配电箱采购合同
配电箱采购合同范本(精选十篇)
配电箱采购合同范本（精选十篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的教育资料，如工作总结、工作计划、工作报告、活动总结、实习报告、演讲稿、规章制度、心得体会、自我鉴定、其他范文等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of educational materials for everyone, such as work summaries, work plans, work reports, activity summaries, internship reports, speeches, rules and regulations, experiences, self-evaluation, and other sample articles. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!配电箱采购合同范本（精选十篇）配电箱采购合同范本篇1需方：供方：签订日期：甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。
2024配电箱采购合同协议书范本详细
2024配电箱采购合同协议书范本详细合同编号：__________合同各方：地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方为合格的供应商，乙方愿意购买甲方生产的配电箱产品，现经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条产品及数量1.1 产品名称：配电箱1.2 产品型号：__________1.3 数量：__________台/套1.4 单价：人民币（大写）：____元（小写）：￥_____1.5 总价：人民币（大写）：____元（小写）：￥_____第二条质量标准2.1 甲方应保证其提供的产品符合国家相关法律法规、行业标准和乙方要求的技术规格。
2.3 产品的保质期为：__________年。
第三条交付及验收3.1 甲方应按照本合同约定的数量、质量、规格和时间向乙方交付产品。
3.2 乙方应在收到产品后七个工作日内进行验收，并将验收结果通知甲方。
3.3 甲方应在接到乙方验收不合格通知后十个工作日内，根据乙方的要求进行处理。
第四条价格和支付4.1 本合同产品的单价为固定单价，不因市场价格变动而调整。
4.2 乙方应按照本合同约定的付款方式、付款时间和付款金额向甲方支付货款。
4.3 付款方式：__________。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。
5.2 甲方未按照约定时间、数量、质量、规格交付产品的，乙方有权要求甲方支付逾期交付违约金，违约金计算方式为：逾期交付部分货款总额的__________%。
5.3 乙方未按照约定时间、金额支付货款的，甲方有权要求乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款部分货款总额的__________%。
第六条争议解决6.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。
第七条其他7.1 本合同自双方签字或盖章之日起生效，至本合同约定的义务履行完毕之日终止。
配电箱柜供货合同7篇
配电箱柜供货合同7篇篇1甲方（买方）：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________乙方（卖方）：_____________________地址：_____________________联系方式：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方购买配电箱柜事宜，达成以下协议：一、产品名称、型号、数量及规格甲方向乙方订购的配电箱柜型号为_____________________，规格为_____________________，数量及具体配置详见附件一《产品清单》。
二、价格及支付方式1. 配电箱柜的总价格为人民币______元（大写：______元整）。
此价格包含产品费用、运输费用及安装费用等。
2. 甲方在合同签订后______日内向乙方支付总货款的______%作为预付款。
3. 乙方完成产品生产并在甲方指定地点完成安装后，甲方支付剩余款项。
4. 乙方需提供正规发票。
三、交货期限及地点1. 乙方应在合同生效后______日内完成生产，并将产品运送至甲方指定地点。
2. 交货地点：_____________________。
四、产品质量及检验1. 乙方应保证所供产品符合国家标准及甲方要求。
2. 甲方在收到产品后有权对产品质量进行检验，如产品质量不符合合同约定，甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。
