机房工程建设合同范本
机房建设工程施工协议合同范本6篇
机房建设工程施工协议合同范本6篇篇1机房建设工程施工协议合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商一致，就乙方承建甲方机房建设工程的有关事项，达成如下协议：一、工程名称：甲方机房建设工程二、工程地点：__________三、工程内容：_______，具体包括但不限于机房土建工程、电气工程、给排水工程、消防工程、智能化系统工程等。
四、工程工期：工程合同签订之日起____（自乙方接到甲方施工通知书之日起，不得超过____天）内完工验收。
五、工程质量：工程应符合国家相关法律、法规及标准的要求。
乙方应按照甲方提供的设计方案和施工图纸，保证工程质量合格。
六、工程造价：工程造价为__________元整（不含税）。
工程款支付方式为__________，具体分期支付比例和款项时间见附件《付款方式表》。
七、合同签订及生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效，在合同有效期内双方均不得擅自解除。
八、违约责任：任何一方违约，应按照法律规定承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
九、争议解决：双方在合同履行过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局裁决。
十、本合同正本一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方（委托方）：（盖章）乙方（承包方）：（盖章）日期：____年____月____日附件：《付款方式表》以上为机房建设工程施工协议合同范本，具体内容请根据实际情况进行调整和填写。
希望双方在合作中互相理解、信任，共同为工程的顺利完成和质量保障而努力。
祝合作愉快，工程顺利！篇2机房建设工程施工协议合同范本甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联系电话：经双方友好协商，就甲方拟在_____________（地点）进行机房建设工程，乙方愿为甲方提供相关施工服务，达成以下协议合同：一、工程内容1.1 甲方委托乙方进行机房建设工程，包括但不限于机房设计、结构施工、空调系统安装等相关工程内容。
机房建设工程施工合同正规版范本8篇
机房建设工程施工合同正规版范本8篇篇1发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：机房建设工程。
2. 工程地点：_________。
3. 工程内容：机房建设，包括机房装修、机房空调、机房消防、机房弱电等工程。
4. 工程造价：_________元。
二、施工工期1. 乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工期按时完成。
2. 如遇下列情况，乙方可顺延工期：（1）因甲方原因造成停工；（2）不可抗力因素导致无法施工。
三、付款方式及期限1. 甲方应在合同签订后7个工作日内向乙方支付工程款的30%作为预付款。
2. 乙方完成工程施工并通过验收后，甲方应在7个工作日内向乙方支付工程款的70%。
3. 乙方需提供正规发票进行结算。
四、施工要求及质量保证1. 乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合标准。
2. 乙方应使用合格的建筑材料和设备，确保工程质量稳定可靠。
3. 甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。
乙方应及时改进并重新验收。
五、竣工验收及保修1. 工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。
甲方应在收到申请后7个工作日内组织验收。
2. 验收时，乙方应提供完整的竣工资料和施工记录。
甲方应对工程质量和施工记录进行认真检查。
3. 保修期为竣工验收之日起一年。
在保修期内，乙方应对因施工原因造成的质量问题进行无偿维修。
六、违约责任及赔偿1. 甲方应按时支付工程款，如逾期支付，应按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。
2. 乙方应按时完成施工任务，如逾期交付，应按中国人民银行同期贷款利率向甲方支付利息。
同时，甲方有权扣除乙方部分工程款作为违约金。
3. 因一方违约造成另一方损失的，违约方应赔偿受损方的全部损失。
七、争议解决及法律适用1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
机房建设工程施工合同书6篇
