工程建设招标投标合同文本
工程建设招标投标合同范本（6篇）
工程建设招标投标合同范本合同编号：鉴于_____（投标人名称）已于____年____月____日（日期）提交了建设_____（合同名称）的投标书（以下称投标书）。
根据本文件，兹宣布，我行_____（以下称银行）向业主立约担保支付____的保证金。
本保证书对银行及其继承人和受让人均有约束力。
银行名称（盖章）：_________年____月____日附件本保证义务的条件是：（1）如果投标人在投标书中规定的投标书有效期内撤回投标书；或如果投标人在投标书有效期内接到业主所发的中标通知书后；（2）未能或拒绝根据投标须知的规定，按要求签署合同协议书；或未能或拒绝接投标须知的规定，提供法的保证金。
银行名称：_____（盖章）证人：_____（签字）证人所在单位：_____单位地址：_____日期：____年____月____日工程建设招标投标合同范本（二）鉴于_____（投标人名称）已于____年____月____日（日期）提交了建设_____（合同名称）的投标书（以下称投标书）。
根据本文件，兹宣布，我行_____（以下称银行）向业主立约担保支付____的保证金。
本保证书对银行及其继承人和受让人均有约束力。
银行名称（盖章）：_________年____月____日附件本保证义务的条件是：（1）如果投标人在投标书中规定的投标书有效期内撤回投标书;或如果投标人在投标书有效期内接到业主所发的中标通知书后;（2）未能或拒绝根据投标须知的规定，按要求签署合同协议书;或未能或拒绝接投标须知的规定，提供法的保证金。
我行保证在收到业主第一次书面要求后，即对业主支付上述款额，无须业主出具任何证明，只需在其书面要求中说明条件是在此要求业主将注意到索款是由于出现了上述条件中的一种或两种，并具体说明情况。
本保证书在投标须知规定的有效期或在该日期前已延长的投标书有效期后30天（会第30天）内有效。
延长投标书有效期无须通知银行，任何索款要求应在上述日期前交到银行。
建设工程招标代理合同(示范文本)5篇
建设工程招标代理合同(示范文本)5篇篇1建设工程招标代理合同(示范文本)甲方：（委托人单位全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（代理人单位全称）地址：联系人：联系电话：为了明确双方在建设工程招标代理事宜上的权利和义务，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方接受甲方委托，负责代理甲方进行建设工程招标工作，包括但不限于：组织编制招标文件、发布招标公告、组织前期会议、接待澄清疑问、领取投标文件、组织招标评标、签订合同等工作。
2. 乙方承诺按照国家相关法律法规和规范要求，诚信、勤勉地完成委托的工作，确保招标工作的合法、公正、透明和有效。
二、服务费用及支付方式1. 甲方应按约定向乙方支付招标代理服务费用，费用标准为（具体费用标准）。
2. 服务费用支付方式：分次付款，分次付款比例为（付款比例），首次付款时间为合同签订之日起（具体时间）日内支付第一笔付款，后续付款时间为（具体时间）。
三、保密条款双方应对在履行本合同过程中所获得的对方机密信息保密，未经对方书面同意，不得泄露或向第三方透露。
四、违约责任1. 乙方未按照本合同约定履行建设工程招标代理服务义务的，应承担违约责任，并按双方协商约定进行赔偿。
2. 甲方未按照本合同约定支付服务费用的，应承担违约责任，并按双方协商约定进行赔偿。
五、合同终止1. 合同期限自签订之日起生效，至服务完成之日止。
2. 合同期间如有需要解除合同，应提前书面通知对方，解除合同需双方协商一致并签字确认。
六、争议解决本合同如有任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向所在地人民法院起诉解决。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
2. 本合同一式两份，各自留存一份，自双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：篇2建设工程招标代理合同甲方（委托方）：（单位名称）法定代表人：（姓名）联系地址：（详细地址）联系电话：（电话号码）乙方（代理方）：（单位名称）法定代表人：（姓名）联系地址：（详细地址）联系电话：（电话号码）根据相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方代理进行建设工程招标事宜达成如下协议：一、委托内容甲方委托乙方代理议、垫资和组织招投标的工作。
