定-污水泵采购合同(1)
水泵设备购销合同范文(6篇)
水泵设备购销合同范文购货方：以下简称甲方供货方：以下简称乙方.经甲乙双方充分协商,特立本合同,以便共同遵守。
一.购货内容：二、购销方式：1·货到工地，甲方向乙方支付货款，按实际到货金额付款后卸货至甲方指定地点。
2·乙方按照合同交完货物，甲方付款至合同款项____%(____元)。
剩余____%(____元)为质保金，于____年____月____日前付清。
三、本合同签字盖章后生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同,合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与合同具有同等效力.本合同一式二份,甲乙双方各执一份.四、未尽事宜，由双方协商解决，或向供货方或购买方任何一方所在地法院提起诉讼。
五、质保期：壹年零陆个月，保修期内质量问题包修包换。
人为引起产品的损坏，甲方自行承担费用。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日水泵设备购销合同范文（二）甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，甲、乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，经双方协商，就甲方向乙方购买给水、污水泵设备事宜，达成一致，特订立本合同。
项目名称：项目地址：1、设备的名称、规格型号、质量及数量(下表)2、合同价格2.1、设备总价为人民币(大写)：贰拾万壹仟捌佰肆拾元整，(大写)：20_______元。
总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、检验所需费用及税金，本合同总金额不得做任何变更与调整。
2.2、乙方按附表设备清单所列明的规格、型号、数量供货并运至南迪苑工地甲方指定卸货处并负责生活水泵系统设备安装及调试运行。
3、付款方式：3.1、货全部到工地7个工作日后，甲方支付合同总价的____%计?：：____元;3.2、生活水泵系统设备安装及调试运行合格后____个工作日后，甲方支付合同总价的____%计?：：____元;3.3、污水水泵系统设备安装及调试运行合格后____个工作日后，甲方支付合同总价的____%计?：：____元;3.4、质量保证金____%计?10092.00，设备运行满____个月，7个工作日后付清;乙方应严格遵守甲方财务部的付款规定及流程，并在每次申请款时提供合法的发票，工程款付至____%时，乙方开具____%全额发票。
水泵设备采购合同
水泵设备采购合同甲方（采购方）：XX水务有限公司乙方（供应方）：XX水泵制造有限公司鉴于甲方需采购水泵设备以满足其业务需求，乙方愿意根据以下条款和条件提供所需设备，双方达成如下协议：一、产品描述与规格1.1 乙方同意出售，甲方同意购买以下水泵设备：- 型号：XX-Pump1000- 规格：流量100m³/h，扬程50m，功率30kW- 数量：10台- 单价：人民币30,000元- 总价：人民币300,000元1.2 所供水泵设备应符合甲方提供的技术规格要求，并具备相应的质量标准证明。
二、交付2.1 乙方应在合同签订后的30日内，将水泵设备交付至甲方指定地点。
2.2 乙方负责设备的运输，并承担相关运费。
三、付款条件3.1 甲方在合同签订后10日内支付合同总价的30%作为预付款。
3.2 甲方在收到货物并验收合格后的30日内支付剩余70%的货款。
四、质量保证与售后服务4.1 乙方保证所供水泵设备为全新且无缺陷，并承诺提供12个月的质量保证期。
4.2 乙方应在接到甲方维修请求后的24小时内响应，并在72小时内派遣技术人员进行维修。
五、违约责任5.1 如乙方未能按时交付设备或设备不符合合同规定的规格和质量要求，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的1%。
5.2 如甲方未能按约定时间支付货款，应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金为未付款项的每日0.5%。
六、争议解决6.1 双方应通过友好协商解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议。
如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他条款7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________签订日期：____年__月__日（以上内容仅供参考，具体合同内容应根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。
污水泵招标文件
