配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。
二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。
2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。
3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。
三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。
五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。
2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。
如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。
新建配电工程施工合同范本
新建配电工程施工合同范本一、合同当事人信息甲方（业主）：_____________________（详细填写业主单位全称）乙方（承包方）：_____________________（详细填写承包商全称）二、工程概况项目名称：_______________________工程地点：_______________________工程内容：包括但不限于新建配电室、敷设电缆、安装配电设备、调试及验收等工程内容。
三、工程质量1. 乙方必须按照国家有关标准和规定执行施工，保证工程质量符合国家规定的标准。
2. 工程竣工后，应通过甲方或甲方指定的第三方进行验收，验收合格后方可交付使用。
四、工程期限1. 开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素影响施工进度，双方应及时协商确定新的工期。
五、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币____元整（大写：________________元整），包含所有材料费用、人工费、管理费等。
2. 支付方式：预付款、进度款、结算款等方式，具体支付比例和时间由双方协商确定，明确写入合同中。
六、违约责任1. 如乙方未能按期完成合同约定的工程内容，应按每日未完工程价值的千分之五支付违约金。
2. 如甲方未能按约定支付工程款项，每逾期一日，需向乙方支付应付款项千分之一的滞纳金。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
4. 本合同解释权归甲方所在地的法律机构所有。
本合同范本旨在为新建配电工程施工提供一个标准化、规范化的参考文本。
在实际运用中，根据工程具体情况，甲乙双方应当充分沟通，对合同内容进行适当调整以适应实际需要，确保合同的顺利执行和工程建设的圆满完成。
配电工程施工合同完整版doc(二)2024
配电工程施工合同完整版DOC（二）合同编号：__________________甲方：__________________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________电子邮件：_______________________乙方：__________________________注册地址：_______________________联系电话：_______________________电子邮件：_______________________鉴于甲方拟委托乙方承担配电工程施工项目，甲乙双方经友好协商，达成以下合同条款，以确保工程质量和双方权益：第一条项目概况1.1 项目名称：1.2 所在地点：1.3 工程规模：1.4 工期：1.5 工程造价：第二条合同范围2.1 甲乙双方同意按照本合同约定的规定和要求，合作开展配电工程施工项目。
2.2 施工范围包括但不限于：（详细描述施工范围）第三条工程报价3.1 乙方向甲方提交了详细的工程报价表，双方确认并签署附件一：工程报价表。
3.2 工程报价须同时满足以下要求：（1）价款合理，符合市场行情；（2）不得含有任何暗示或明示的附加费用。
第四条工期要求4.1 工期由双方协商确定，并详细列入附件二：工期计划表。
4.2 工期计划表应明确列出项目的开始日期、结束日期以及各个关键节点所需时间。
4.3 若非不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应按照约定的工期完成工程。
第五条工程质量5.1 乙方承诺按照国家相关标准和规定进行配电工程施工，确保施工过程和施工质量符合要求。
5.2 甲方有权对乙方进行工程施工质量监督和检查，乙方应积极配合并做出相应的整改。
5.3 工程完工后，乙方应提供工程验收报告和相关资料，以确保工程符合合同约定的质量标准。
第六条工程支付6.1 工程支付以阶段性支付方式进行，具体支付计划见附件三：工程支付计划表。
专变配电工程施工专业分包合同
专变配电工程施工专业分包合同（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作范文、党团范文、演讲范文、心得体会、合同范本、条据书信、礼仪范文、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work sample essays, party and youth group sample essays, speech sample essays, personal experiences, contract sample essays, normative letters, etiquette sample essays, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!专变配电工程施工专业分包合同专变配电工程施工专业分包合同篇1承包人：分包人：签订地点：签订日期：20XX年XX月XX日工程承包人：（以下简称甲方）工程分包人：（以下简称乙方）为加快项目工程施工进度，依照《中国民法典》、《中国建筑法》及有关法规、规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