招标合同模板
招标合同模板（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作计划、工作总结、演讲稿、合同范本、心得体会、条据文书、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, speech drafts, contract templates, personal experiences, policy documents, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!招标合同模板招标合同模板（精选5篇）招标合同模板篇1委托人：(以下简称甲方)受托人：(以下简称乙方)依据《中国招标投标法》、《中国合同法》及国家的有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程招标代理事项协商一致，特订立本合同。
工程建设招标投标合同书(投标书)7篇
工程建设招标投标合同书（投标书）7篇篇1合同编号：[编号]招标单位：[招标单位名称]投标单位：[投标单位名称]日期：[投标日期]一、引言本合同书是根据中华人民共和国相关法律法规，按照公开、公平、公正的原则，由招标单位与投标单位就本次工程建设招标投标活动所达成的约定。
投标单位经过充分了解和考察，愿意按照本合同书的要求参与本次工程建设投标活动。
二、合同主体及基本要求1. 招标单位负责本次工程建设项目的招标工作，投标单位愿意按照招标文件的要求参加投标。
2. 投标单位应提交完整的投标文件，包括企业资质、技术方案、报价清单等相关内容。
3. 投标单位应保证投标文件的真实性和合法性，遵守招标纪律，不得有欺诈、舞弊等行为。
4. 投标单位应严格按照招标文件的要求编制投标文件，并在规定时间内递交至招标单位。
三、工程概况及招标范围1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 招标范围：本次招标的工程范围包括但不限于[招标范围描述]。
四、投标文件的主要内容及要求1. 投标单位的企业资质证明文件，包括营业执照、资质证书等。
2. 技术方案：详细阐述工程建设的总体设计、工艺流程、设备选型等。
3. 报价清单：列出详细的工程报价，包括工程总价、单价分析、付款方式等。
4. 工程进度计划：描述工程建设的进度安排和工期保障措施。
5. 质量保证：阐述工程质量的保障措施和质量控制体系。
6. 售后服务：提供对招标单位的售后服务保障措施和承诺。
五、投标保证金及支付方式1. 投标单位递交投标文件时，需同时提交投标保证金。
2. 投标保证金的金额和支付方式按照招标文件的要求执行。
3. 投标保证金用于保证投标文件的真实性和合法性，如有违规行为，将按照相关规定处理。
六、评标方法与标准1. 评标方法：本次招标采用综合评标法，主要考虑技术方案、报价、企业信誉等因素。
2. 评价标准：详细评价投标单位的技术方案、报价清单、工程进度计划、质量保证和售后服务等内容。
工程建设招标投标合同(投标邀请书)3篇
工程建设招标投标合同(投标邀请书)3篇篇1尊敬的投标人：根据国家有关法律法规和工程建设招标投标管理办法的规定，为确保工程建设项目的公开、公平、公正，我公司现邀请贵公司参与我公司的工程建设招标投标活动。
一、工程概况本项目为某某工程建设项目，包括xxxxx。
总投资xxxx万元，建筑面积xxx平方米。
本项目是我公司重点项目之一，在公司领导的高度重视下，竭诚为贵公司提供良好的发展机遇。
二、招标范围本次招标包括但不限于以下工程方面：xxxxx。
三、招标条件1. 投标人必须具备独立承担民事责任能力；2. 投标人必须取得房建一级资质证书；3. 投标人应具有相应的业绩和资金证明；4. 投标人应具备独立完成工程建设任务的能力。
四、投标文件的编制及递交1. 投标文件应于xx年xx月xx日前递交至我公司办公室；2. 投标文件应包括：（1）法定代表人授权委托书；（2）投标保证金；（3）资格证明；（4）工程报价单及工程图纸。
五、开标时间与地点开标时间：xx年xx月xx日上午9:00开标地点：xx市xx路xx号xx楼xx室六、其他事项1. 投标人如有疑问，请及时与我公司联系；2. 我公司将按照法定程序对所有投标文件进行评审，结果将在xx 日公示；七、联系方式联系人：XXX联系电话：xxx-xxxxxxx最后，我公司真诚邀请贵公司参与本次工程建设招标投标活动，期待贵公司的积极响应。
