配电箱购销合同协议书
配电箱购销合同(配电箱采购合同范本)
配电箱购销合同(配电箱采购合同范本)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!配电箱购销合同(配电箱采购合同范本)配电箱购销合同1XXX教育局：我校10KV配电箱2022年12月29日由四川省岳池县石垭建安总公司进行安装施工，当时由于施工需要，将配电箱临时安装于校园西南角。
配电柜购销合同范本6篇
配电柜购销合同范本6篇篇1配电柜购销合同范本甲方（销售商）：____________（以下简称甲方）乙方（购买商）：____________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国电力法》有关法律法规的规定及甲、乙双方自愿，在平等互利的基础上，就甲方向乙方销售配电柜事宜达成如下协议：一、货物名称、规格及数量1.1 产品名称：配电柜1.2 规格：____________1.3 数量：____________二、价格及支付方式2.1 单价：____________（人民币，大写：____________）2.2 总金额：____________（人民币，大写：____________）2.3 付款方式：____________2.4 付款日期：____________三、交货时间及地点3.1 交货时间：____________3.2 交货地点：____________四、配送方式及费用4.1 配送方式：____________4.2 配送费用：____________五、质量保证5.1 甲方保证所销售的配电柜符合国家标准及合同约定的质量要求。
5.2 乙方应当在签收货物当日对货物进行验收，如有发现质量问题，应当及时通知甲方并要求退换货。
六、合同终止6.1 乙方如需提前终止合同，应提前三个工作日书面通知甲方，并应支付违约金（违约金金额为合同总金额的30%）。
七、违约责任7.1 如因乙方原因导致不能履行合同，乙方应承担违约责任。
7.2 如因甲方原因导致不能履行合同，甲方应承担违约责任。
八、争议解决8.1 本合同的履行及解释均适用中华人民共和国法律。
8.2 如对合同内容有争议，甲、乙双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他事项9.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（销售商）（盖章）：__________ 乙方（购买商）（盖章）：__________签订日期：____________甲方联系人：__________ 乙方联系人：__________联系电话：____________ 联系电话：____________篇2配电柜购销合同甲方（销售方）：______ 公司法定代表人：______地址：______电话：______乙方（购买方）：______ 公司法定代表人：______地址：______电话：______鉴于甲方有生产和销售配电柜的资质和能力，乙方有购买配电柜的需求，经双方友好协商，达成以下合同：一、产品规格及数量1. 甲方将根据乙方的要求生产并提供以下规格的配电柜：规格：______数量：______ 台2. 乙方应于______ 年______ 月______ 日前将需求的配电柜数量提供给甲方，并支付预付款。
配电箱供货合同模板6篇
配电箱供货合同模板6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（需方）：XXXXXX乙方（供方）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购配电箱事宜，达成以下协议：一、合同标的1. 甲方本次向乙方采购的配电箱型号、规格、数量及技术要求如下：（具体信息填写）2. 甲方应根据实际使用情况，提前向乙方提供具体的采购计划。
二、价格与支付方式1. 甲方本次向乙方采购的配电箱单价及总金额如下：（具体信息填写）2. 甲方应在合同签订后支付乙方部分货款，剩余货款在验收合格后支付。
具体支付方式和时间如下：（具体信息填写）三、交货与验收1. 乙方应根据甲方的需求，按照约定的时间、地点和方式，将配电箱送达甲方指定地点。
2. 甲方在收到配电箱后，应及时进行验收。
如有任何质量问题或不符合项，应及时通知乙方，乙方应负责处理。
3. 甲方应在验收合格后，向乙方出具验收报告。
四、违约责任1. 甲方如未按照约定时间支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
具体计算方式如下：（具体信息填写）2. 乙方如未按照约定时间交付配电箱，甲方有权要求乙方支付逾期交付违约金。
