高低压配电柜采购安装合同范本
(完整版)高低压配电设备及安装工程合同
(完整版)高低压配电设备及安装工程合同合同正文：甲方：（以下简称“甲方”）地质：邮编：（以下简称“甲方地质”）联系人：（以下简称“甲方联系人”）方式：（以下简称“甲方方式”）乙方：（以下简称“乙方”）地质：邮编：（以下简称“乙方地质”）联系人：（以下简称“乙方联系人”）方式：（以下简称“乙方方式”）鉴于甲方计划进行高低压配电设备及安装工程，乙方具备相应的经验和能力，双方达成以下协议：一、工程概述甲方委托乙方进行高低压配电设备及安装工程。
工程包括但不限于以下内容：1.设计、选购、采购高低压配电设备；2.安装、调试高低压配电设备；3.提供相关技术支持和培训；4.完成工程相关文件的编制。
二、工程进度及验收1.工程进度：甲方与乙方约定工程的进度计划如下：（工程进度计划表格）双方应按照进度计划进行工作，如有变更，应及时协商并书面确认。
2.工程验收：工程完成后，甲方有权对工程进行验收。
验收标准如下：（验收标准详细描述）如甲方在验收过程中发现问题或不符合约定要求的情况，应及时通知乙方并要求整改。
三、费用及支付方式1.费用总额：乙方为完成本工程所需费用总额为（金额）人民币（以下简称“总费用”）。
2.支付方式及进度：甲方按以下方式支付总费用给乙方：（支付方式和进度具体描述）如甲方未按时支付费用的，乙方有权暂停工程进展，并要求甲方承担相应的违约责任。
四、保修与维护1.保修期：乙方为本工程提供（保修期）的保修服务，自工程竣工验收之日起计算。
2.保修责任：保修期内，如设备或工程出现质量问题，乙方负责免费维修或更换。
3.维护责任：保修期过后，乙方可根据合同约定提供收费维护服务。
五、违约责任1.任何一方违反本合同的约定，应向对方承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2.如因不可抗力等不可预见、不可控制的原因导致合同无法履行，双方可以解除合同，但应提前通知对方并协商解决办法。
六、争议解决1.本合同履行过程中出现的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
(完整版)高低压配电设备及安装工程合同
(完整版)高低压配电设备及安装工程合同(完整版)高低压配电设备及安装工程合同第一条合同目的和背景1.1 合同目的本合同旨在明确双方当事人就高低压配电设备及安装工程的合作关系，确立项目的具体要求和条件，规范双方的权利和义务，保证工程按时、按质、按量完成。
1.2 合同背景甲方拟进行高低压配电设备及安装工程，需要寻觅乙方提供相关设备和安装服务。
双方经过友好商议，就本工程的合作事项达成一致。
第二条工程内容和规模2.1 工程内容本工程包括但不限于以下内容：1. 高低压配电设备的设计、采购、创造、安装和调试等；2. 配电箱、断路器、开关等设备的选用和安装；3. 主干路线和分支路线的布置和接线；4. 配电设备的运行监测和维护保养。
2.2 工程规模本工程总投资额约为X万元，具体项目规模和细节见附件A。
第三条价格和支付方式3.1 价格甲方应向乙方支付总价款X万元。
具体价格明细见附件B。
3.2 支付方式甲方应按照以下方式支付款项给乙方：1. X%的款项在合同签订后X天内一次性支付给乙方；2. 剩余款项在工程完成并经甲方验收合格后的X天内一次性支付给乙方。
第四条工期和交付4.1 工期本工程计划工期为X个月，具体工期安排见附件C。
4.2 交付乙方应按照以下要求交付工程：1. 按照合同约定的工程内容和规模完成工程；2. 保证工程质量符合国家相关标准和要求；3. 工程完工后，乙方应向甲方提交相关验收材料和技术资料。
第五条权利和义务5.1 甲方权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同要求和工程计划进行工作；2. 甲方有权对工程进行验收，对质量不合格的部份要求乙方进行整改；3. 甲方应按时支付合同约定的款项。
5.2 乙方权利和义务1. 乙方有权要求甲方提供相关的工程设计和技术参数；2. 乙方有权按照合同要求和工程计划进行工作；3. 乙方应按时交付工程，保证工程质量和安全。
第六条变更和解除6.1 变更双方一致允许，如遇到工作中的问题和变化，可以进行合作内容的适度调整。
高低压配电设备及安装工程合同完整版doc
高低压配电设备及安装工程合同完整版doc（二）第一条甲方与乙方根据双方自愿、平等和自愿的原则，就甲方需要安装高低压配电设备的工程项目达成协议。
第二条项目名称与位置：该工程项目的名称为____________，位于_____________。
1.根据工程设计要求，购买、安装和调试高低压配电设备。
2.完成与工程项目有关的土建工作和配电配线工作。
3.提供工程项目所需的所有材料和设备。