机房建设工程施工合同书6篇第1篇示例：机房建设工程施工合同书甲方（委托方）：__________（盖章）__________（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：__________（盖章）__________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟在_____年__月__日委托乙方进行机房建设工程施工工作，双方经友好协商达成如下合同：第一条工程概况甲方拟委托乙方负责机房建设工程的施工工作，具体项目包括（但不限于）：机房设计与装修、空调设备安装、电力布线等。
第二条工程期限本合同工程计划工期为__天/月，具体工程开工时间为_____年__月__日，竣工时间为_____年__月__日。
第三条总价款本工程总价款为人民币______元整（￥______), 乙方应于工程竣工后向甲方提交最终结算价款清单。
第四条工程款支付方式1. 工程款支付方式分为预付款和尾款支付：预付款为总价款的__%（￥______), 工程开工以后七个工作日内甲方支付给乙方；尾款为总价款的__%（￥_____), 工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方。
2. 精确到款项支付的方式和时间屋乙方项目经理提出书面申请后付款。
3. 拖欠合同款日期设定为工程竣工后三个工作日，逾期不付，甲方应支付给乙方千分之四的逾期违约金。
第五条工程变更1. 若因设计需要或工程实际情况变更，需要进行工程变更的，应经双方书面协商一致后变更。
2. 工程变更额明细，由双方签署同意协议后，变更的款项由甲方支付给乙方。
第六条质量保证1. 乙方保证所承担的工程质量符合国家标准和甲方要求，保证在施工工期内竣工，并保修一年。
2. 因乙方施工工程质量引起的纠纷、赔偿等问题，乙方承担全部责任。
第七条合同解决争议本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构处理。
第八条合同终止1. 合同期满，合同自动终止；2. 双方一致解除合同；3. 乙方提前通知解除合同，提前通知期为____天，甲方按合同约定支付违约金后合同终止。
机房建设工程施工合同范文6篇
机房建设工程施工合同范文6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1机房建设工程施工合同甲方：____________________(以下简称甲方)地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方：____________________(以下简称乙方)地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________为明确双方权利义务，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担机房建设工程施工事宜，签订本合同。
一、工程内容及价格1.1 甲方委托乙方负责机房建设工程施工，具体包括但不限于：设计、采购设备、安装、调试等。
乙方应当按照相关法律法规和建设标准进行施工，确保建设工程质量。
1.2 工程合同总价为____________________（大写）人民币，并由双方友好协商确定，具体包括人工费用、设备费用、材料费用、运输费用等。
1.3 工程施工周期为_______（从合同签订之日起计算）个月，具体施工进度由双方协商确定。
二、支付方式2.1 甲方应在签订本合同后的_____（天、月）内，向乙方支付工程款的____%作为预付款，其余款项于工程竣工后_____（天、月）内一次性支付。
2.2 甲方未按照约定时间支付款项的，应当按照合同约定支付滞纳金。
三、质量要求3.1 乙方应当按照国家有关技术规范和标准要求，保证机房建设工程施工符合相关法律法规，并对工程质量承担相应责任。
3.2 工程竣工后，如发现质量问题，乙方应当及时进行整改，直至通过验收为止。
乙方承担因工程质量问题造成的一切后果和责任。
四、违约责任4.1 若甲方未按照约定支付款项，应当承担相应的滞纳金，并承担因此延误施工造成的损失。
4.2 若乙方未按照约定按时完成工程，应当承担迟延履约的责任，并承担因此产生的罚款。
机房建设工程施工合同详细版(10篇)
机房建设工程施工合同详细版（10篇）机房建设工程施工合同详细版 1甲方：____乙方：____就基站机房土建施工事宜，双方以平等、互利的原则达成如下协议：一、承包方式：甲方采取包工不包料的承包方式，把整个土建施工项目承包给乙方。
二、承包内容：1、按设计图纸文件的所有内容；2、施工现场的临时工棚；3、建筑物四周散水外1米的场地平整。
三、承包的总价款：1、甲方采取一次性包死的方式，总价为____ 元。
(大写：____ )；2、该价款包括施工班组简易人身保险。
四、付款方式：____1、开工前付仟元。
2、基础大脚完成后付3、地梁完成后付仟元。
4、柱及砌砖完成后付5、主体封顶后付仟元。
6、装修完成后付仟元。
7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。
五、工期：____1、自工开之日起45天内完成；2、本工程开工期为月3、乙方每提前壹天，甲方奖励反之，罚款____元。