配电室设备安装工程施工合同范本
配电室设备安装工程施工合同范本合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施配电室设备安装工程，乙方具备相关资质及经验，自愿签订本合同，共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________配电室设备安装工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方报价应包含：设备安装、调试、培训、售后服务等全部费用。
2.3 合同价款支付方式：（1）本合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%；（3）剩余10%作为质保金，质保期（自工程验收合格之日起）满无质量问题后支付。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和设计要求施工，确保工程质量。
3.2 工程验收标准：__________3.3 验收方式：__________第四条工期4.1 合同约定的工期为：__________。
4.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
第五条技术支持和售后服务5.1 乙方应提供完整的技术资料和操作培训。
5.2 乙方自工程验收合格之日起提供__________年的质保期。
5.3 质保期内，乙方负责设备的维修、更换等售后服务。
第六条保密条款6.1 双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
6.2 保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
第七条违约责任7.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
7.2 如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
配电工程合同算施工合同吗
配电工程合同算施工合同吗我们需要明确什么是配电工程合同，以及什么是施工合同。
配电工程合同是指由发包人与承包人签订的关于配电设施建设的合同，其内容主要包括了配电工程的设计、施工、调试、验收等环节。
而施工合同则是由建设单位与施工单位签订的，关于建筑工程施工任务的约定。
从定义上看，配电工程合同属于施工合同的一种。
因为无论是配电工程还是建筑工程，其核心都是施工活动，都需要按照约定的时间、质量、成本完成特定的建设任务。
同时，两者在合同形式上也有很多相似之处，如都需要明确工程量、工期、工程质量、工程造价等内容。
虽然配电工程合同可以看作是施工合同的一种，但是它们之间也存在一些差异。
比如，配电工程更注重电力系统的设计和安装，而施工合同则可能涉及到更多类型的工程任务。
由于电力系统的特殊性，配电工程合同在安全、技术要求等方面可能会比一般的施工合同更为严格。
因此，当我们说“配电工程合同是否算作施工合同范本”时，答案是肯定的。
但是，我们也需要注意到，虽然它们在很多方面都有共通之处，但是由于涉及到的专业领域不同，因此在具体的内容和要求上可能会有所区别。
无论你是要签订配电工程合同，还是要签订施工合同，都需要对合同的各项条款进行详细的了解和研究，以确保自己的权益得到保障。
同时，也需要根据具体的工程项目特点，选择适合的合同类型，以便于更好的完成工程建设任务。
需要强调的是，无论何种类型的合同，都必须遵守国家的法律法规，尊重市场规则，公正公平地进行交易。
只有这样，才能保证合同的合法性和有效性，也才能为工程建设的顺利进行提供有力的法律保障。
小区配电施工合同范本
合同编号：____甲方（发包方）：____乙方（承包方）：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的小区配电施工工程项目的建设，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：____小区配电施工工程1.2 工程地点：____1.3 工程内容：包括但不限于配电室、变压器、高低压电缆、配电柜、计量柜等设备的安装，以及相关土建工程、电气工程、调试、验收等。
1.4 工程规模：____1.5 工程质量标准：符合国家电力行业标准及甲方要求。
二、合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 付款方式：本合同价款分三次支付。
第一次付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%；第二次付款：工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；第三次付款：工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的40%。
2.3 乙方应按照合同约定的付款方式接受付款。
三、工期3.1 工程开工日期：____年____月____日。
3.2 工程竣工日期：____年____月____日。
3.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
四、质量保修4.1 乙方应保证工程质量，工程验收合格后，质保期为____年。
4.2 在质保期内，因乙方原因造成的工程质量问题，乙方应负责修复并承担由此产生的费用。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应当按照逾期交付工程部分的价款向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期交付部分价款×逾期交付天数×日违约金率（日违约金率为本合同总价款的0.5‰）。