污水泵招标文件一、招标项目基本情况1、项目名称：污水泵采购及安装项目2、项目地点：＿____3、项目内容：本次招标旨在采购一批污水泵，并完成安装调试工作，确保其正常运行，满足污水处理需求。
二、招标范围及要求1、招标范围本次招标包括污水泵的设计、制造、运输、安装、调试、培训及售后服务等。
2、设备要求（1）污水泵的性能应稳定可靠，能够在恶劣的工作环境下长期连续运行。
（2）具有高效节能的特点，能有效降低运行成本。
（3）具备良好的耐腐蚀、耐磨损性能，适应污水的特殊介质。
3、技术参数要求（1）流量：＿____m³/h（2）扬程：＿____m（3）功率：＿____kW（4）转速：＿____r/min（5）工作温度：＿____℃（6）防护等级：＿____（7）绝缘等级：＿____4、质量保证（1）供应商应提供产品质量合格证书及相关检测报告。
（2）设备质保期不少于_____年，在质保期内，供应商应免费提供设备的维修、更换零部件等服务。
三、投标人资格要求1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照。
2、投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、投标人应具备相应的生产或经营许可证，所提供的产品应符合国家相关标准和行业规范。
4、投标人应具有类似项目的业绩，并提供相关证明材料。
5、投标人应具有完善的售后服务体系，能够及时响应并解决用户的问题。
四、投标文件的编制1、投标文件应包括以下内容：（1）投标函（2）法定代表人身份证明或授权委托书（3）企业营业执照副本、资质证书副本等相关证明文件（4）投标报价表（5）产品技术规格及性能说明（6）质量保证及售后服务承诺（7）类似项目业绩证明材料（8）其他相关资料2、投标报价（1）投标报价应包括设备的采购、运输、安装、调试、培训及售后服务等所有费用。
（2）投标报价应以人民币为计价单位，并注明税率。
3、投标文件的份数和封装（1）投标文件一式两份，一份正本，一份副本。
污水处理工程安装合同范本(3篇)
污水处理工程安装合同范本发包人：__________ 承包人：__________第一部分合同协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：污水处理厂三期项目设备安装及调试工程工程地点：污水处理厂三期工程规划红线内工程内容：工程建设内容包括污水级处理和污泥处理设备安装工程，四联体(粗格栅、进水泵房、细格栅、沉砂池)，A2污泥浓缩脱水机房，加氯间，除磷加药间，除臭装置，中水装置，污泥输送码头等厂区工艺建构筑物内的设备、管道、电气、自控、仪表安装及调试，本工程所需电缆的铺设，电缆头和电缆支架制作等，及工艺建构筑物外5米内所有管道和管件的安装。
(___万吨/日污水处理能力)(具体工程内容见合同附件。
)①E1包范围内的粗格栅、细格栅、沉砂系统设备、鼓风机系统设备、污水泵类系统设备、沉淀池刮吸泥机设备、曝气系统空气管道、非标类设备(含闸门，除臭装置，加氯装置、中水装置和污泥料仓等)、阀门类设备、设备配套电气控制设备的安装与调试;②E1包范围内所有设备和材料的安装;E1包范围内所有支架、料斗、不锈钢平台、检修架和储槽的制作;E1包内的管件(弯头、异径等)现场根据情况能制作的尽量制作，不能制作的由发包人采购成品交由承包人安装;③E1包范围内高低压电气设备、自动控制及仪表系统设备的安装和配合调试工作，E1包范围内电气设备的现场测试工作，协调与其它安装承包商如外部供电安装的工作;④负责临时设施的搭拆;配合设备开箱检验;⑤协助发包人进行E1包范围内所有机电设备的联动试车，配合试运行工作;⑥除发包人提供的设备和主材料之外的，安装工程所需的辅助材料;⑦除发包人提供的设备和主材料之外的，安装工程所需支架和辅件等的制作和安装;⑧承包人应完成上述由其负责安装的设备及材料的卸车、转运、存储、保管、组装、安装、单机调试、联动调试、试运行、试验、安装缺陷处理及交接验收。
水泵采购合同模板
水泵采购合同模板甲方（采购方）：_____________地址：_____________联系人：_____________电话：_____________乙方（供应方）：_____________地址：_____________联系人：_____________电话：_____________鉴于甲方需购买水泵设备，乙方愿意根据以下条款和条件供应所需水泵，双方达成如下协议：1. 产品信息1.1 产品名称：_____________1.2 型号规格：_____________1.3 数量：_____________1.4 单价及总价：_____________2. 质量要求2.1 乙方须保证所供水泵符合国家相关标准及行业规范。
2.2 产品应具备良好的工作性能和安全性，且无设计缺陷。
2.3 乙方应提供产品质量检验报告和合格证明。
3. 交付3.1 交货日期：自合同签订之日起计算，乙方应在____天内完成交货。