六、甲方的责任：____1、甲方向乙方提供完整的图纸两套；2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场；3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场；4、施工的关键部位及技术要求较高的部分，甲方应派专人指导。
5、甲方保证进度款的支付；七、乙方的责任：____1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥；2、乙方负责施工用的`模板、支撑、小型设备、铁钉；3、乙方负责砼部分的养护；4、乙方不得以任何理由中途停止施工，如乙方中途退出施工，则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给，并罚违约金壹仟元。
5、乙方需按现行规范施工，保证工程的质量，如因施工而出现的质量事故所造成的损失，由乙方承担损失，损失的金额，甲方有权从承包总价中扣除。
甲方：____乙方：________年____月____日机房建设工程施工合同详细版 2甲方：_________________乙方：_________________甲方经经过招选，选定乙方作为移动动电视基站机房建设工程施工工单位，并委托乙方负责移动动电视基站建设所涉及的相关关事宜。
机房建设工程施工协议合同范本4篇
机房建设工程施工协议合同范本4篇篇1机房建设工程施工协议合同甲方：（委托方）单位名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________乙方：（承包方）单位名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________为了保证机房建设工程施工的顺利进行和双方权益的合法维护，甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信、友好协商的原则，就机房建设工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况甲方委托乙方进行机房建设工程施工，工程概况如下：1. 工程名称：机房建设工程2. 工程地点：________3. 工程范围：________4. 工程标准：按照国家相关标准和规范进行施工5. 工程进度：_______6. 工程费用：_______元二、工程工期1. 工程开始时间：_______2. 工程结束时间：_______3. 工程提前交付时间：_______4. 工程延期责任：乙方延期工程造成损失的，应承担相应的违约责任三、工程款支付1. 工程款总额为_______元，分期付款，具体支付方式如下：（1）预付款_______元，于签订合同后的_______天内支付；（2）首笔进度款_______元，于工程开工后的_______天内支付；（3）中期款_______元，于工程进度完成_______%时支付；（4）竣工款_______元，于工程验收合格后的_______天内支付；2. 工程款支付方式：_______四、施工责任1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保施工质量，保证工程进度；2. 乙方应按照甲方的要求进行工程管理，做好阶段性的施工报告，并及时沟通工程进展情况；3. 乙方应按照合同要求进行材料采购和施工人员配备，确保工程质量和进度；4. 如乙方因自身原因造成工程质量问题或延期，应承担相应的违约责任。
五、工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方有权利对工程进行验收；2. 工程验收标准：_______3. 工程验收合格后，甲方应支付竣工款给乙方。
机房建设工程施工合同范文4篇
机房建设工程施工合同范文4篇篇1机房建设工程施工合同范文甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟对XX机房进行建设工程施工，为确保双方合作顺利进行，经甲、乙双方友好协商一致，特订立如下合同：第一条项目名称本合同项目名称为XX机房建设工程。
第二条工程范围1. 机房设计、建设、改造的工程范围。
2. 机房内部布线设计、建设、调试的工程范围。
3. 机房相关设备的选购、安装、调试的工程范围。
第三条工程价格1. 本工程总价格为人民币（￥）。
其中，设计费为人民币，施工费为人民币，设备费为人民币。
2. 工程报价包含人工费、原材料费、设备购买费及税费。
3. 若因乙方原因导致工程超支，应由乙方承担超支部分费用。
第四条工程进度1. 工程期限为自XX年XX月XX日开始，至XX年XX月XX日结束。
2. 工程施工进度应按照合同约定的时间节点进行，如有延期应提前告知甲方，并与甲方协商解决方案。
第五条施工标准1. 本工程应符合国家相关规定，达到相关建设要求。
2. 施工过程中应保证工程质量，确保没有安全隐患。
第六条设备保修1. 乙方应购买的设备应保证为全新设备，并提供相应保修期。
2. 设备保修期为XX年，保修期内若设备出现故障，乙方应免费提供维修服务。
第七条合同变更1. 若需要变更合同内容，须经双方协商一致，签订书面变更协议。
