配电箱采购合同协议书范本详细版
配电箱采购合同范本(精选十篇)
配电箱采购合同范本（精选十篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的教育资料，如工作总结、工作计划、工作报告、活动总结、实习报告、演讲稿、规章制度、心得体会、自我鉴定、其他范文等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of educational materials for everyone, such as work summaries, work plans, work reports, activity summaries, internship reports, speeches, rules and regulations, experiences, self-evaluation, and other sample articles. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!配电箱采购合同范本（精选十篇）配电箱采购合同范本篇1需方：供方：签订日期：甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。
配电箱合同书(3份范本)-(2篇)
配电箱合同书(3份范本)配电箱合同书（3份范本）合同编号：___________甲方（采购方）：___________乙方（供应方）：___________签订日期：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方配电箱事宜，达成如下协议：第一条：产品名称、数量、价格及交货期1.1 产品名称：配电箱1.2 产品数量：______台1.3 产品单价：人民币______元/台（大写：_____________________）1.4 产品总价：人民币______元（大写：_____________________）1.5 交货期：本合同签订后______天内乙方将货物送至甲方指定地点。
第二条：质量标准2.1 乙方保证所提供的配电箱符合国家及行业相关标准，满足甲方使用要求。
2.2 乙方提供的配电箱应具有完整的合格证明、使用说明书、保修卡等文件。
2.3 乙方应对所提供的配电箱质量负责，自货物验收合格之日起，提供______年的免费保修服务。
第三条：包装及运输3.1 乙方应采用符合国家及行业标准的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
3.2 乙方负责将货物送至甲方指定地点，并承担运输过程中的一切风险及费用。
第四条：验收及付款4.1 甲方应在货物送达指定地点后______天内进行验收。
验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价的______%。
4.2 余款人民币______元（大写：_____________________）作为质量保证金，在保修期满且无质量问题后支付。
第五条：违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付合同总价______%的违约金。
5.2 乙方未按照约定时间交货，每逾期一天，应向甲方支付合同总价______%的违约金。
第六条：争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
配电箱柜供货合同7篇
配电箱柜供货合同7篇篇1甲方（买方）：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________乙方（卖方）：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方购买配电箱柜事宜，达成以下协议：一、产品名称、型号、数量及规格甲方向乙方订购的配电箱柜型号为_____________________，规格为_____________________，数量及具体配置详见附件一《产品清单》。
二、价格及支付方式1. 配电箱柜的总价格为人民币______元（大写：______元整）。
此价格包含产品费用、运输费用及安装费用等。
2. 甲方在合同签订后______日内向乙方支付总货款的______%作为预付款。
3. 乙方完成产品生产并在甲方指定地点完成安装后，甲方支付剩余款项。
4. 乙方需提供正规发票。
三、交货期限及地点1. 乙方应在合同生效后______日内完成生产，并将产品运送至甲方指定地点。
2. 交货地点：_____________________。
四、产品质量及检验1. 乙方应保证所供产品符合国家标准及甲方要求。
2. 甲方在收到产品后有权对产品质量进行检验，如产品质量不符合合同约定，甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。
3. 如因产品质量问题造成的人身伤害或财产损失，由乙方承担全部法律责任。
五、包装、运输及安装1. 乙方负责产品的包装，应确保产品在运输过程中不受损坏。
2. 乙方负责将产品安全运送到甲方指定地点，并承担运输费用。
3. 乙方需按照甲方的要求负责产品的安装工作，确保安装质量。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密及技术资料保密。
配电箱供货合同模板6篇
