箱变基础合同
2、乙方的施工人员、机械及机械施工过程中所产生的一切费用。
三、合同工期：
1、箱变基础在2016年11月20日全部施工完成。
2、如乙方中途不能按甲方的进度计划实施，则甲方有权要求乙方加强施工力量，并给予
500-2000元的经济处罚；必要时甲方可自行补充施工力量，更换新的施工队伍，由此造成
9、乙方对与其确定劳动关系的工人必须认真审查，保证不雇佣负案在逃人员，且身体素质 和技术水平满足工程施工需要，工人年龄不得低于十八周岁及超过60周岁。乙方工作人员
须持个人身份证，并将施工人员登记造册（注明工号、身份证、家庭详细地址）并报甲方备 案。严禁乙方家属滞留施工现场。
9、甲方负责向乙方提供临时用住房，乙方入场后应立即办理施工人员暂住证，并执行省市 政府相关管理规定，办理各自的审批手续。
精选资料
箱变基础合同
甲方：泰州金太阳光伏发电设备有限公司
乙方：
根据《―程实际施工情况，在乙方投标承诺满足本工程要
求的前提下，本着互惠互利的原则，经甲乙双方协商签订本合同，以资共同遵守。
一、承包范围：安龙县总科一期一标段11个箱变基础（详见图纸）
二、二、承包方式及工作内容： 本工程采取包工包料包机械的承包方式。
乙方（盖章）
代表：
年月日
精选资料
Welcome To
Download !!!
欢迎您的下载，资料仅供参考!
十二、其它
1、双方在履行合同过程中发生争议时，首先应友好协商解决，协商不成时，可通过以下方 式解决：可以向有关主管部门调解， 当事人不愿和解、调解或者和解调解不成的， 双方可以 向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁。
2、未尽事宜，双方协商解决。
3、本合同一式贰份，甲乙方各持壹份，甲乙双方签字盖章后合同生效，付清全部工程款后 自动失效。
2、因外界原因造成的无法施工；
3、夜间施工增加费及赶工增加费；
4、配合同场测量放线、承包范围内的检验试验；
5、本工程质保期间的工程维修；
6、安全文明施工用工及清退场用工；
六、工程质量：按照国家相关规范要求，工程质量达到“合格”。
七、安全生产及文明施工：
1、乙方必须认真遵守国家及当地政府部门制定的有关安全生产的法律、法规，采取措施确
5、组织具有技术能力强、素质较高的青壮年工人，并配备专职技术、质量、安全、料具管 理人员， 采取相应的管理措施， 确保工程质量达到合同要求， 若乙方未实现工程质量等级标 准，不予结算，令其退场。
6、乙方人员必须按施工图纸及施工方案组织施工。爱护甲方提供的设备及工具，如发生损 坏或丢失照价赔偿。施工用随手工具、劳动保护用品由乙方自备。
2、在浇筑混凝土之前，乙方安排专职人员做好班组质量的交接工作。
3、乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防、计划生育、文明施工等规定，必须服从甲 方的统一指挥， 在未征得甲方书面同意得前提下， 不得更换现场其他施工人员，否则， 甲方 可酌情予以处罚。
4、乙方不得将工程转包或分包给他人，否则，甲方有权无条件终止本合同，一切损失由乙 方承担。
保施工安全，工伤频率控制为零，杜绝重大伤亡事故。施工中若因乙方操作不当、不服从指
挥等原因造成安全事故，乙方承担全部经济和法律责任。
2、现场施工过程中，必须遵守当地政府有关文明施工的规定，做到工完场清，料具堆放整 齐。
八、付款方式：
1、完成验收合格后，支付总工程款的50%;业主、监理、甲方三方验收合格后，15个
7、各班组交叉作业时，必须做到文明施工，不得因材料或其他原因发生争吵或打架事件， 若发生打架事件， 除医药费由责任班组自理， 每发生一次视情节轻重以罚款， 不得少于1000元。
8、工作过程中，各工种必须完成本工种工作内容。必须派专人清理施工现场、生活区，保 证施工现场和生活区整洁规范。如未做到视情节轻重每次处以罚款200——5000元。
工作日内工程款余款全部付清（春节前支付完成工程量的工程款70%）。
九、双方职责：
（一）甲方职责
1、 现场责任人：周风伟15189256328
2、甲方只提供施工图纸。
（二）乙方责任
1、现场负责人：
精选资料
乙方负责人必须常住工地，亲临现场指导日常工作，保证电话24小时畅通。若发生遥控指 挥，发号施令，不到工地的，每天罚款100元。
的一切损失由乙方负责。
3、乙方对现场进行勘察之后，不得以任何地形理由拖延工期和增加费用。
五、结算方式：
本工程按照优质优价的原则，在保证质量进度安全的前提下，执行综合单价包死， 不再计取
任何费用。
箱变基础工程：按14000元/个（含预埋件、预埋管；不含鹅卵石）。
以上包干价包含以下内容：
1、所以机械的进出场费用；
10、人员进场后组织有关人员进入场教育，并进行监督、检查。 十、违约责任：
1、甲、乙方无故不能履行合同各项条款，应承担相应的违约责任；
2、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务，不能按合同工期竣工，施工工期，处以5000元/天 的罚款，抵扣工程款。
箱变合同协议书