4.编制工程项目的施工计划，并按计划进行施工工作。
5.提供工程项目的完整图纸和设计文件，以便于监督和验收。
第四条工程费用与支付方式：1.甲方应向乙方支付工程项目的总费用为____________________元（大写）。
2.工程项目的款项支付方式如下：（1）首期支付：甲方应在签订本合同后的7个工作日内向乙方支付工程项目总费用的20%作为首期款项。
（2）进度支付：甲方应在工程项目的不同阶段按照约定的比例向乙方支付相应的费用。
（3）最终支付：甲方应在工程项目竣工并经过双方验收后，向乙方支付尚余款项。
3.甲方应按时支付款项，并提供相应的付款凭证，如未按时支付，需支付逾期费用。
第五条工期与交付：1.工程项目的工期为______个工作日，自本合同生效之日起计算。
2.如果因甲方原因导致工程项目工期延误，甲方应向乙方支付每延误一天工期的罚款。
3.工程项目完成后，甲方应进行验收，验收合格后方可交付使用。
第六条质量保证与维修：1.乙方应根据国家标准和规范进行工程项目的设计、采购和施工，并保证工程项目的质量符合相关标准。
2.在工程项目交付使用后，乙方应提供一定期限的质量保修服务，包括免费修理和更换故障设备。
3.甲方在工程项目使用过程中如发现质量问题，应及时通知乙方，并给予乙方合理的修复时间。
第七条合同解除：1.如果甲方或乙方违反本合同的约定，对方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
2.如果因不可抗力等无法预见和无法克服的原因导致无法履行本合同，双方可协商解除本合同。
2024高低压配电柜供货合同范本
2024高低压配电柜供货合同范本合同编号：__________甲方（供电方）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（采购方）：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为具备供电资质的供应商，乙方为有需求的采购方，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方提供高低压配电柜的相关事宜，达成如下协议：第一条合同标的第二条价格与支付1. 设备的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2. 乙方应按照双方约定的付款方式及时向甲方支付设备款项。
具体付款方式如下：a）设备交付后，乙方支付设备总价的__%；b）设备安装调试合格并经验收合格后，乙方支付设备总价的__%；c）剩余款项作为质保金，在质保期结束后无质量问题的情况下支付。
第三条交付与安装1. 甲方应按照合同约定的时间、地点向乙方交付设备。
2. 甲方应提供设备安装、调试等技术指导和服务，确保设备正常运行。
3. 设备安装调试合格并经验收合格后，双方签署验收报告。
第四条质量保证1. 甲方保证提供的设备符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的技术参数。
2. 设备自验收合格之日起享受__年的质保期。
质保期内，因设备质量问题导致的故障，甲方负责免费维修或更换。
第五条售后服务1. 甲方提供设备的操作培训和技术支持，确保乙方能够正确、安全地使用设备。
2. 质保期内，甲方应在接到乙方维修申请后__小时内作出响应，并在__日内赶到现场进行维修或更换。
第六条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付合同总价__%的违约金。
2. 甲方未按照约定时间、地点交付设备，乙方有权要求甲方支付逾期交付违约金，违约金计算方式为：逾期交付金额×__%。
高低压配电设备采购合同
高低压配电设备采购合同合同编号：XXX-XXXX-XXXX甲方：XXXX公司地址：XXXXXX联系人：XXX电话：XXX-XXXX-XXXX乙方：XXXX公司地址：XXXXXX联系人：XXX电话：XXX-XXXX-XXXX一、合同目的本合同的目的是为了明确甲乙双方关于高低压配电设备采购的权利和义务，确保双方的合作顺利进行。
二、合同内容1. 甲方将向乙方采购以下高低压配电设备：- 高压开关柜：XX台- 低压开关柜：XX台- 高压断路器：XX台- 低压断路器：XX台- 变压器：XX台- 配电箱：XX个- 其他相关设备：XX个2. 乙方将按照甲方的要求提供符合国家标准和行业标准的高低压配电设备，并保证设备的质量和性能符合合同约定。
3. 甲方将提供详细的设备采购要求和规格说明，并在合同签订后及时提供相关技术文件和图纸。
4. 乙方将根据甲方的要求提供设备的报价和交货期，甲方确认后双方达成一致意见。