2. 变更后的合同内容应具备法律效力。
第八条违约责任1. 若乙方未按照合同要求交付工程成果，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按照合同要求支付工程款项，应承担逾期支付的违约责任。
第九条知识产权1. 工程设计方案的知识产权归乙方所有。
2. 未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用、转让工程设计相关知识产权。
第十条争议解决1. 若双方在履行过程中出现争议，应通过友好协商方式解决。
2. 若协商仍不能解决，应提交相应仲裁机构进行仲裁。
第十一条其他事项1. 合同内容如有未尽事宜，可另行协商签订补充协议。
机房建设工程施工协议合同范本6篇
机房建设工程施工协议合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1机房建设工程施工协议合同范本甲方（委托方）：__________（以下简称甲方）乙方（承包方）：__________（以下简称乙方）甲、乙双方本着平等自愿、公平合理、互信互利的原则，就甲方拟对乙方进行机房建设工程施工委托事宜，经友好协商达成如下协议，共同遵守并执行：第一条工程名称本合同所称“机房建设工程”，是指_____________（以下简称本工程）。
第二条工程内容1. 乙方应按照本合同约定，对本工程进行设计、施工、验收、交付等相关工作。
2. 乙方应详细了解并遵守国家相关法律法规、行业规范及技术标准，确保本工程施工质量符合相关标准要求。
3. 甲方应提供相关工程所需的资金、场地、设备等支持，确保施工进展顺利。
4. 双方应保持联系畅通，及时沟通、协商并解决施工过程中出现的问题。
第三条工程期限1. 乙方应按照本合同约定的工程期限，按时、高质量地完成本工程的设计、施工、验收、交付等工作。
2. 若遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商寻找解决方案，并应由乙方向甲方提前书面说明。
第四条项目总价款及支付方式1. 本工程项目总价款为_____________（人民币）。
2. 甲方应于乙方竣工合格后__日内向乙方支付尾款，不得迟于验收合格之日进行结算。
第五条质量保证1. 乙方承诺对本工程的质量负责，保证设计、施工等环节严格按照相关标准执行。
2. 如发现工程存在质量问题，乙方应及时进行整改并保证问题得到解决。
第六条担保条款1. 乙方应按照国家相关规定提供相应的担保措施，确保本合同的履行。
2. 如乙方未能按照约定完成本工程，应承担相应责任并赔偿甲方相关损失。
第七条违约责任1. 若甲、乙双方任何一方未能按照约定履行合同义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的相关损失。
2. 若乙方违反相关法律法规、技术标准或造成工程质量问题，应承担违约责任并进行相应的整改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________ 机房工程建设合同
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
甲方：
乙方：
根据施工任务需要，现决定将该工程的机房子系统交由乙方承担施工。
依照《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，双方协商一致，共同遵守如下条款：
一、工程内容
工程名称：机房建设工程
工程地点：
工程范围：包括装饰工程、供配电工程、空调排风工程等
工程期限：
合同开工日期为20XX年月日，竣工时间为20XX年月日。
施工期限为天。
在工程实施过程中，如遇下列情况之一需顺延工期时，双方应及时进行协商，通过书面形式确定顺延期限：
1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工的；
2、因甲方提出变更计划、工程技术指标或设计要求而不能继续施工的；
3、因甲方不能按期提供施工所应具备的条件的；
4、因甲方不能按合同约定付款的。
二、合同价格
1、合同总价：
（人民币）大写：
2、以上合同总价包括了工程设计、工程施工及所需材料的采购、包装、
税费等工程所需费用。
三、付款
1、签订合同后，首付款为合同总额的 %，由甲方支付给乙方。
2、其余款即合同总额的 %分两次支持，于工程完工后7日内甲方支付给乙方 %，工程验收结束后两个月甲方支付后 %。
四、设备供应
施工地点：。
1、乙方所提供的机房设备，应符合合同规定的技术和数量要求。
五、技术规格书
1、合同双方按有关要求确认的技术规格书（包括技术方案和设计图纸等），内容详见本合同附件。
若需修改，应以双方签署的文件为准。
六、安装和验收
1、除非甲方另有通知，乙方应按照合同的要求和时间的安排，派专业的人员进行现场施工，使工程达到合同规定的要求（有关技术规格、规范验收标准等要求见合同附件）。
2、整个工程完工后，由甲方组织进行工程质检验收并出具的验收报告正本一份，副本三份交给乙方。