5.2 乙方未按照合同约定的质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担由此产生的费用。
六、争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
配电工程建设施工合同模板
配电工程建设施工合同模板一、合同基本信息甲方（业主）：________乙方（承包商）：________项目名称：________项目地点：________合同编号：________签订日期：________二、工程概述本合同旨在明确甲乙双方在________（工程名称）配电工程建设施工过程中的权利、义务与责任。
该工程包括________（具体工程内容），旨在实现________（工程目标）。
三、施工范围及标准乙方应根据国家相关标准和行业规范，完成以下施工任务：1. 施工图纸所示的全部工程内容；2. 施工过程中的相关测试与调试工作；3. 竣工验收及必要的技术培训和售后服务。
四、合同价格合同总价为人民币________元，包含所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
五、工期要求工程计划开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。
乙方应确保工程按期完成，如遇不可抗力因素需延期，应及时与甲方协商确定。
六、质量保证乙方必须保证工程质量符合国家标准及甲方要求，对存在缺陷的部分负责无偿修复或更换。
七、安全责任乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障施工现场安全，对因施工导致的人身伤害或财产损失负责赔偿。
八、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
十、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
这份配电工程建设施工合同模板范本旨在为甲乙双方提供一个标准化、规范化的合作框架，确保工程顺利进行，同时保护双方的合法权益。
在实际应用中，应根据具体工程项目的特点和需求，对合同条款进行适当的调整和补充，以达到最佳的合作效果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
配电工程施工合同（NO:20080032号）甲方:安徽省电力公司宿州供电公司乙方:宿州市明达电力服务有限公司按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及《环境保护法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1工程名称：金泰路配电线路工程。
2.工程地点：市区工程内容：配电线路承包范围：建筑、安装工程1.2开工日期：2008年9月1日竣工日期：2008年11月1日总日历日期：2008.9.1-2008.11.11.3质量等级：合格1.4合同价款：120万第2条合同文件适用的法律和标准规范。
2.1适用法律法规：《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程施工合同管理办法》、《安徽省建设工程合同监督管理办法》。
2.2适用标准、规范 GB 50150-91、GB 50169-92、GB 50168-92、GB 50171-92、GB 50173-92、GBJ 147-90、GBJ 149-90、《安徽省电力公司中低压城网技术导则》、《安徽省电力公司电缆敷设（直埋）典型设计》、《宿州电业局中低压配电网技术原则》、《宿州电业局10KV配网工程验收规范》。
第3条图纸3.1图纸提供日期：2008年7月18日3.2图纸提供套数：叁套第4条甲方驻工地代表。
4.1甲方驻工地代表及委派人员名单：乔庭银、张杰、张刚毅、李淮生第5条乙方驻工地代表：樊书峰、余国栋、刘桂祥第6条成品保护的要求：已竣工工程未交付甲方验收之前，乙方应保证成品不致被盗或损坏。
保护期间发生损坏，乙方应自费予以修复。
第三方原因造成损坏，１经过甲方协调，由责任方负责修复；或乙方修复，由甲方承担追加合同价款。
甲方在竣工验收前使用，发生损坏的修理费用，由甲方承担。
第7条进度计划7.1乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：2008年8月20日7.2甲方代表批准的时间：2008年8月22日第8条工期延误。
对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。
1、工程量变化和设计变更；2、一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；3、不可抗力；4、甲方代表同意给予顺延的其它情况。
乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。
第9条检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改、承担由自身原因导致返工、修改的费用。
因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。
以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。
以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。
除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。
第10条工程质量等级。
工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。
第11条隐蔽工程、中间验收。
乙方应在自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。