3. 如因产品质量问题造成的人身伤害或财产损失，由乙方承担全部法律责任。
五、包装、运输及安装1. 乙方负责产品的包装，应确保产品在运输过程中不受损坏。
2. 乙方负责将产品安全运送到甲方指定地点，并承担运输费用。
3. 乙方需按照甲方的要求负责产品的安装工作，确保安装质量。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密及技术资料保密。
配电箱供货合同模板6篇
配电箱供货合同模板6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（需方）：XXXXXX乙方（供方）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购配电箱事宜，达成以下协议：一、合同标的1. 甲方本次向乙方采购的配电箱型号、规格、数量及技术要求如下：（具体信息填写）2. 甲方应根据实际使用情况，提前向乙方提供具体的采购计划。
二、价格与支付方式1. 甲方本次向乙方采购的配电箱单价及总金额如下：（具体信息填写）2. 甲方应在合同签订后支付乙方部分货款，剩余货款在验收合格后支付。
具体支付方式和时间如下：（具体信息填写）三、交货与验收1. 乙方应根据甲方的需求，按照约定的时间、地点和方式，将配电箱送达甲方指定地点。
2. 甲方在收到配电箱后，应及时进行验收。
如有任何质量问题或不符合项，应及时通知乙方，乙方应负责处理。
3. 甲方应在验收合格后，向乙方出具验收报告。
四、违约责任1. 甲方如未按照约定时间支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
具体计算方式如下：（具体信息填写）2. 乙方如未按照约定时间交付配电箱，甲方有权要求乙方支付逾期交付违约金。
具体计算方式如下：（具体信息填写）五、争议解决1. 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。
六、合同生效与终止1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同的修改和补充，必须经双方协商一致，并以书面形式进行。
修改和补充的部分，为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
3. 本合同在履行完毕后自动终止。
如有其他未尽事宜，双方可另行协商处理。
甲方（签字/盖章）：XXXXXX日期：XXXXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXXXX日期：XXXXXX年XX月XX日篇2甲方（需方）：_________乙方（供方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公正、诚实信用的基础上，就甲方购买乙方配电箱事宜，达成如下协议：一、产品名称、型号、数量及规格甲方购买乙方的配电箱，型号为_________，规格为_________，数量为_________台。
配电箱采购合同(配电柜采购合同范本)
配电箱采购合同(配电柜采购合同范本)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!配电箱采购合同(配电柜采购合同范本)配电箱采购合同1XXX教育局：我校10KV配电箱2022年12月29日由四川省岳池县石垭建安总公司进行安装施工，当时由于施工需要，将配电箱临时安装于校园西南角。
配电箱采购合同范本(精选2024)
配电箱采购合同范本(精选2024)目录：1. 合同双方2. 合同标的3. 交货时间及交货地点4. 质量要求及验收标准5. 价格及支付方式6. 违约责任7. 争议解决8. 合同生效、终止及解除9. 其他约定10. 附件正文：1. 合同双方甲方（采购方）：__________乙方（供应方）：__________2. 合同标的本合同标的为：配电箱采购。
具体规格、型号、数量及要求详见附件1《配电箱采购清单》。
3. 交货时间及交货地点乙方应按照甲方的要求，在合同签订后____日内将货物送至甲方指定地点。
具体交货时间及交货地点详见附件2《交货时间及交货地点》。
4. 质量要求及验收标准乙方提供的配电箱应符合国家相关质量标准和行业标准。
甲方有权对乙方提供的配电箱进行验收，如发现质量问题，乙方应无条件予以更换或退货。
具体质量要求及验收标准详见附件3《质量要求及验收标准》。
5. 价格及支付方式本合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
甲方应按照以下支付方式支付货款：（1）合同签订后____日内，支付合同总金额的____%作为预付款；（2）货物验收合格后____日内，支付合同总金额的____%；（3）剩余合同总金额的____%作为质保金，质保期满后____日内支付。
6. 违约责任（1）乙方未能按照合同约定的交货时间、交货地点提供货物，应向甲方支付合同总金额的____%作为违约金；（2）乙方提供的货物不符合质量要求，应无条件更换或退货，并承担由此产生的运输费用；（3）甲方未按照合同约定的支付方式支付货款，应向乙方支付逾期付款金额的____%作为违约金。
