标准及损耗
1、交货地点：项目施工现场。
2、验收质量标准：按国标执行。
如有质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到现场解决。
3、运输方式及费用：汽车运输，费用由供方承担。
4、工地交货，需方提前十五天通知供方数量规格，供方按需方要求及时供货，首批供货周期不超过15天，当收到第一批进货价款后三日内第二批货到达现场，当收到第二批进货价款后三日内第三批货到达现场，付款金额详见合同第三条，总供货周期不超过25天。
5、随车应有产品质量证明材料，有市相关备案证明、市供电部门准入证明或国家质量管理中心发放的CCC证书等相关证明材料。
三、结算方式及期限：
1、结算方式：据实结算，乙方应及时开具正规发票，凭发票转账支付，可使用银行承兑结算。
2、供货价款支付：本工程无预付款。
第一次支付：待A区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%；第二
次支付：待B区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%；第三次支付：待C区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内，支付至该批次供货数量价款的30%；第四次支付：待甲方将全部配电箱柜安装完毕，调试结束后，7日内支付供货总价款的80%；第五次支付：待本工程项目整体竣工验收合格（以验收报告日期为准），建设单位资金到位后，支付至供货总价款的95%。
余5%为质量保证金，待质保期满后退还（质保期一年）。
质保金无利息。
四、其它约定：
1、乙方供货到现场后，在甲方安装过程中，乙方必须派专业人员进行技术指导，确保各配电箱安装正确，并达到使用功能。
2、待安装完毕，对配电箱（柜）进行功能性测试中，乙方技术人员必须到场，因乙方技术人员未到现场，所造成设备功能性损害的，乙方必须无条件给予更换，由此造成其他设备的损失费用乙方承担。
3、在消防试联动过程中，乙方必须派专业技术人员到场，与水电安装及其他相关安装工程队伍进行配合，因乙方技术人员未按时到场，在系统联动中因配电箱（柜）问题所造成的损失及功能性故障的，乙方负全部责任。
4、在消防验收过程中，乙方必须派专业技术人员到场，确保各箱（柜）功能性满足验收要求。
5、对于配电箱柜所配的电子元件，如市质量监督部门要求需做功能性检测时，检测费用1000元以内（含1000元）的由乙方承担，超出1000元的，双方另行协商。
6、因配电箱（柜）设计的缺陷，达不到消防验收功能性要求的，若需对配电箱（柜）进行技术性改造的，乙方给予改造或增减电子元件的，
费用双方另行协商。
7、在合同履约过程中，若发生不可预见的因素（洪水、强风、强电等）造成配电箱（柜）设备损坏的，在质量保证期内，乙方需及时给予更换，造成的损失费用，双方另行协商解决。
8、在供货过程中，若发生设计技术性变更，乙方需及时调整，对于箱体内电子元配件的增减，费用另行协商。
9、如甲方对供货质量有异议，应及时通知乙方，乙方接到通知后应派人到现场，协商解决。
如系明显质量问题，乙方应及时调货重新配送，由此产生的运费、装卸费等由乙方自行承担。
如甲乙双方就供货质量问题达不成一致意见，则双方共同取样，送质检部门进行检测，费用由乙方支付或由甲方垫付。
检测结果确属乙方产品质量问题，所造成的损失由乙方承担，如质量无问题的，甲方承担检测费用。
10、合同有效期内，乙方必须保证供货，如逾期供货，每逾期一天，向甲方支付日千分之三的违约金，并承担给甲方造成的损失，若因甲方资金不到位造成延误的，互不承担责任。
11、甲方指定工地固定收货人并以书面形式通知乙方，并以此人签收的收到条作为结算依据，除甲方指定人签字外，甲方对其他人签字有权不予认可。
甲方指定的收货人为：
12、供货过程中发生的任何安全问题，一切责任由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。
六、解决合同纠纷的办法：
双方协商，协商不成可向市仲裁委员会进行仲裁，无论发生任何变更事宜，均以此条款为准。
七、未尽事宜，双方另行协商。
八、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：委托代理人：委托代理人：电话：电话：
开户行：开户行：
账号：账号：
日期：日期：。