具体计算方式如下：（具体信息填写）五、争议解决1. 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。
六、合同生效与终止1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同的修改和补充，必须经双方协商一致，并以书面形式进行。
修改和补充的部分，为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
3. 本合同在履行完毕后自动终止。
如有其他未尽事宜，双方可另行协商处理。
甲方（签字/盖章）：XXXXXX日期：XXXXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXXXX日期：XXXXXX年XX月XX日篇2甲方（需方）：_________乙方（供方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公正、诚实信用的基础上，就甲方购买乙方配电箱事宜，达成如下协议：一、产品名称、型号、数量及规格甲方购买乙方的配电箱，型号为_________，规格为_________，数量为_________台。
配电箱柜购销合同协议书范本doc(二)
配电箱柜购销合同协议书范本doc（二）配电箱柜购销合同协议书范本协议书编号：______甲方（销售方）：单位名称：单位地址：法定代表人：联系方式：乙方（购买方）：单位名称：单位地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，达成以下合同协议：第一条合同目的本合同的目的是明确甲方向乙方供应配电箱柜的具体事项，确保合同履行的双方权益。
第二条商品描述1. 商品名称：配电箱柜2. 商品规格：根据乙方需求和甲方技术标准生产，具体规格在双方签订本合同后另行确定。
3. 商品数量：根据乙方需求和订单的具体情况确定。
4. 商品单价：合同签订后双方协商确定。
第三条交货时间1. 甲方承诺在双方签订本合同后合理时间内完成生产、包装并安排发货。
2. 乙方应提前三日通知甲方有关提货事宜，同时提供准确的收货地址和联系方式。
3. 如因乙方原因导致交货延迟，应承担延误所导致的一切费用和责任。
第四条付款方式1. 乙方应在双方签订本合同后三日内支付商品price_total价格的百分之三十作为订金，剩余款项在收到甲方的货物时支付。
2. 乙方可以选择电汇、现金支付或者其他双方协商确定的付款方式。
第五条商品验收1. 乙方应根据双方确认的商品规格进行验收。
2. 如有任何质量问题或数量不符合约定，乙方应在收货后三日内联系甲方，并向甲方提供相关的凭证和证明文件。
第六条违约责任1. 如因乙方原因导致合同无法履行，乙方应承担一切违约责任，包括但不限于向甲方支付违约金等。
2. 如因甲方原因导致合同无法履行，甲方应承担一切违约责任，包括但不限于退还乙方已支付的款项和赔偿乙方因此所受的损失。
第七条争议解决本合同有关解释和争议的解决，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条特别约定1. 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字、盖章之日起生效。
电箱柜购销合同范本3篇
电箱柜购销合同范本3篇篇一电箱柜购销合同范本甲方（供应商）：____________________乙方（采购方）：____________________合同编号：____________________鉴于甲方为电箱柜的专业生产商，乙方因业务需求，需向甲方采购电箱柜，为确保双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，具体内容如下：一、产品描述1.1 产品名称：电箱柜（名词解释：电箱柜，是指用于安装、保护和控制电气设备的金属箱子或柜子，通常包括断路器、开关、插座等组件。
）1.2 产品型号：____________________1.3 产品规格：____________________1.4 产品数量：____________________1.5 产品单价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元1.6 产品总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元二、交货及验收2.1 交货地点：____________________2.2 交货期限：自合同签订之日起______天内，甲方按照乙方要求完成产品生产并交付乙方。
2.3 验收标准：乙方收到货物后，应在______小时内进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证明。