5. 乙方将按照合同约定的交货期将设备送至甲方指定的地点，并负责设备的安装和调试。
6. 甲方将负责设备的验收工作，乙方将提供必要的技术支持和培训，确保设备的正常运行。
7. 甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付设备采购款项。
8. 双方应保持良好的沟通和合作关系，在合同履行过程中及时解决出现的问题。
三、质量保证1. 乙方保证所提供的高低压配电设备符合国家标准和行业标准，并具有合理的质量保证期限。
2. 乙方将对设备提供一定的质量保修期，对于因设备质量问题造成的故障或损坏，乙方将负责维修或更换。
3. 乙方将提供设备的相关技术支持和培训，确保甲方能够正确使用和维护设备。
四、违约责任1. 如果任何一方违反了本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。
2. 如果因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并协商解决办法。
五、保密条款1. 双方在合作过程中可能接触到对方的商业秘密或机密信息，双方应予以保密，并不得将相关信息泄露给第三方。
合同范本之高低压配电施工合同
高低压配电施工合同【篇一：室外高低压配电工程施工合同】合同编号：供配电工程发包方：承包方：施工安装合同施工安装合同承包方：有限公司一、工程概况3、工程内容：施工图范围内供配电工程的敷设、安装、调试及验收。
二、承包范围和内容1、承包范围：详见双方确认的施工图、工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）。
三、工期1、开工日期：发包方签署开工通知单次日开始计算。
2、竣工日期：1#、3#号楼于2013年12月30日完成临时供电条件，1#、2#、3#、4#、5#号楼和所有商铺于2014年01月25日竣工并正式通电。
四、质量要求质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（gbj232-82）、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（gbj300-88）为合格。
五、合同价款1、本工程合同总价为人民币：叁佰玖拾玖万贰仟陆佰元整（￥：3992600.00元整）。
合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。
本合同价格为工程施工完毕验收合格，送电后的价格。
包括：材料及设备的采购、运输、保管（合同约定的全部材料设备）、施工安装、垃圾清运、与其他单位的配合费用、工程验收及各项相关手续办理费用、施工用水用电费、社保费用、利润、税金等。
本工程价款为固定总价合同，合同总价一次性包干。
2、本合同约定的工程总价款包含承包方承包范围内全部工程量内容。
如有变更签证项目，本工程竣工结算时，只计算变更、签证部分，不再对原工程量清单报价进行重新核对。
3、本工程采用总价包干的方式承包，即：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调整、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。
如遇下列情形，合同价款可作相应调整：⑴、承包范围以内的技术核定、洽商记录、设计变更等；⑵、经双方指定代表签证认可的工程费用调整；上述费用的确定执行发包方《施工现场签证变更程序》。
未按时办理签证变更手续视为承包方放弃追加变更签证造价的权利，在竣工决算时只根据发包方资料调整变更减少部分。
高低压配电设备及安装工程合同.范本
高低压配电设备及安装工程合同.范本合同编号：[合同编号]甲方（供应商）：公司名称： ______法定代表人： ______地质： __________________乙方（需求方）：公司名称： ______法定代表人： ______地质： __________________一、供应内容[详细列出设备名称、型号、数量等]2.甲方将按照乙方的要求，安装上述设备，并进行调试、验收。
二、供应时间和安装周期1.甲方将在签订本合同后的[具体天数]内完成设备的供应和安装工作。
具体供应和安装时间将由双方协商确定，并在合同附件中注明。
三、价格和支付方式1.设备及安装费用总计为[具体金额]（大写：______），包含货款、运费、安装费等。
乙方应于签订本合同后的[具体天数]内支付设备及安装费用的[具体比例]作为定金，余款应在设备交付和安装调试完成后的[具体天数]内支付。
2.乙方支付款项的方式为[具体支付方式]，具体账户信息将在双方协商一致后提供。
四、保修与维护1.设备供应完成后，甲方将提供设备的质保期为[具体期限]。