3、乙方完成的工程内容有不符合规定要求的，甲方可要求乙方负责整改完善，整改工作产生的费用由乙方承担。
4、乙方应确保施工现场的施工安全，由于乙方的过失造成损失由乙方承担。
5、在工程完工后乙方通知方甲方进行验收，若一周后任没有组织验收就
视为验收合格。
6、甲方有协助乙方完成工程的义务，并提供必要的工作场所、水电设施、适当的安全保障等。
七、保险
施工人员以及有关服务人员投保人身险和其他有关险种，由乙方负责。
八、合同变更
1、乙方根据现场实际情况，确实需变更原合同约定的，乙方应预先提出变更清单对照表及其变更的理据，以甲方确认后方能实施（双方签署的文件作为合同附件）。
2、因甲方的原因变更合同，甲方应书面通知乙方。
3、甲方在工程施工中途，变更合同内容以致造成乙方损失的，乙方有权要求甲方进行补偿或赔偿。
4、乙方根据现场施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理的，应及时通知甲方，并采取必要的措施修正计划或方案，经双方协商后签署有关文件，方能继续下一阶段工作。
5、乙方在施工期间，发现甲方提供的施工现场情况与实际不符的，应及时向甲方反映，并及时提出确保工程的顺利进行的应变方案。
经双方协商签署有关文件后，继续下一阶段工作。
九、工程责任
1、乙方为本合同提供的装修材料应符合合同附件的要求。
2、乙方提供的装修材料不符合合同附件的要求，责任由乙方承担。
3、当乙方所进行的工程内容有不符合要求的，甲方有权选取以下方式：
（1）责令乙方对有关内容进行整改，以达到有关要求。
（2）双方商谈此部分产生费用，由乙方负责。
十、甲乙双方约定
1、甲方负责把机房所需的进线电缆引到机房指定的位置。
2、机房内的原消防设施由甲方负责找原消防公司拆除。
3、机房内接地系统用大楼的接地极，接地电阻小于1欧姆。
4、机房内气体消防乙方只负责安装、调试出检测报告
十一、保质期
1、本合同的质量保证工程验收合格后年。
2、质保期内，乙方负责免费维护维修。
3、质保期内，服务响应时间；接报修后小时内电话解决，如电话解决不了到现场解决问题。
4、质保期内，由于甲方的原因造成的损失甲方要承担相应的责任。
5、质保期满后，应甲方要求，乙方应参考届时的市场价格，优惠向甲方提供必要的服务。
十二、不可抗力
1、由于不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定完工的，乙方应立即以书面形式向甲方通告，证明事故的存在。
2、在不可抗力事件发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。
十三、工期延误及逾期付款的罚则
1、乙方如不能按合同规定的合同执行计划的进度完成合同内容，造成工
期延误（不可抗力因素外），则应支付违约金给甲方，违约金率按合同总金额每天0.1%计算。
2、如果甲方未按合同的规定的日期支付各阶段款项给乙方，则甲方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠金额每天0.1%计算，直至该款付清为止。
超过合同付款期二十天甲方仍不付款，由此造成乙方的损失，应由甲方向乙方作出补偿。
所有因逾期付款造成的工程延误，乙方不承担责任。
3、如果乙方在正常施工期间因甲方原因停工，工期应相应的顺延。
4、本合同中对甲方付款和乙方工期有先决条件的约定，按约定执行。
十四、争端的解决
1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。
2、本合同的诉讼管辖地为XX有管辖权的法院。
3、在进行法院审理期间，除提交法院管辖的事项外，合同其他部分仍应继续履行。
4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
十五、通知
1、本合同一方给对方的通知应用书面形式送达合同中规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面确认。
2、通知以送到日期或通知书的生效日期，两者中以晚的一个日期为准。
十六、税和关税
1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应
由甲方负担。
2、中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关
的一切税费均应由乙方负担。
十七、合同生效
合同自双方授权代表完成签字和加盖单位印章（或合同专用章）之日生效。
十八、其它
1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合具有同样法律效力。
2、如需对本合同进行修改或变更，或有其它增项等未尽事宜，经双方协商一致后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
4、本合同书一式肆份，双方各执两份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方授权代表（签字）：乙方授权代表（签字）：
地址：
地址：
邮政编码：。