如乙方对产品质量有异议，应在验收期内提出，并提供书面材料。
甲方应在收到异议后______天内进行答复和处理。
三、付款方式3.1 乙方应在合同签订后______日内支付甲方预付款，金额为合同总价的______%。
3.2 乙方应在验收合格后______日内支付甲方剩余款项。
四、售后服务4.1 甲方提供的产品质量保证期为______个月，自验收合格之日起计算。
4.2 在质量保证期内，如乙方发现产品质量问题，甲方应在接到乙方通知后______小时内予以答复，并根据具体情况提供维修、更换等服务。
配电柜购销合同范本（二篇）
配电柜购销合同范本合同编号：【编号】甲方（购货方）：【甲方名称】统一社会信用代码：【统一社会信用代码】地址：【甲方地址】乙方（销售方）：【乙方名称】统一社会信用代码：【统一社会信用代码】地址：【乙方地址】鉴于：1. 甲方作为电气设备用户，有购买配电柜的需求；2. 乙方作为配电柜生产和销售商，有能力提供符合甲方需求的配电柜；双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就配电柜的购销事宜达成如下合同：第一条产品规格及数量1.1 产品名称：配电柜1.2 产品规格：【规格详情】1.3 订购数量：【数量】台/套第二条价款及支付方式2.1 本合同总价款为人民币【总价款】元（大写：【大写总价款】）。
2.2 价款支付方式：（1）甲方需支付预付款【预付款比例】%（即人民币【预付款金额】元）作为合同签订之日起5日内支付给乙方；（2）甲方需支付尾款【尾款比例】%（即人民币【尾款金额】元）作为产品发货前10日内支付给乙方。
第三条交货时间及方式3.1 交货时间：乙方应在收到甲方预付款后【交货时间】个工作日内将产品交付给甲方。
3.2 交货方式：乙方将产品运送至甲方指定地点，运输费用由甲方承担。
第四条质量保证及维修4.1 乙方保证所提供的配电柜符合国家标准和技术规范，并确保产品的质量符合甲方需求以及本合同约定的要求。
4.2 产品质保期为【质保期】个月，自产品交付之日起计算。
4.3 在质保期内，如发生因产品质量问题引起的故障，乙方应及时提供维修服务，免费更换配件或修理产品，以恢复其正常工作状态。
第五条违约责任5.1 任何一方未能履行本合同约定的义务，均属于违约，违约方应承担相应的违约责任。
5.2 如甲方违约，甲方应向乙方支付违约金，金额为合同总价款的【违约金比例】%。
5.3 如乙方违约，乙方应向甲方支付违约金，金额为合同总价款的【违约金比例】%。
第六条争议解决6.1 合同履行中如发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
配电箱购销合同范本配电箱购销合同样本.doc
配电箱购销合同范本_配电箱购销合同样本xx配电箱是所有用户用电的总的一个电路分配箱。
配电箱购销在生活中是很普遍的，配电箱购销合同是怎样的呢?以下是在我为大家整理的配电箱购销合同范文，感谢您的阅读。
配电箱购销合同范文篇一甲方：乙方：甲、乙双方本着诚实、信用、互惠、互利、平等的宗旨，经双方认真洽商，就甲方向乙方购买曼谷峰景所需配电箱柜成套设备，达成如下协议：详见清单和附图一、甲方委托乙方购置曼谷峰景配电箱柜成套设备，详见清单和附图;材料总价壹拾叁万捌仟元整。
不含税价另加校表费陆仟元含税二、交货时间、地点、方式：交货时间：自乙方收到甲方定金之日起十二天内交货。
交货地点：甲方工地曼谷峰景三、付款方式：合同签定后甲方向乙方支付总货款的30﹪作为定金，乙方将货物运至工地经甲方验收合格后，除保留2﹪的质保金外，甲方支付余额货款。
质保金壹年后付清。
四、验收标准及方式：乙方应按甲方质量要求以及设计图纸和国家相关技术参数为标准。
成套设备中的主要开关元件为人民电器低压电器产品，双电源开关为雷顿电器，电表为浙江华邦产品，乙方提供所有低压电器、电表3C认证和检测报告以及产品合格证。
电表校表及费用：甲方委托乙方办理，费用按每块电表20元计算。
五、双方责任：乙方责任：1、乙方应按合同规定的时间按时交付合格的产品。
2、成套设备的免费保修期为壹年，免费保修期内乙方应提供良好的售后服务，终身成本维护。
甲方责任：甲方应严格按合同要求，在约定的时间地点进行验收并付款。
六、解决合同纠纷方式：双方在履行合同中出现纠纷时，应本着互谅，互让的原则相互协商解决，若协商不成，任何一方都有权将此争议提交仲裁机关仲裁。
本合同壹式贰份，甲乙双方各持壹份，双方签字盖章生效。
甲方公章：_________乙方公章：_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：__________________年____月____日_________年____月____日配电箱购销合同范文篇二甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》及其法律、法规有关规定结合本工程具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致、订立本合同。