配电箱供货合同模板6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（需方）：XXXXXX乙方（供方）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购配电箱事宜，达成以下协议：一、合同标的1. 甲方本次向乙方采购的配电箱型号、规格、数量及技术要求如下：（具体信息填写）2. 甲方应根据实际使用情况，提前向乙方提供具体的采购计划。
二、价格与支付方式1. 甲方本次向乙方采购的配电箱单价及总金额如下：（具体信息填写）2. 甲方应在合同签订后支付乙方部分货款，剩余货款在验收合格后支付。
具体支付方式和时间如下：（具体信息填写）三、交货与验收1. 乙方应根据甲方的需求，按照约定的时间、地点和方式，将配电箱送达甲方指定地点。
2. 甲方在收到配电箱后，应及时进行验收。
如有任何质量问题或不符合项，应及时通知乙方，乙方应负责处理。
3. 甲方应在验收合格后，向乙方出具验收报告。
四、违约责任1. 甲方如未按照约定时间支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
具体计算方式如下：（具体信息填写）2. 乙方如未按照约定时间交付配电箱，甲方有权要求乙方支付逾期交付违约金。
具体计算方式如下：（具体信息填写）五、争议解决1. 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。
六、合同生效与终止1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同的修改和补充，必须经双方协商一致，并以书面形式进行。
修改和补充的部分，为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
3. 本合同在履行完毕后自动终止。
如有其他未尽事宜，双方可另行协商处理。
甲方（签字/盖章）：XXXXXX日期：XXXXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXXXX日期：XXXXXX年XX月XX日篇2甲方（需方）：_________乙方（供方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公正、诚实信用的基础上，就甲方购买乙方配电箱事宜，达成如下协议：一、产品名称、型号、数量及规格甲方购买乙方的配电箱，型号为_________，规格为_________，数量为_________台。
配电箱采购合同(配电柜采购合同范本)
配电箱采购合同(配电柜采购合同范本)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!配电箱采购合同(配电柜采购合同范本)配电箱采购合同1XXX教育局：我校10KV配电箱2022年12月29日由四川省岳池县石垭建安总公司进行安装施工，当时由于施工需要，将配电箱临时安装于校园西南角。
2023配电箱采购合同协议书范本详细版
配电箱采购合同协议书范本详细版一、合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]二、合同背景根据《合同法》和有关法律法规的规定，为明确甲乙双方在配电箱采购交易中的权利、义务和责任，双方经友好协商，达成本合同。
三、合同内容1.产品名称：配电箱2.规格型号：[规格型号]3.数量：[数量]4.交货期限：乙方在收到甲方付款后，30天内完成交货。
5.产品价格：[价格]，以人民币计算。
6.交货方式：乙方负责将产品运送至甲方指定的地点，运费由乙方承担。
7.产品质量：产品应符合国家相关标准和规定，乙方应提供相应的质量合格证明。
8.产品保修期：[保修期]9.其他约定：[其他约定]四、合同履行1.甲方应按照约定时间向乙方支付本合同款项，付款方式为[付款方式]。
2.乙方应按时交付符合质量要求的产品，并提供产品合格证明等相关文件。
3.甲方收到产品后，应立即检查产品数量和质量，并在[验收期限]内提出合理的质量异议。
4.产品在保修期内出现质量问题，甲方有权向乙方提出维修、更换或退货的要求。
五、违约责任1.若甲方违约未按时支付款项，应向乙方支付每天[逾期费用]的违约金。
2.若乙方违约未按时交付产品，应向甲方支付每天[逾期费用]的违约金。
3.若因甲乙双方原因导致合同无法履行，应依法承担相应的违约责任。
六、争议解决1.甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
2.合同采用中文版本，如有其他语言版本存在歧义，以中文版本为准。
七、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至产品交付验收完毕之日终止。
3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商确定补充条款。
八、合同签署甲方签名：日期：乙方签名：日期：。
配电箱供货合同标准范本（3篇）
配电箱供货合同标准范本买方：（以下简称“甲方”）卖方：（以下简称“乙方”）甲乙双方经协商，就临平花苑二期地下室配电箱购销事宜，双方协商一致签订本合同，合同如下：一、总则（一）购销商品名称：临平二期____号楼地下室与地下车库工程配电箱、配电柜采购（二）生产厂：乙方（三）工程名称：临平花苑二期（四）交货地点：杭州余杭临平二、商品价格及总价合同暂定总价为人民币（大写）壹佰零陆万贰仟贰佰柒拾陆元整三、产品名称与金额注：（1）设备明细详见附件——设备明细表;（2）单价为到达甲方工程使用地点的施工落地价，包括商品采购价、运输费、装卸费、保险费、包装费、运输损耗、检测试验费、税金发票等一切费用;（3）货到现场经甲方验收合格并经甲方、施工单位、监理单位共同签字确认的数量为结算依据。