3.2 交货地点：_____________3.3 运输方式及费用承担：_____________4. 安装与调试4.1 乙方负责产品的现场安装与调试工作。
4.2 安装调试完成后，甲方有权进行验收，乙方应确保安装质量满足甲方要求。
5. 付款方式5.1 甲方在合同签订后____天内向乙方支付合同总价的____%作为预付款。
5.2 甲方在收到乙方发货通知后支付剩余____%的货款。
5.3 乙方在收到全部款项后，向甲方提供相应金额的正规发票。
6. 售后服务6.1 乙方提供____年的免费保修服务。
6.2 在保修期内，因产品质量问题导致的故障，乙方应负责免费维修或更换。
6.3 保修期后，乙方应提供终身维修服务，仅收取成本费用。
7. 违约责任7.1 如乙方未能按期交货或产品不符合约定的质量要求，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为违约部分合同金额的____%。
7.2 如甲方未能按约定支付货款，应向乙方支付逾期付款的____%作为滞纳金。
诺赛潜水排污泵检测报告
诺赛潜水排污泵检测报告潜水排污泵采购合同潜水排污泵采购合同需方单位（甲方）：供方单位（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和工程建设正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条材料供应工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条供应的材料名称：潜水排污泵。
第三条材料标的、数量、价款注：1）上述综合单价为固定单价，不得因市场行情波动而变化，上述综合单价已包括但不限于到交货地点的运输费用、运输中的损耗费用、装卸费、材料检测费；运输费、运输损耗费、装卸费、材料检测费等不可另行追加计算。
发生如下情况可做调整：1、工程设计作较大的修改造成规格型号发生较大变化；2因甲方实际需要调整原设计方案。
2）合同总价为完成合同规定的材料数量和质量要求的总价，不因市场变化、运输、保险、劳务、兑换率浮动而变动。
3）当工程施工完成后如有多余未拆封材料应由乙方无条件回收，其数量要从已签收的数量中扣除，最终结算数量按甲方实际需要的数量为准。
第四条材料遵循的质量和技术标准要求1、乙方应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应材料。
有国家或部颁技术质量标准要求的按现行的国家或部颁技术质量标准要求约定，如约定高于现行国家或部颁技术质量标准要求的或尚无国家或部颁标准按行业标准或企业标准的或其他标准约定的，甲、乙方必须明确。
2、乙方应按现行的国家标准或部颁或甲乙双方约定的标准规定，随每批产品提供《产品合格证明》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》、《产品准用证》和其他相关技术质量资料。
4、其他要求：详见附件4主要材料设备技术参数与清单。
第五条验收标准、方法及提出异议期限：1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《产品合格证明》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》、《产品准用证》和其他相关技术质量资料，否则，甲方有权拒收。
供水设备安装合同范本(4篇)
供水设备安装合同范本甲方：签定地点：乙方：签定时间：合同内容：一、乙方为甲方设计安装电脑自动化恒压供水设备台，设计安装按照甲方提供的技术参数要求。
供水量m3/h，扬程m。
二、系统配置包括：1、变频控制柜台，主机品牌，功率KW。
2、潜水电泵台，主体品牌，功率KW。
3、配套管路，m。
4、其它：____________________________________________________。
三、以上内容设备定价为(不含税)(￥：)。
四、在设备安装前，甲方负责将设备动力电源安装到位，电源电压应符合正常运行范围。
五、乙方确保产品质量，并按约定时间完成调试。
自设备安装之日起，全套设备保修一年(人为损坏，自然灾害除外，如雷击等)。
一年后如出现故障，只收取维修成本费。
六、付款方式：合同签定之日，甲方付设备款元，待设备安装调试完毕正常运转后三日内一次性付清。
七、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
该合同一式两份，双方各执一份。
甲方：__________ 乙方：__________电话：__________ 电话：__________ ____年____月____日供水设备安装合同范本（二）甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)一、总则依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、行政法规的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就供水设备采购、安装、调试事项协商一致，订立本合同。