7. 争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
8. 合同生效、终止及解除（1）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；（2）合同履行完毕，本合同自动终止；（3）如一方严重违约，另一方有权解除本合同。
配电箱供货合同标准范本（3篇）
配电箱供货合同标准范本买方：（以下简称“甲方”）卖方：（以下简称“乙方”）甲乙双方经协商，就临平花苑二期地下室配电箱购销事宜，双方协商一致签订本合同，合同如下：一、总则（一）购销商品名称：临平二期____号楼地下室与地下车库工程配电箱、配电柜采购（二）生产厂：乙方（三）工程名称：临平花苑二期（四）交货地点：杭州余杭临平二、商品价格及总价合同暂定总价为人民币（大写）壹佰零陆万贰仟贰佰柒拾陆元整三、产品名称与金额注：（1）设备明细详见附件——设备明细表;（2）单价为到达甲方工程使用地点的施工落地价，包括商品采购价、运输费、装卸费、保险费、包装费、运输损耗、检测试验费、税金发票等一切费用;（3）货到现场经甲方验收合格并经甲方、施工单位、监理单位共同签字确认的数量为结算依据。
（4）总价中已包含防雷检测费并确保检测合格，如未合格，相应费用与损失全部由乙方承担。
四、质量标准（一）执行国家、行业、地方现行标准、规范，并确保质量合格。
（二）颜色、规格严格按图纸及甲方要求。
（三）乙方所供应的商品国家有相关环保要求的，应符合国家相关环保要求。
（四）商品进场时须向甲方现场工程师和监理工程师报验，严禁使用国家明令淘汰的材料。
（五）质保期为两年，自房屋交付购房者之日（即____年____月31）起计算。
五、供货方式（一）供货数量及期限：根据甲方进度要求和现场具体情况及时送到现场。
（二）供货地点：甲方工地现场。
六、验收标准、方法（一）乙方随进场货物提供出厂合格证、质保单与有关部门的检验报告，并对商品质量负责。
（二）乙方应在商品到货前两天通知甲方以便准备验收接货。
（三）甲方有权对到货产品进行定时抽样检测。
（四）以甲方工程负责人、监理单位工地负责人、施工单位项目经理清点确认验收合格的签字单为结算依据。
七、付款方式（一）合同签订之日起____日内乙方向甲方支付履约保证金：万元，（大写：人民币伍万元整），其中：质量保证金为50%;工期保证金为20%;成品保护保证金15%;与甲方及总包之间的配合保证金15%。
购买配电箱合同协议书
购买配电箱合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！购买配电箱合同协议书合同双方：甲方：（购买方全称）地址：联系方式：乙方：（销售方全称）地址：联系方式：鉴于甲方需要购买配电箱，乙方同意提供配电箱并按照双方约定的条款进行交付，现经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 产品名称、规格、数量和质量1.1 产品名称：配电箱1.2 产品规格：根据甲方需求定制1.3 产品数量：____台1.4 产品质量标准：符合国家相关行业标准及乙方提供的产品说明书的标示。
第二条 价格和支付方式2.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 支付方式：（1）甲方在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总价的____%；（2）乙方在完成配电箱制作并验收合格后，甲方支付合同总价的剩余%。
2.3 支付过程中涉及的相关税费由甲方承担。
第三条 交货及验收3.1 乙方根据合同约定的数量和规格，在合同签订后____个月内完成配电箱的制作。
3.2 乙方在配电箱制作完成后，应按合同约定的数量和规格向甲方交付产品。
3.3 甲方对乙方交付的配电箱进行验收，若验收不合格，乙方应在甲方通知后的____个工作日内按照甲方的要求进行整改。
第四条 售后服务4.1 乙方对售出的配电箱提供____年的质保期，质保期内如有产品质量问题，乙方负责免费维修或更换。
4.2 质保期满后，乙方提供的维修服务应按双方约定的费用进行。
第五条 违约责任5.1 乙方未按照本合同约定的时间、数量和质量交付产品的，甲方有权要求乙方支付逾期交付违约金，违约金计算方式为：逾期交付部分的产品总价×日违约金比例。
5.2 甲方未按照本合同约定的时间向乙方支付款项的，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款部分的产品总价×日违约金比例。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
配电箱采购合同
要点
甲方（需方、买方）向乙方（供方、卖方）购买供电箱，甲方支付费用。
乙方需要负责安装。
配电箱采购合同
甲方（需方）：
法定代表人：
乙方（供方）：
法定代表人：
甲乙双方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。