（4）总价中已包含防雷检测费并确保检测合格，如未合格，相应费用与损失全部由乙方承担。
四、质量标准（一）执行国家、行业、地方现行标准、规范，并确保质量合格。
（二）颜色、规格严格按图纸及甲方要求。
（三）乙方所供应的商品国家有相关环保要求的，应符合国家相关环保要求。
（四）商品进场时须向甲方现场工程师和监理工程师报验，严禁使用国家明令淘汰的材料。
（五）质保期为两年，自房屋交付购房者之日（即____年____月31）起计算。
五、供货方式（一）供货数量及期限：根据甲方进度要求和现场具体情况及时送到现场。
（二）供货地点：甲方工地现场。
六、验收标准、方法（一）乙方随进场货物提供出厂合格证、质保单与有关部门的检验报告，并对商品质量负责。
（二）乙方应在商品到货前两天通知甲方以便准备验收接货。
（三）甲方有权对到货产品进行定时抽样检测。
（四）以甲方工程负责人、监理单位工地负责人、施工单位项目经理清点确认验收合格的签字单为结算依据。
七、付款方式（一）合同签订之日起____日内乙方向甲方支付履约保证金：万元，（大写：人民币伍万元整），其中：质量保证金为50%;工期保证金为20%;成品保护保证金15%;与甲方及总包之间的配合保证金15%。
配电箱采购合同协议书范本 详细版doc(二)
配电箱采购合同协议书范本详细版doc（二）配电箱采购合同协议书合同编号：_______甲方（供方）：__________________地址：__________________联系人：__________________电话：__________________电子邮箱：__________________乙方（需方）：__________________地址：__________________联系人：__________________电话：__________________电子邮箱：__________________鉴于甲方作为供应商，具备配电箱生产和销售能力，乙方有意向采购配电箱，则双方本着平等自愿、诚实信用、互利互惠的原则，经友好协商，达成以下协议：一、合同目的1.1 本合同的目的是明确甲方向乙方供应配电箱的相关事宜，并约定双方的权利和义务。
二、产品详情2.1 产品名称：配电箱型号：______规格：______数量：______ 台/套/个单价：______（人民币，大写）总价：______（人民币，大写）2.2 产品质量标准：产品应符合国家相关标准或双方约定的技术规范。
2.3 交货期限：双方约定交货期为合同签订之日起______个工作日/周内交付乙方。
三、交货与验收3.1 交货方式：甲方负责将产品按约定时间送至乙方指定地址，运输费用由甲方承担。
3.2 交付方式：甲方负责将产品交付乙方指定联系人，并将交付情况记录在交付凭证中。
3.3 验收标准：乙方有权对产品进行验收，以确认产品是否符合合同约定的质量标准。
验收标准为双方约定的质量标准或相关国家标准。
四、支付方式4.1 乙方应根据合同约定的总价款项，在接收合格产品后______日内支付货款给甲方。
4.2 支付方式：货款支付方式由双方协商确定。
五、违约责任5.1 若甲方未按时交付产品或交付的产品不符合约定质量标准，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的一切损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：配电箱采购合同
甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年___ 月_____ 日
供方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》以及有关法律、法规和规定，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经充分协商，现就____________________ 项目施工中的配电箱采购供货事宜，达成如下协议：
第一条：供货产品名称、品牌、规格型号、技术要求以及单价、数量、金额等
1、产品品牌、规格型号、技术要求按照设计图纸，图纸中未注明的按国家、行业规范；
2、详细供货清单见《合同附件一》。
第二条：材料包装、交货期限、地点及方式
1、材料包装及装运要求：运输、包装费、装卸费已包括在材料单价内。
由于包装不善引起货物损害或损失均由乙方负责。
2、交货期限：合同约定的供货期限：______________________________________ ，以甲方项目部通知（书面或电话通知）为准；
3、详细的各种材料到货时间以甲方项目部的进货计划单为准，乙方应严格按照要求分批组织材料进场；在每批次送货前，乙方必须提前与甲方确认所送材料的品种、规格、数量及到场时间。
4、交货地点：乙方安排运输材料至____________ 棚户改造一期工程项目现场内甲方指定地点，并负责场内卸货，费用已包括在合同价款内；
5、交货方式：乙方应按照甲方要求分类码放整齐，卸货完成后双方进行办理交接验收手续，在此之前发生的所有质量问题，由乙方负责；