箱变合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！箱变合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要将高压电源转换为低压电源，并为了明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 项目概述1.1 项目名称：__________1.2 项目地点：__________1.3 项目内容：甲方委托乙方提供箱变设备及安装服务，设备应满足以下要求：1.3.1 额定容量：__________1.3.2 额定电压：__________1.3.3 设备类型：__________1.3.4 设备品牌：__________第二条 双方责任2.1 甲方责任：2.1.1 提供项目所需的场地、基础设施及施工条件；2.1.2 按照合同约定支付合同价款；2.1.3 协助乙方进行设备的安装、调试和验收。
2.2 乙方责任：2.2.1 按照合同约定的时间和质量要求提供设备及安装服务；2.2.2 负责设备的调试、验收及售后服务；2.2.3 负责设备运行过程中的技术支持及维护。
第三条 合同价款3.1 本合同的合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 甲方应按照以下付款方式向乙方支付合同价款：3.2.1 合同签订后五个工作日内，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；3.2.2 设备安装完毕，经双方验收合格后，甲方支付合同总价款的60%；3.2.3 质保期结束后，甲方支付合同总价款的10%。
第四条 工期4.1 合同约定的设备交货期为：__________年__________月__________日。
4.2 乙方应按照合同约定的工期完成设备的安装、调试和验收。
第五条 质量保证5.1 乙方提供的设备应符合国家相关标准和行业规定，保证设备的质量和性能。
箱变基础施工合同范本
箱变基础施工合同范本甲方（施工单位）：______________乙方（业主单位）：______________为了保障双方的合法权益，按照自愿、平等、互利的原则，就箱变基础施工事宜，甲、乙双方达成如下协议：一、项目名称：箱变基础施工。
二、施工地点：__________________。
三、工程内容：1. 根据设计图纸和技术要求，进行箱变基础的施工工作。
2. 施工方需负责保护周围环境，防止造成噪音、尘土等污染。
3. 施工方需按照规定的时间节点完成工程，并保证施工质量满足相关标准。
四、施工期限：本合同自双方签字盖章之日生效，施工期限为______________，如遇不可抗力因素影响施工进度，双方可协商处理。
五、施工费用：1. 乙方应于合同签订之日起，向甲方支付工程总造价的________%作为预付款。
2. 工程完工后，乙方应向甲方支付尾款，支付方式为__________。
六、管理与监督：1. 施工过程中，甲方有权对施工进度和质量进行监督。
2. 如发现施工质量不符合要求，乙方有权要求甲方及时进行整改或补救。
七、风险责任：1. 施工方需购买施工意外险和第三者责任险，以确保施工过程中的风险。
2. 如因施工方原因造成乙方财产损失或人身伤害，施工方需承担相应责任。
八、保密条款：双方在合作过程中所获得的商业机密及重要信息，应予保密，不得泄露给第三方。
九、其他约定：1. 本协议如有争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可提交有管辖权的人民法院处理。
2. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（施工单位）签字：______________乙方（业主单位）签字：______________日期：______________。
箱变改造合同4篇
箱变改造合同4篇篇1箱变改造合同一、甲方：甲方为_____________________（下称甲方）联系地址：__________________________法定代表人（负责人）：______________________联系电话：__________________________二、乙方：乙方为_____________________（下称乙方）联系地址：__________________________法定代表人（负责人）：______________________联系电话：__________________________鉴于甲方拥有____________________（以下简称“变电设备”）的所有权并有权进行改造、维护等操作，乙方拥有相关技术、设备和设备改造能力，双方本着平等、互利、自愿的原则，经友好协商，就变电设备的改造事宜达成如下协议：一、项目名称：箱变改造项目二、项目内容：乙方根据甲方的要求对甲方拥有的变电设备进行改造，包括但不限于：1. 变电设备的检测与评估；2. 设备零部件的更换；3. 设备技术参数的调整；4. 设备性能测试；5. 设备使用培训等。
三、项目期限：本项目的改造期限为______________________，具体工作安排由双方协商确定并签订相应的补充协议。