第1条工程概况
项目名称：
项目地点：
第2条产品的名称、规格、型号、数量和价格
名称金额（元）
配电箱
电器元件及辅料
人工、电力安装及利润
合同总价：人民币（大写）（Y 元）
合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、堆放至招标单位指定地点、安装、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。
第3条交货地点
第4条交货时间
年月 _____________ 日提供配电箱，如有调整以甲方提供的日期为准。
第5条产品质量要求
5.1乙方必须按国家相关规范要求提供全部完整无损、全新的产品。
5.2产品质量取得CCEE认证，符合IEC、DGB08-20-98、GB-10063等相关国家及地方、本行业标
准。
5.3产品质量以产品封样为准。
5.4产品质量标准为优等品。
5.5乙方承诺所供产品合格率为100%，若需方对产品质量发生异议时，以质量监督检验中
心提供的检测报告结论为准。
5.6乙方负责提供供货产品明细材料清单，如：性能指标、检测及验收标准、品牌、产地、规格型号、价格等。
5.7安装配件、其他辅材等采用国产优质产品，并以材料质量证明书为准。
5.8箱体采用mm厚的国产优质钢板制作，做好防腐处理，箱体采用白色的油漆，油漆工艺：喷塑，箱体至少保证年内不出现生锈、漆膜脱落、龟裂等现象。
5.9微型断路器采用品牌，电流表根据图纸设计型号采购。
第6条货款支付方式
工程安装完毕后，经验收合格付款手续齐全后日内一次性付款，保修期为年。
第7条变更处理方法
在本合同规定交货时间的个工作日前，甲方如须改变所订产品的规格型号和数量及
发货时间、到货时间，乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就甲方的变更行为收取任何费用。
第8条产品保修、补货约定
8.1产品保修期年，时间从甲方工程竣工验收之日起计。
8.2保修期因乙方产品质量出现的问题负责免费更换，乙方在接到甲方更换的要求
后小时内进行更换本合同规定的质量要求的产品。
否则甲方有权单方面选择其他单
位的产品，因此发生的费用由乙方负责。
第9条违约责任
9.1合同签订后，除出现不可抗力的情况外，合同双方必须履行合同各项条款。
倘若无法履行合同时，违约者需向对方支付本合同总价的％作为不能履行合同之赔偿。
9.2乙方未按合同规定日期交货，乙方须支付甲方逾期部分货款总额每天 ______ %。
的违约金，并依法赔偿因此给甲方造成的损失，逾期交货超过天的，甲方有权单方面终止
合同。
9.3因为产品质量问题致使没有一次性通过工程竣工验收的，乙方应立即无偿换货并
在天内向甲方交送本合同规定的合格产品，向甲方支付未通过安装验收部分产品价
款的%违约金。
乙方逾期天未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使
第_______ 次没有通过安装验收的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还该部分不
合格产品的货款，并支付该部分价款%的违约金。
9.4乙方依法承担因为产品质量问题而给甲方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的损失。
9.5因为货物的包装、品种、型号、规格、包装、数量、质量问题致使未通过交货验收的，视为没有交货；乙方提供的货物与甲方确定的样品不符，视为没有交货因此造成逾期交货的,
按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。
9.6对因产品缺陷造成的人身、财产损害，乙方应根据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律规定赔偿。
第10条甲、乙方双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通
报不能履行或不能完成履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履
行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。
第11条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，向本
合同履行地有管辖权的人民法院提请诉讼。
第12条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本
合同规定将货款结算以后终止。
第13条本合同在执行期间，如有未尽事宜，经甲乙双方协商，签订补充协议，补充协议
与本合同具有同等法律效力。
第14条本合同用中文书写，一式份，双方各执份，具同等效力，未尽事宜，协商解决。
签署时间：年月日
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）。