在质保期内，如设备出现故障，甲方将免费提供维修、更换服务。
2.设备正常使用过程中的维护、保养、维修等工作，乙方应负责并承担相应费用。
五、违约责任1.任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方而造成的损失。
六、法律适用和争议解决1.本合同的订立、解释、履行和争议解决均适用法律。
2.对于因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，双方同意提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体期限]。
2.合同的有效期届满前，双方如有继续合作的意愿，可以在合同届满前30天内进行续签，续签合同的具体条款双方需协商确定。
3.本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效果。
合同附件作为本合同的组成部分，与主体内容具有同等法律效力。
甲方（供应商）：乙方（需求方）：签字：__________ 签字：__________。
高低压配电柜设备采购与安装合同
编号：__________高低压配电柜设备采购与安装合同第一篇：通用版范文第二篇：中介版范文第三篇：甲方主导版范文第四篇：乙方主导版范文第五篇：纯商业化应用场景版范文甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日高低压配电柜设备采购与安装合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同设备定义第二条设备采购2.1 设备清单2.1.1 设备名称2.1.2 设备型号2.1.3 设备数量2.2 设备质量标准2.3 设备交付时间及地点2.4 设备价格及支付方式第三条设备安装3.1 安装范围及要求3.2 安装时间及进度3.3 安装人员资质3.4 乙方提供安装工具及材料第四条质量保证4.1 设备质量保证期限4.2 乙方对设备的质量承诺4.3 质量问题的处理方式第五条售后服务5.1 乙方提供的售后服务内容5.2 售后服务响应时间5.3 售后服务联系方式第六条合同的履行与变更6.1 双方履行合同的义务6.2 合同的变更程序第七条合同的解除与终止7.1 合同解除的条件7.2 合同终止的条件第八条违约责任8.1 甲方违约责任8.2 乙方违约责任第九条争议解决9.1 双方协商解决9.2 向有关政府部门申请调解或仲裁9.3 向人民法院提起诉讼第十条保密条款10.1 双方对合同内容的保密义务10.2 保密期限第十一条法律适用及争议解决11.1 适用法律11.2 争议解决方式第十二条其他约定12.1 合同的签订地点和时间12.2 合同的附件第十三条签约代表13.1 甲方签约代表13.2 乙方签约代表第十四条合同生效条件14.1 合同的生效时间14.2 合同的终止条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：____________，地址：____________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
日内付至合同总价的95 %，即人民币：玖拾叁万零柒佰捌拾叁元整（Y:元）。
3、 两年质保期满后，乙方提供请款函后15日内无息付清质保金，即合同总价的5%，即人民币捌万
肆仟元整（Y:元）。
4、 上述支付款额至合同总价的95%时，乙方须提供本工程全额的发票，每次提供的发票需符合甲方 财务要求，否则，不予付款。
5、如配电柜内开关元件的规格、型号及电流量大小与图纸不一致的；母线排大小与图纸不一致的；
箱体喷漆不均匀或箱体表面有掉漆、划痕现象等交货条件不符合合同约定的，乙方负责立即退换或修复， 并承担发生的一切费用，交货时间不予顺延。
6、在产品经验收交付施工单位后，若发现技术质量等不符合本合同相关要求的，供方仍应免费予以
项目
专变高低压配电柜成套设备采购合同
合同编号：
采购方（甲方）：
供货方（乙方）：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ签订地点：
签订时间：
项目
专变高低压配电柜成套设备采购合同
购货方（甲方）：
供货方（乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，甲、乙双方就专变高低压配电柜成套
设备供应事宜，在公平、自愿、平等及诚实信用的基础上，经甲、乙双方友好协商，为明确双方权利及义
安装使用指南、设备的权威性检验报告、维护维修说明书、服务手册、保修卡、配电柜内部主要开关元件 及电线电缆的产品合格证、“3C”认证报告及出厂检测报告等所有文件资料及附属产品、工具等，如甲 方因工程验收资料报验，需乙方增加提供以上资料的，乙方应在甲方提出要求后5日内提供完成。