特此邀请。
公司名称：XXX有限公司日期：xx年xx月xx日篇2工程建设招标投标合同(投标邀请书)尊敬的投标单位：为了顺利完成本次工程建设项目的招标工作，我们特向贵单位发出邀请，邀请贵单位参与本次工程建设项目的投标工作。
以下是本次工程建设招标投标合同的详细信息：一、项目名称：XXX工程建设项目二、项目概况：本项目是一项重要的工程建设项目，在项目规划中占据重要地位。
项目涉及内容包括但不限于工程设计、施工、材料采购、项目管理等，希望通过本次招标投标过程找到合适的承包商，确保项目顺利进行。
工程建设招标投标合同(投标书)6篇
工程建设招标投标合同（投标书）6篇篇1甲方（招标人）：_________________________乙方（投标人）：_________________________根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，甲乙双方在公平、公正、公开的原则基础上，就本次工程建设招标投标活动，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________工程内容：_________________________二、投标要求1. 投标资格：乙方必须具备相应的施工资质和安全生产许可证，具备承担本工程的能力和资格。
2. 投标时间：乙方应在规定的截止时间前递交投标文件。
3. 投标形式：乙方应按照甲方规定的格式和要求编制投标文件，包括但不限于商务标、技术标。
4. 投标内容：投标文件应包括工程报价、施工组织设计、工期安排、质量保证措施等。
三、投标保证金乙方应按照甲方要求缴纳投标保证金，金额为人民币_________元整。
投标保证金应在递交投标文件时一并交纳。
四、合同条款与价格1. 合同条款：乙方应遵守国家法律法规和甲方招标文件中的相关规定，严格执行合同条款。
2. 工程价格：乙方应根据工程实际情况，合理确定工程报价，并在投标文件中明确列出各项费用明细。
3. 工程款支付：甲方按照合同约定支付工程款，乙方应按要求提供合法有效的发票。
五、工程期限与质量保证1. 工程期限：乙方应按照甲方要求的工期完成工程建设，如遇特殊情况需延期，应提前与甲方协商解决。
2. 质量保证：乙方应确保工程质量符合国家和地方相关标准，如有质量问题，应承担相应的责任和损失。
六、违约责任与解决方式1. 违约责任：如乙方在投标过程中有虚假陈述、串通投标等违规行为，甲方有权取消其投标资格；如乙方在工程建设过程中违反合同约定，应承担相应的违约责任。
工程建设招标投标合同样书(投标书)7篇
工程建设招标投标合同样书(投标书)7篇篇1投标单位：[单位全称]投标日期：[具体日期]项目名称：[工程项目名称]一、投标说明本投标书旨在响应贵方发布的工程建设招标公告，按照招标文件的各项要求，本着诚信、严谨、负责的态度，我单位经过充分准备与细致研究，编制本投标书参与本次工程建设项目的竞争。
二、工程概况（在此简要概述工程的基本情况，包括工程名称、地点、规模、结构类型、预期目标等。
）三、投标单位简介（详细介绍投标单位的成立背景、发展历程、主营业务、资质认证、近年工程业绩等，展示单位实力与经验。
）四、投标内容1. 工程承建内容（列举本次投标所要承建的工程内容，包括主要结构、装修、机电安装等，并明确工程承包范围。
）2. 技术标准与规范（声明将遵循的国家或地方技术标准、规范，以及特定的技术要求。
）3. 工程质量目标（明确工程质量标准，如优良率目标等。
）4. 工期计划安排（详细说明工程建设的总工期和分阶段进度安排，确保按期完成。
）5. 造价预算及报价明细（提供详细的工程造价预算，包括各项费用明细，确保报价合理透明。
）五、资质与信誉证明文件1. 企业营业执照及资质证书复印件（证明投标单位具备合法经营资格及相应工程建设资质。
）2. 法定代表人授权书及身份证复印件（证明投标代表人的合法身份。
）3. 近年工程业绩证明文件及案例介绍（证明投标单位在相关领域内的实力和经验。
）4. 银行资信证明及税务证明文件（证明投标单位的财务稳定性和税务合规性。
）5. 其他必要证明文件及荣誉证书等附件资料。
（根据招标要求提供其他必要的资质和信誉证明文件。
）六、服务承诺与保障措施（阐述投标单位在服务方面的承诺，包括工期保障措施、质量保证措施等。
）篇2投标单位名称：____________有限公司日期：____年____月____日一、前言基于双方自愿和公平竞争的原则，为了规范招投标行为，明确各方权利和义务，按照有关法律法规，本着诚实信用的原则，参与本工程项目的投标活动。