四、双方责任：1. 甲方责任：提供变电设备的相关资料和基础设施条件，负责运输变电设备及提供项目所需的其他辅助设备和材料；2. 乙方责任：负责改造项目的具体实施，保证改造设备的质量和性能，并承担改造期间的相关风险；五、报酬方式：本合同的报酬方式为____________（具体金额）。
六、合同变更：本合同任何未尽事宜，经双方协商一致，可签订书面补充协议。
七、争议解决：因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向_________________人民法院提起诉讼。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
箱变基础施工合同协议书
箱变基础施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：箱变基础施工合同协议书甲方：____________乙方：____________鉴于甲方需要进行箱变基础施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：箱变基础施工，包括但不限于设计、材料采购、施工、验收等。
第二条 合同价格2.1 本合同工程总价为人民币____元（大写：_________________________元整），乙方报价已包含在工程总价中。
第三条 合同履行3.1 甲方应按照合同约定的时间和要求向乙方支付合同价款。
3.2 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成工程施工。
第四条 质量标准4.1 乙方应按照国家和行业相关标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收不合格的，乙方应负责返工，直至达到验收标准。
第五条 合同工期5.1 工程预计开工日期为____年__月__日，预计竣工日期为____年__月__日。
5.2 乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前向甲方说明，并商定延期事宜。
第六条 付款方式6.1 甲方支付预付款人民币____元（大写：_________________________元整），作为乙方施工的启动资金。
6.2 工程验收合格后，甲方支付剩余款项人民币____元（大写：_________________________元整）。
第七条 违约责任7.1 甲方未按约定时间支付价款的，应支付违约金，违约金为应付款项的__%。
7.2 乙方未按约定时间完成工程的，应支付违约金，违约金为工程总价的__%。
第八条 争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
箱变合同模板
箱变合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！箱变合同模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲方需要进行箱变工程，乙方具有相应的资质和能力完成该工程，双方经协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 乙方负责完成甲方的箱变工程，包括设备供应、安装、调试、验收等全部工作。
1.2 工程范围：包括但不限于箱变设备、电缆、配电柜等设备的采购、安装、接线、调试及验收。
二、工程进度2.1 乙方应按照双方约定的时间表完成工程的各个阶段，确保工程按时交付。
2.2 乙方应提前通知甲方工程进度及验收时间，甲方应安排相关人员参加验收。
三、工程质量3.1 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范，并符合甲方要求。
3.2 工程验收合格后，乙方应提供相应的技术资料和保修服务。
四、工程价格4.1 双方确认，工程总价为人民币【】元（大写：【】元整），乙方应在合同签订后【】个工作日内向甲方开具等额的正规发票。
五、支付方式5.1 甲方应按照双方约定的进度支付工程款项，每阶段工程完成并验收合格后支付该阶段款项的【】%。
5.2 乙方应提供合法的发票，甲方在收到发票后【】个工作日内支付款项。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6.2 若乙方工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行修复或重新施工，由此产生的费用由乙方承担。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期为【】年。
8.2 双方应遵守国家的法律法规，不得以任何形式损害国家利益、社会公共利益。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：【年】年【月】月【日】日请根据您的实际情况填写以上信息，并在修改后得到最终合同版本。
箱变土建基础施工合同