4、乙方向甲方提供满足工程设计所需的厂家图纸、资料、技术文件及提供全部安装图纸、资料、技 术文件4套
3、乙方保证其供应的本合同的成套设备完全符合图纸要求和供货清单中对于电气材料的品牌、质量
要求，如达不到要求由乙方承担本合同总价10%的违约金支付给甲方，并免费更换至符合要求为止。
九、安装与调试工作
1、乙方负责0.4kv配电装置及室外箱变的就位安装。
2、设备安装结束后，乙方应与甲方一起进行设备调试通电投运工作，如因产品因自身质量问题使其
2、乙方将产品设备送到甲方指定地点卸货完成后，由甲方、监理、安装单位三方共同对到货设备进 行初验。乙方必须按甲方订购的规格、型号、数量供货。
3、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方、监理、施工
安装单位初步验收和使用的技术条件依据，同时向甲方提供产品质量合格证、产品使用说明书（使用手册）
三、质量要求、技术标准
1、 乙方必须严格按照设计的《专变工程》图纸及
供电局相关要求进行生产，且必须能通过供电局及相关质检部门验收合格。
2、乙方向甲方提供的所有低压配电设备符合以下要求：
执行国家相关标准，国家另行执行新的标准的，按新标准及国家相关标准执行。
四、 产品包装规格及费用：由乙方自行负责，费用乙方承担，包装物不回收，凡由于乙方包装不善致 使产品设备遭到损坏，不论在何时何地发现，乙方均应免费负责及时更换，若因乙方运输及保障原因，造
成甲方工期延误，乙方应赔偿甲方由此而造成的损失。
五、产品交货方式及地点
1、 交货方式：由乙方将设备运送到项目工地内并卸至甲方指定地点，并按甲方的要求摆放整
齐，产生的费用由乙方承担。
2、交货日期：合同签订后，在 总个日历天内将本合同约定的设备运送到甲方指定地点并摆放整齐。
六、验收方法及资料提供
1、乙方应在产品设备到货前48小时通知甲方，以便甲方组织监理、施工安装单位提前做好设备现场 初验准备工作。
更换，并承担全部责任和给甲方造成的损失。
7、乙方履行本合同的义务，以通过甲方验收合格及宝鸡市供电局等相关职能部门对设备备案后，方 视为履行交货义务。
&本次所采购的设备最终验收合格与否，以设备高低压送电为准。
七、设备款的支付方式
1、乙方同意甲方将自有房源作为本工程预付款抵偿给乙方，不再另行支付预付款，具体房源及金额 如下：
八、质量保证
1、乙方保证其供应的本合同的成套设备是全新正品的，出厂日期不超过半年的，技术水平是先进的、 成熟的、质量优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。乙方保证交付的技术资 料、图纸是清晰、完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要 求。
2、 乙方保证提供的产品达到国家相关标准，如质量达不到合格标准由乙方承担本合同总价10%的违 约金支付给甲方，并免费更换至验收合格为止。
务，签订本合同，以资双方共同遵守。
一、工程概况
工程名称：
工地地址：
二、设备的名称、规格型号、数量、价格及金额
序号
名称
规格型号
数量（台）
单价（元）
金额（元）
1
详见附件1:专变高低压配电柜成套设备供货及品牌清单
2
合 计
合同总价
大写人民币：（¥元）包含17%增值税专用发票
说明：
1、以上设备价格已含成套设备费、低压柜及室外箱变安装就位、高压计量柜校验费、管理费、利润、
调试后无法正常开通或投运的，乙方负责在48小时内无条件修复、更换产品至可以正常运转，产生的费
用由乙方承担，若标示不清引起的差错而造成的所有损失由乙方负责承担。
十、保修责任
1、本产品质保期两年（质保期自设备通过宝鸡市供电局验收合格之日起计）。质保期内在正常使用情
况下，按免费包修、包换、包退（即:三包服务），终身维护，若出现因乙方产品自身原因造成的质量问题， 自甲方或甲方委托的使用方或物业管理方发出报修通知之日起，2小时内乙方必须到场免费维修，排除故
障的时间不得超过24小时。如乙方不按时到场维修，甲方或甲方委托的使用方或物业管理方可委托其他 单位或个人维修，且无须乙方认可，由此产生的费用从乙方的质保金中扣除，不足部分甲方可向乙方追偿。
税金、运输费、保险费、装卸费等将全部设备运送到甲方指定地点并按要求安装到位（0.4kv），且保
证设备能通过供电局验收合格。
2、以上供应的产品设备范围包括了所有设备及附件、资料、备品备件、专用工具、设计服务及技术 指导、培训等，但在执行合冋过程中如发现有任何漏项和短缺，在产品设备供货清单中虽未列入但确 实是乙方图纸范围中应该有的，并且是满足设备的性能保证值所必须的，均应由乙方负责免费将所缺 的设备及备品配件、资料等补齐。