工程建设招标投标合同范本6篇
工程建设招标投标合同范本6篇篇1工程建设招标投标合同范本甲方：(招标人名称)乙方：(投标人名称)根据《中华人民共和国建设工程招标投标法》及有关法律法规的规定，为明确双方之间的权利义务，特订立本合同。
第一条合同的签订甲方通过公开招标方式选定乙方承建工程项目，双方在合同签订之日起正式建立合同关系。
第二条工程概况项目名称：工程地点：工程规模：工程内容：工程期限：第三条合同价款本工程总价款为(具体金额)。
合同价款包括劳务费、材料费、设备费、管理费、税金及其他合同约定的费用。
第四条付款方式1. 甲方应按照工程进度及质量要求，结算和支付合同价款。
2. 工程总价款分期付款，具体付款及结算方式双方另行商定。
第五条工程质量和验收标准1. 乙方应按照合同约定的工程标准和技术规范，确保工程质量。
2. 工程验收标准为国家相关标准。
第六条违约责任1. 一方违反合同规定未按时履行或者不完全履行合同义务，应承担违约责任。
2. 违约方应承担相应的违约金或赔偿责任。
第七条索赔和争议解决任何一方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
如果协商不成，可依法向有关部门申请调解或仲裁。
第八条合同变更和解除1. 未经对方同意，任何一方不得单方面变更合同内容。
2. 根据实际情况需要，双方可协商变更合同内容，变更后的协议应书面确认生效。
3. 双方一致同意，可解除本合同。
第九条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格为止。
第十条合同争议解决因履行本合同所发生的一切争议，由双方友好协商解决；如不能协商解决的，应提交______仲裁委员会按其仲裁规则仲裁。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
【温馨提示】此处仅为招标投标合同范本，具体合同内容可根据工程项目实际情况进行调整和修改，双方在签署合同时应仔细审查条款，确保权益不受损害。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程建设招标投标合同文本
Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-075218
工程建设招标投标合同文本
履约银行保证书
根据本保证书，我们（单位名称）注册地址为（详细地址）（以下称承包人），和（保证人姓名）注册地址为（详细地址）（以下称保证人）在此以担保全额为（货币名称、数额）共同格守对（业主名称）（以下称为业主）的义务。
根据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。
根据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人已承担了合同义务（以下称为所签合同）去实施并完成某项工程，并在工程出现任何缺陷时，按上述合同中有关条款规定进行修补。
兹将上述书面保证的条件表述如下：如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义
应履行和遵守的所有条款、条件及规定，或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失，直到达到上述保证金总额，届时，本保证书所承担之义务即告终止和失效。
否则仍保持完全有效。
但所签合同条款，或对工程的实施。
完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。
但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务：
（a）收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费；或者（b）保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。
代表（承包人名称）
代表（保证人姓名）由（签字人姓名）
由（签字人姓名）
以_____的资格
以_____的资格
在（证明人）证明下
在（证明人）证明下
签于一九九_年_月_日
签于一九九_年_月_日
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。