配电柜购销合同范本9篇
配电柜购销合同范本9篇第1篇示例：配电柜购销合同范本甲方（供货方）：_____________________（统一社会信用代码：___________________）乙方（购货方）：_____________________（统一社会信用代码：___________________）鉴于甲方具有从事配电柜生产和销售的资质和能力，乙方有购买配电柜的需求，双方经友好协商，就甲方向乙方销售配电柜达成如下协议：第一条商品名称、规格及数量1.1 甲方承诺向乙方出售以下商品：配电柜1.2 商品规格及数量详见附件一《配电柜规格及数量表》，为本合同不可分割的一部分。
第二条交货时间及地点2.1 甲方应按照本合同约定的配电柜规格及数量，按时按量交付乙方；2.2 交货地点：_________________________。
2.3 交货时间：双方可根据实际情况协商确定，若有变动，应提前至少_____个工作日通知乙方。
第三条价格及支付方式3.1 本合同配电柜的单价为人民币_____元，总价为人民币_____元。
3.2 乙方应在签订合同时支付合同总金额的_____%作为预付款，剩余款项应在配送后______日内一次性支付给甲方。
第四条质量保证及售后服务4.1 甲方保证所供应的配电柜符合国家相关标准和质量要求，未经乙方同意不得更换或退货。
4.2 在乙方签收货物后，应立即进行验收。
如发现货物数量或质量问题，应当在_____日内向甲方提出书面质疑。
4.3 甲方应在乙方提出质疑后______日内做出答复，并承担相应的责任。
4.4 若货物在运输过程中出现损坏，乙方应立即联系甲方，并按照相关程序办理理赔手续。
第五条违约责任5.1 若因甲方原因导致交货延迟，甲方应按照延迟交货货物总金额的_____%支付违约金给乙方；5.2 若因乙方原因导致付款延迟，乙方应按照逾期支付金额的_____%支付违约金给甲方。
第六条其他条款6.1 本合同自双方签字盖章后生效，至甲方交付所有货物并收到全部货款后终止；6.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号： xxxx-SMZJPDG-06配电柜购销合同
甲方：
乙方：
签订日期：_______年______月______日
甲方（需方）：（以下简称甲方）
乙方（供方）：（以下简称乙方）
通过议标形式确定乙方为甲方在建的配电箱的供货单位，为明确双方责任确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》及其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，双方共同遵守。
一、产品、生产厂家、型号，规格、数量、单价、金额：
二、质量要求，技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：
1、乙方严格按照甲方提供的设计要求制作，产品质量符合国家及行业标准，质保期为两年（自乙方产品安装验收合格之日起计算），质保期内因乙方产品质量问题给甲方所造成的一切损失均由乙方承担。
2、所有配电箱的电器配件采用“国标”、“德力西”品牌，配电箱内连接电线采用“国标”、“红旗”品牌。
配电箱箱体外壳厚度按国家及行业标准制作。
三、交货时间、地点、方式：
交货时间根据现场施工进度，定于 2020 年月日前。
乙方采取汽车运输方式将配电箱运送到项目施工现场，装卸费用由乙方负
责。
四、运输及运输保险费用：
乙方所供配电箱的运输费由甲方承担，运输保险费用由乙方负责。
五、包装标准：
配电箱包装标准按国家及行业标准执行，须符合公路运输要求，因包装不要造成的所有损耗均由乙方负责。
六、结算方式及付款方式：
6.1.乙方在合同中的工作内容安装完成后，付款至合同价的70%。
6.2.由双方签字确认并验收合格后，验收合格后一次性付清。
七、验收标准、方式及异议的提出：
乙方所供配电箱按国家质量标准，技术要求由乙方、甲方水电工程师及施工单位有关技术人员三方共同验收，在送货凭证上共同签字确认，并以此凭证作为结算凭单；如在安装调试过程中，对乙方所供配电箱的质量标准、技术要求由异议．乙方应在24小时内到达，双方共同协商解决，直至甲方满意为止。
七、经甲乙双方签字盖章后正式生效，本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。
本页为签署页，无正文。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
签订地点：签订地点：
签订时间：年月日签订时间：年月日。