二、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.产品概况：1)、上述总价中包括：设备款、运输费、安装费、安装调试费、后期售后服务费、税费等所有费用。
2)、安装及施工范围：供水设备主体安装3)、安装范围：供水设备主体安装、水泵至控制柜电缆线配____米含在报价内，配电房连接控制柜电缆不在此工程范围内。
4)、设备参数是乙方根据甲方招标技术要求来进行选型配置的，完全满足甲方招标技术要求。
5)、乙方保证货物为全新产品，质量、规格和性能与本合同附件《配置清单》约定文件所载内容相符，本合同附件《配置清单》应与本合同同时签订。
污水提升泵合同范本
污水提升泵合同范本污水提升泵采购合同甲方（采购方）：_____________________乙方（供应方）：_____________________鉴于甲方需要采购污水提升泵，乙方愿意提供相关产品和服务，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下协议：一、产品描述1. 产品名称：污水提升泵2. 产品型号：_____________________3. 产品描述：_____________________4. 产品数量：______台5. 产品单价：______元/台6. 产品总价：______元二、产品质量及技术标准1. 乙方应保证所供产品为全新、未使用过的合格产品，并符合国家相关标准及甲乙双方约定的质量要求。
2. 产品质量保证期为自产品安装调试完成并经验收合格之日起______个月。
在质量保证期内，如产品出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
3. 乙方应向甲方提供产品的相关技术资料，包括产品说明书、产品检验报告等。
三、交货及安装调试1. 交货地点：甲方指定地点。
2. 交货时间：乙方应在本合同签订之日起______个工作日内将货物送达交货地点。
3. 安装调试：乙方应负责产品的安装调试工作，并确保产品能够正常运行。
4. 包装及运输：乙方应采用适当的包装方式，确保产品在运输过程中不受损坏。
包装及运输费用由乙方承担。
四、付款方式1. 合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的______%作为预付款。
2. 产品安装调试完成并经验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的______%。
3. 剩余合同总金额的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、售后服务1. 乙方应提供______小时售后服务，及时响应用户的问题和需求。
2. 在质保期内，如产品出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后______小时内派人到现场进行维修或更换。
水泵采购合同(推荐3篇)
水泵采购合同(推荐3篇）水泵采购合同（1）甲方(采购方)：乙方(供货方)：一、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建筑材料采购事项协商一致，签订本合同。
二、质量标准:执行国家规定标准合格乙方应按甲方计划使用时间前向甲方材料部门提交厂家资质、产品合格证、材料检测报告等相关资料5份。
乙方负责到北京指定检测部门进行检测(监理在材料中指定样品，乙方负责检测)，检测费用由乙方承担，检测不合格乙方负责退货，所发生的一切费用全部由乙方负责，因乙方材料不能按照甲方规定时间到场或因质量问题检测不合格所耽误的工期损失由乙方负责相应赔偿。
三、合格率达到国家标准。
四、交货方式、地点和运杂费负担：五、验收：建筑材料按甲方的要求送至甲方指定的现场后，必须经甲方材料部门负责人、专业工长进行验收。
1、验收标准：根据本合同中第二条质量标准进行建筑材料的质量验收。
2、验收方法：)检查建筑材料的各项资料是否符合标准及规范要求;)技术安全部门功能性验收;)质检部门及监理部门的专业验收;)送货时携带近期检测报告\产品合格证并盖红章一试五份方可进行结算。
六、结算方式：本合同按三次支付，合同签订三日内甲方支付给乙方合同总金额的50%，余额在工程竣工验收合格后支付至结算总金额的预留结算总金额的中间不予结算。
以双方确认的项目部结算单为唯一付款依据。
乙方必须委托专人贺国宾且相对固定在此日期内进行结算。