6、随货资料：详细的装箱清单、产品说明书、国家检测部门的检测报告、合格证等产品质量证明资料，复印件加盖单位红章，份数按甲方工程资料和材料报验的需要确定。
7、货物在交货验收合格前所有权不转移，产品的包装、成品保护、货物的丢失、损坏的风险由乙方承担。
第三条：双方联系人和联系方式
1、甲方代表：___________________ ，联系电话：______________________
2、乙方代表：__________________ ，联系电话：_____________________
第四条：材料的质量标准和要求
1、所有材料必须按设计图纸、国家相应标准生产、验收的具有原产地证明的未经使用过的全新正品。
2、所有元器件严格按图纸要求品牌及规格选装，箱体外观颜色、式样须经甲方确认。
箱壳均采
用优质冷轧钢板制作，照明配电箱箱体厚度为 1.2mm,箱门厚度为1.2 mm ;其他配电箱箱体厚
度为为1.5 mm，箱门为2.0mm。
（图纸中注明的箱体尺寸仅供参考）
3、配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计，并且必须考虑到现行设计，施工验收规范。
4、配电箱、柜内设工作零线排、保护接地排，分别贴上N或PE标志，排上留岀足够的压线端子（一线一端子），并且考虑压接牢固，排上预留压接螺栓考虑压线规格。
5、配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线。
6、配电箱铭牌设置：每个配电箱都须有与图纸、供货清单上相一致的标识标签，并考虑标识的规范耐久。
7、配电箱按设计图设置各回路开关的用户编号、配电系统图及原理图，图采用机打，塑封，
贴箱门内左上侧，并且考虑到美观、规范、耐用。
8、配电箱内的导线截面、设计容量的确定、导线颜色严格按照国家规范相序规定装配且与设计图纸进出线一致。
9、配电箱厂家应具备对图纸的深化能力，熟悉消防验收等规范，凡与消防相关的配电箱、柜必
须满足消防验收要求，如设计图纸的配电箱系统达不到消防验收要求，或有其他不合理之处，
配电箱厂家应提岀合理的改动措施，经甲方同意后进行调整，切勿盲目照图错误加工，否则，一切后果由厂家自负。
10、未尽事宜依据国家有关设计、施工验收规范及相关标准执行。
第五条：货物的检验1、货物卸至工地现场甲方指定地点后，由甲方负责清点验收。
乙方应按甲方安排的时间派人到现场会同监理、甲方及业主对货物的质量、规格、材质、数量等进行验收，并做好书面记录。
如因包装、运输不当造成的货物质量下降或破损、缺件等，由乙方承担补充或更换的责任。
如对甲方工期造成影响，乙方应承担相应的责任。
2、如乙方代表无故不能按时到达现场，甲方有权会同监理工程师与业主代表共同验货，对验货情况做好
书面记录，乙方应认可此记录，并承担与上述条款相应的责任。
3、乙方交货时甲乙双方对货物质量进行验收，此验收通过并不能免除乙方货物在后期出现的质量缺陷，乙方应对此承担相应责任。
4、对乙方所供产品，甲方有权随机抽样送检，如送检产品质量不符合相应国家或行业标准，甲方有权对乙方提出索赔。
第六条：供货的质量保证
1、乙方应保证所提供的货物是与设计要求或合同中承诺的质量相同的产品，并应严格按照产品检验的国家/地方/ 行业等相关标准进行检验，所产生的费用由乙方承担。
确保产品的质量。
2、产品应为未经使用过的新产品，乙方同时应提供质量合格证、产品检验证书及当地政府要求的其它检验证明。
3、乙方供应的产品经现场共同检验，必须符合业主材料封样及甲方封样的材料样品标准。
如质量不符合要求，乙方应负责更换或在业主及监理工程师可接受的不影响产品的主要性能的情况下进行修复并赔偿甲方的相应损失。
第七条：合同价款、付款条件及结算依据
1、本合同暂定价款总计____________ 大写：人民币_____________________ 元整。
2、合同形式：按《合同附件一》供货清单材料综合单价为材料运到甲方项目部工地现场并负责卸货的固定综合单价，价格中所包含的内容包括：货物供应、包装、甲方接收货物前的保险费及运至工地的运输费、现场卸车费、安装指导、及提供税务发票、风险费、措施费等各项费用，综合单价为结算依据，无论任何原因结算时不作调整。
3、付款方式：
（有无履约保证金有无预付款，）供货完毕、所有资料交付后付至」，安装完成后日内提交结算申请，结算完毕后支付至结算总价的」，余款J%为质保金在两年质保期内无问题一次性付清。
4、付款时乙方需提供与合同单位相一致的正确有效的增值税专用发票。
5、最终到货情况由现场项目部负责统一确认，并报项目预算主管、工程总监确认后方可作为结
算依据。
6、因图纸变更，甲方根据实际使用需要对部分设备进行调整，乙方应按照投标价的组价方式对设备进行报价，其主要元器件和附件均须参照合同约定的综合单价，不得调价。
第八条：合同文件的组成
1、本合同协议条款。
2、合同附件一：甲乙双方约定的材料品牌、规格型号、技术要求、数量、固定综合单价明细清单。
第九条：合同的生效与失效
1、合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
2、质量保证期满，甲方付清全部价款后失效。
第十条：合同的解除及变更
1、合同生效后除不可抗力因素外，不得无故解除合同；如因设计变更原因确需解除或变更合同
时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知7天内给予答复，逾期未答复则视为同意、。
2、双方协商一致可变更合同。
变更和解除合同所造成的损失由提岀方承担。
第十一条：违约责任。