箱变土建基础施工合同合同编号：_______签订日期：_______甲方（发包单位）：__________乙方（承包单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，明确甲乙双方的权利、责任和义务，经充分协商，双方达成如下共识：第一条工程概况1. 工程名称：__________箱变土建基础施工工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于箱变基础设计、施工、验收等全部工作。
4. 承包方式：包施工包检测（检测项目：按甲方要求进行）5. 施工期限：_______个月6. 工程质量等级：达到国家相关标准和甲方要求第二条工程价款及取费依据1. 工程单价：_______元/平方米2. 工程总价：_______元第三条甲方责任1. 办理正式工程和临时设施范围的土地征用，施工许可证等手续。
2. 负责施工现场的三通一平”工作，即水通、路通、电通、场地平整，保证能通行60吨拖挂车，清除地上及地下障碍物，具备乙方施工条件，提供地下管网资料。
3. 提供箱变基础设计图纸和相关技术要求，负责建筑物定位，提供工程地质资料和建筑水准点与坐标控制点。
4. 开工前组织乙方和设计单位及相关人员进行设计交底。
第四条乙方责任1. 严格按照国家相关法律法规和甲方要求，进行箱变土建基础施工。
2. 负责施工过程中的安全生产，确保工程质量。
3. 按期完成施工任务，确保工程进度。
4. 承担施工期间的环境保护工作，遵守施工现场的规章制度。
第五条工程质量保修1. 乙方对所施工的工程质量负责，保修期限为_______年。
2. 保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到通知后_______小时内到达现场进行处理。
3. 保修期内，乙方应承担维修和更换不合格工程的费用。
第六条合同的变更和解除1. 合同签订后，如因设计变更等原因导致工程量增减，双方可协商调整合同价款。
2. 合同履行过程中，如甲方违约，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
箱变基础施工合同范本
箱变基础施工合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行箱变基础施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：甲方委托乙方进行箱变基础施工，包括但不限于土建、钢筋、混凝土等工程。
二、工程范围及要求2.1 工程范围：乙方应按照甲方提供的施工图纸及要求进行施工。
2.2 工程要求：乙方应确保工程质量符合国家相关标准和行业标准，满足甲方使用需求。
三、合同价款3.1 合同总价款：_______元（大写：________________元整）。
3.2 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同总价款的_______%；工程完工验收合格后，甲方支付乙方剩余合同总价款。
四、工期4.1 工期：乙方应在合同签订后_______日内完成施工。
4.2 工期延误：因乙方原因导致工期延误的，乙方应支付甲方每日_______元的违约金。
五、质量保证5.1 质量要求：乙方应按照甲方提供的施工图纸及要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和行业标准。
5.2 质量保修：乙方应提供_______年的质量保修期，自工程完工验收合格之日起计算。
六、安全生产6.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
6.2 乙方应负责办理与工程相关的安全生产手续，并承担相关费用。
七、违约责任7.1 甲方违约：甲方未按合同约定支付款项的，应支付乙方每日_______元的违约金。
7.2 乙方违约：乙方未按合同约定完成工程的，应支付甲方每日_______元的违约金。
八、争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
箱变使用合同
3.2 乙方权利义务
3.21 乙方有权在合同约定的使用范围内合理使用箱变。
3.22 乙方应妥善保管和使用箱变，按照操作手册进行正确操作，不得擅自对箱变进行改装、拆卸或损坏箱变及其附属设施。
3.23 乙方负责箱变使用期间的日常维护工作，包括但不限于清洁、简单故障排查等，并承担相应的维护费用。如发现箱变存在重大故障或安全隐患，应及时通知甲方。
3.24 乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方支付箱变使用过程中产生的费用（如有）。
四、违约责任
4.1 甲方违约责任
4.11 若甲方提供的箱变不符合约定标准，导致乙方无法正常使用，甲方应负责免费维修或更换，直至箱变达到约定标准。如因甲方原因造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。
4.12 若甲方无故干扰乙方正常使用箱变，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为[X]元，并赔偿乙方因此遭受的损失。
4.2 乙方违约责任