七、付款办法和期限：1、根据本合同第六条约定的结算凭证，合同签订三日内支付总金额的余额在工程竣工验收合格后支付至结算总金额的2、有质量保修年限要求建筑材料，在保修期内(自竣工备案之日起两年内)预留结算总金额的5 %作为质量保证金。
待保修期结束一个月后，将质量保证金付清。
八、违约责任：1、合同生效后任何一方全部或部分取消合同，即构成违约，应向对方支付合同总价2、因不可抗力造成合同不能履行的，供需双方协商并根据客观情况减轻或免于承担违约责任。
物业水泵设备维修招标
一、招标公告为了确保我司物业水泵设备的正常运行，提高物业服务质量，现对物业水泵设备进行维修招标。
欢迎具有相关资质和经验的单位参与投标。
二、招标单位招标单位：XXX物业公司三、招标内容1. 招标项目：物业水泵设备维修2. 维修范围：包括但不限于以下水泵设备：- 管道泵- 污水泵- 水箱泵- 水泵控制柜3. 维修地点：XXX物业公司管辖范围内的所有物业小区4. 维修时间：自合同签订之日起至2023年12月31日四、投标单位资格要求1. 具有独立法人资格，持有有效的营业执照。
2. 具有相关水泵设备维修资质，具备承担本项目的维修能力。
3. 具有良好的商业信誉和售后服务体系。
4. 在近三年内没有因维修服务问题被投诉或处罚的记录。
五、投标文件要求1. 投标书应包括以下内容：- 投标单位的基本情况，包括公司简介、资质证书、业绩证明等。
- 维修方案，包括维修技术、维修时间、维修费用、售后服务等。
- 投标报价，包括维修费用、材料费、人工费等。
2. 投标文件应密封，并在封口处加盖公章。
3. 投标文件提交截止时间：2023年X月X日17:00时。
4. 投标文件提交地点：XXX物业公司采购部。
六、招标流程1. 投标单位提交投标文件。
2. 招标单位对投标文件进行初步审查，确定合格投标单位。
3. 组织专家对合格投标单位的维修方案进行评审。
4. 招标单位根据评审结果，确定中标单位。
5. 签订维修合同。
6. 中标单位按照合同约定进行维修。
七、其他事项1. 本招标公告的解释权归招标单位所有。
2. 投标单位在投标过程中应遵守国家有关法律法规，不得以任何形式行贿。
3. 投标单位应保证投标文件的真实性、有效性。
4. 招标单位对投标单位的投标文件保密。
5. 招标单位有权对投标单位进行实地考察。
八、联系方式联系单位：XXX物业公司采购部联系人：XXX联系电话：XXX-XXXXXXX电子邮箱：***********九、注意事项1. 投标单位应仔细阅读本招标公告，确保投标文件符合招标要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
嘉源公馆商住楼工程
污水泵采购合同泵
签订合同地点：德宏州芒市阔时路88号南方电网旁嘉源置业办公楼签订合同时间：2013年7月*日
甲方：德宏州嘉源置业
乙方：**
依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，经双方协商就甲方所需材料采购事宜，订立本合同以共同遵守。
工程名称：嘉源公馆商住楼
工程地点：德宏州芒市阔时路88号南方电网旁
第一条：所购设备的名称、规格、数量、价格。
1、合同价款为乙方送至甲方指定工地仓库落地价（并按照要求码放整齐）
2、除本合同另有规定外，合同一旦签订，产品的单价就视为包括所需的一切附
带杂项和劳务，无论该杂项和劳务是否表明于本合同中。
3、设备进场后如需对物资数量进行增减或调整，应按合同单价多退少补。
4、合同中的单价无论市场价格上调或下调，均不予调整，由乙方承担市场风险。
5、合同交货期：为合同签订后20天交货
设备品牌：
合同价款（大写）：陆万叁仟肆佰叁拾捌元整；
注：合同最终结算价款按照双方实际签认的数量计取。
第二条：质量技术要求及验收标准及方法
1、乙方提供设备说明书、合格证、检验报告、质量保证书等技术文件（齐全有效）。
2、泵体球墨铸铁制造，流道光滑、无瑕疵，所有水过流部分必须无锐角，
叶轮需用键牢固地固定在轴上，叶轮和轴需采用部锁定装置。
叶轮与泵体需采用正装结构，叶轮可直接从泵体提出，方便现场维修、保养。
3、泵体设置一个指示转动方向的标志。
每台设备安装标识牌，标识牌上的字需采用防腐、防水，保证字迹清晰。
标识牌包括以下容：设备名称和型号；设备、制造厂的名称、设备编号、出厂日期及商标；泵的主要性能参数，包括：额定流量、扬程、额定转速、功率、泵重量等。
同时，在泵的外表面还贴有产品警示标志，提醒用户在产品到达现场后主要的注意事项，如：严禁把电缆放入水中、严禁把电缆当作起吊工具、检查螺栓连接的松紧、注意叶轮的旋转方向等，以确保设备在下水前处于一种良好的状态。
4. 电机绝缘良好；设有浮子开关、热敏元件，对泵及电机实现漏水漏油漏电过热保护。
控制柜为潜水排污泵专用控制柜，一控二，一控一，电机应有过载、过热保护，其控制信号类别应明确端子接线图齐全。
电缆接线与电机为全封闭防水（电缆、电机为防水型）
第三条：供货方式
1.供货方式：乙方按甲方计划型号、规格及数量送货至甲方指定地点卸货并码放整齐.