乙方准备验收记录。
验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。
工程质量符合规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方２可进行隐蔽或继续施工。
甲方代表不能按时参加验收，须在开始验收24小时前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天，甲方代表未能按以上时间提出延期要求、不参加验收，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。
11.1 隐蔽工程、中间验收部位：所有现场浇筑的基础、接地工程和甲方认为需要中间验收的工程。
第12条验收和重新检验。
甲方根据乙方提出的验收申请，组织和邀请必要的单位和个人进行验收。
验收严格依据国家颁布的相关施工验收标准进行，若发现施工质量缺陷，甲方应在验收后5日内向乙方提出消缺通知。
否则，可视为工程通过施工验收。
乙方在接到消缺通知后7日内应消除缺陷，并再次申请验收。
重新检验的程序与验收程序相同，但重新检验不得超过两次。
若经两次重新检验，缺陷仍然不能消除，则视为乙方施工质量不合格，乙方应承担违约责任和发生的相关费用。
第13条合同价款的调整。
13.1 调整的条件：1.甲方代表确认的工程量增减；2.甲方代表确认的设计变更或工程洽商；3.工程造价管理部门公布的价格调整；4. 一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；5.合同约定的其它增减或调整。
13.2调整的方式：乙方应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表，甲方代表批准后通知乙方。
甲方在收到乙方通知后10天内不作答复，视为已经批准。
第14条工程预付款。
14.1预付工程款总金额:14.2预付时间和比例：第15条甲方供应材料、设备的要求（附清单）：质量合格、供应及时（物资公司采购）15.1甲方供应材料（由物资公司采购），经乙方验收后，由乙方负责保管。
由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
第16条乙方采购材料设备。
无第17条设计变更。
乙方对原设计进行变更，必须经甲方代表同意，并由甲方取得以下批准：1.超过原设计标准和规模时，必须经原设计和规划审查部门批准，取得相应投资和材料指标；2.送原设计单位审查，取得相应图纸和说明。
施工中甲方对原设计进行变更，在取得上述两项批准后，向乙方发出变更通知，３乙方按通知进行变更，否则，乙方有权拒绝变更。
第18条竣工验收。
18.1乙方提交竣工资料和验收报告的时间：工程竣工后7日内。
18.2乙方提交竣工图的时间和份数：工程竣工后7日内，乙方应向甲方提供竣工图2份。
第19条竣工结算。
19.1结算方针：竣工报告批准后，甲方根据乙方提交的工程结算书经审计后办理竣工结算。
19.2甲方将拨款通知送达经办银行的时间：甲方在结算报告批准后30日内将拨款通知送经办银行支付工程款。
第20条保修。
20.1保修内容、范围：乙方承担工程投运后因工程质量问题造成的修理和更换。
20.2保修期限：保修期自工程竣工投运之日开始一个日历年。
20.3保修金额和支付方法：扣除工程款中3%作为保修金，修理和更换费用从保修金中支出。
保修开支超出保修金部分由乙方补足。
待保修期结束后，根据保修的开支，甲方在保修期满后7日内退还剩余保修金。
第21条违约。
21.1违约的处理：甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任。
相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。
乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。
21.2违约金的数额：工程造价的10%。
21.3损失的计算方法：计算包括工程直接损失和因此造成的间接损失在内的经济损失。
21.4甲方不按时付款的利息率：按合同付款日银行贷款利率计算。
第22条安全施工。
乙方应严格按照电力工程安全施工的有关规定，采取严密的安全防护措施和适当的施工技术。
因乙方自身安全措施不完善和使用的施工技术不当造成事故，由乙方承担事故责任和因此发生的全部费用。
４发生重大伤亡事故，乙方应按照有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。
鉴于甲方行业的特殊性，乙方应将工程造价的30%作为安全抵押金，该抵押金在工程安全竣工后，由甲方随同工程其它应付款项支付。
第23条环境保护。
乙方应严格按照环境保护相关的法律、法规有关规定执行，在施工过程中采取切实可行的措施，保护环境和自然植被，施工结束尽量恢复环境和自然植被并清理施工现场。
第24条工程分包。
乙方可分包土建部分工程。
乙方与分包单位签定分包合同后，应将副本送甲方代表。
分包合同与本合同抵触，以本合同为准。
分包合同不能解除乙方任何义务与责任。
分包单位的任何违约和疏忽，均视为乙方的违约和疏忽。
24.1分包单位和分包工程内容：安徽省萧县工程建设总公司宿州分公司承建铁塔基础工程。
第25条合同生效与终止。
25.1合同生效日期：本合同自签定之日起开始生效。
25.2合同终止日期：竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。
保修期满后，有关保修条款终止。
第26条合同份数：合同正本两份。
26.1合同副本份数：两份。
26.2合同副本的分送责任：各自分送。
合同订立时间：2008年8月28日发包方（章）：承包方（章）：地址：宿州市淮海中路118号地址：宿州市胜利西路法定代表人：黄启明法定代表人：梅后志委托代理人：委托代理人：电话：3072135 电话：3632030电挂：电挂：开户银行：中国工商银行宿州市支行开户银行：工行墉桥支行帐号：帐号：邮政编码：234000 邮政编码：234000５。