4.21 若乙方未按照合同约定使用箱变，擅自挪作他用或者进行违规操作，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为[X]元。如造成箱变损坏，乙方应负责修复或照价赔偿。
4.22 若乙方未按时履行支付义务（如有），每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向甲方支付逾期违约金。逾期超过[X]日的，除支付逾期违约金外，甲方有权解除合同，乙方应立即归还箱变，并承担由此给甲方造成的全部损失。
五、争议解决方式Байду номын сангаас
5.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
箱变基础施工合同范本
箱变基础施工合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行箱变基础施工工程，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：箱变基础施工工程。
1.2 工程地点：_____________________。
1.3 工程内容：包括但不限于箱变基础的开挖、浇筑、回填等施工作业。
1.4 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价款为人民币（大写）：______________________元（￥_______元）。
2.2 支付方式：工程开工前，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；工程完成50%后，甲方支付合同总价款的30%；工程竣工验收合格后，甲方支付剩余40%的合同价款。
第三条双方的权利和义务3.1 甲方的权利和义务：3.1.1 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
3.1.2 甲方应按合同约定支付工程款项。
3.1.3 甲方应提供施工所需的场地和必要的施工条件。
3.2 乙方的权利和义务：3.2.1 乙方应按照合同约定的工程内容和期限完成施工任务。
3.2.2 乙方应保证施工质量，符合国家和行业的相关标准。
3.2.3 乙方应遵守甲方的现场管理规定，确保施工安全。
第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
4.2 甲方应在接到通知后____天内组织验收，验收合格后，双方签署验收报告。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付逾期款项的____%作为违约金。
5.2 如乙方未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
临时箱变合同5篇
临时箱变合同5篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（需方）：___________________乙方（供方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为保证电力供应的安全稳定，保障双方的合法权益，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方所需的临时箱式变电站供电服务事宜达成如下协议：一、合同背景及目的甲方因工程（活动）需要临时用电，特向乙方租赁并使用临时箱式变电站（以下简称箱变）。
乙方同意向甲方提供此项服务，以满足甲方工程（活动）的电力需求。
本合同旨在明确双方的权利和义务，确保双方共同遵守执行。
二、服务内容1. 乙方应按照甲方的需求提供符合电力标准的临时箱式变电站，并保证其正常运行。
2. 乙方负责箱变的安装、调试及日常维护和检修工作，确保电力供应的安全稳定。
3. 乙方应提供充足的电力容量，以满足甲方工程（活动）的最大电力需求。
4. 乙方应对提供的服务过程中产生的任何问题及时进行处理，确保甲方电力供应不受影响。
三、服务期限本合同的服务期限为自合同签订之日起至甲方工程（活动）结束之日止。
如有需要，双方可协商续签合同。
四、费用及支付方式1. 甲方应支付乙方临时箱变服务费用，具体金额根据甲方的实际使用电量和双方约定的费率计算。
2. 甲方应按照约定时间支付费用，乙方在收到款项后应提供相应的发票。
3. 如甲方未按时支付费用，乙方有权停止供电并依法追缴欠款及滞纳金。
五、质量保证与违约责任1. 乙方应保证提供的临时箱式变电站符合电力标准，确保电力供应的安全稳定。
如因乙方原因导致电力供应中断或发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
2. 甲方应合理使用箱变，遵守电力安全规定。
如因甲方原因导致电力安全事故，甲方应承担相应的法律责任。
3. 双方应严格遵守本合同的各项约定，如一方违反约定，应承担相应的违约责任。
六、保密条款双方应对本合同的内容及执行过程进行保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。