2.交货地点：乙方按甲方计划数量如数送货至甲方指定地点，由乙方须邀请甲方、监
理公司及总包方进行现场验收，同时提交齐全有效的设备说明书、合格证、检验
报告、质量保证书等技术文件和材料清单。
对乙方所供设备及配件按计划及质量
要求进行验收。
共同签字确认。
4.运输及费用：乙方按甲方要求送货发生的运输费及其他一切相关费用均由乙方自理。
5.产品包装：木箱包装，包装物不回收。
供方确保此包装不影响产品的质量要求
第四条：付款方式及时间：合同签订无预付款，设备全部到甲方指定地点付设
备款壹万元其余设备款竣工2个月后付至合同结算价的95%，留5%质保金在2年保修期后无息付清（以四方合格验单日期为准）。
以上付款时乙方出具甲方财务要求的发票。
第五条：乙方要为甲方提供最优惠的价格，不得对甲方有关人员给予回扣或变相回扣，如违背本条，甲方将取消合同或不支付材料余款。
第六条：合同结算以施工图纸和甲方的验收合格签证单为结算依据，结算方式：按双方签认的收料数量合同单价。
第七条：双方责任，
（一）甲方责任
1．甲方按规定时间及方式向乙方付款、甲方不得以任何理由拖欠货款，验收不合格除外。
如甲方不能按当时双方协商的付款方式付款则乙方有权停止供货。
2．甲方按合同规定接受材料，组织验收、并指定卸货地点，产品验收合格后甲方验收人员不得以任何理由拒收货物。
（二）乙方责任
1．按照甲方需用计划的要求，将本合同约定的材料保质、保量、及时、齐备配套地供应到甲方指定地点，所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由于上述原因延误交货时间，每延期一日，乙方应按延期交货部分货款总值的5%向甲方支付违约金。
2．进场的污水泵、配电箱及附件必须符合设计、规及甲方提出的要求，并需要在污水泵、配电箱进场验收的同时提供该系列污水泵、配电箱的质量检验部门的质量检测报告。
对污水泵、配电箱的质量要求不限于施工前后的任何时间及在工程完工之后的保修期。
乙方按技术规格书说规定的围进行设备供货、检验、运输并提供安装指导，人员培训、调试、试运行期间的售后服务。
乙方对所供设备是满足工艺操作要求以及设备质量承担全部责任
3．甲方验收前的成品保护工作由乙方负责，成品保护工作不发生任何费用。
4、乙方负责设备整体调试(达到设备正常运行)。
自设备经过四方竣工验收合格，投入正常使用60日后进行免费保修服务，免费保修服务期限为24个月。
进入保修期，如工程出现质量问题，乙方在接到甲方通知后，24小时之到设备安装现场处理，维修不好无偿进行更换，不得影响正常使用且不得因此提出任何异议。
5、如不能及时到场处理，甲方有权采取完善措施，其费用在工程质保金中扣除。
第八条：纠纷解决方法
甲乙双方出现合同纠纷时，应首先通过充分协商解决，协商不成的，交甲方所在地的仲裁部门仲裁解决，或向当地法院提起诉讼。
条文中的（设备）是指水泵、配电箱
第九条：本合同一式两份，经双方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签章后生效。
（若此合同为法定代表人授权的委托代理人，必须将授权书附后，方可签订合同。
）甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
：：
传真：传真：。