保证金协议书
保证金协议书（精选5篇）
保证金协议书保证金协议书（精选5篇）在日新月异的现代社会中，协议书与我们的生活息息相关，签订协议书后则有法可依，有据可寻。
那么协议书的格式，你掌握了吗以下是小编整理的保证金协议书（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
保证金协议书1发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同中得未尽事宜协商一致，特订立补充协议一。
一、根据承、发包人双方签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程》施工合同中专用条款“按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金”由于该条未明确履约担保金的退还具体时间，现补充明确为：按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金，基础工程完工，经验收合格由发包人及监理人书面确认后7日内发包人向承包人退还履约保证金总额的20%(无息退还)；主体结构完工，经验收合格由发包人及监理书面确认后7日内退还履约保证金总额30%(无息退还)，承包人承包范围内的工程全部完工，经发包人及监理人书面确认后7日内退还剩余的50%(无息退还)。
二、其他本补充协议若与原施工合同不一致的按本补充协议执行保证金退还协议书合同范本。
此补充合同未涉及的条款，执行发包人与承包人签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同》。
本补充协议与原施工合同具有同等法律效力。
三、本协议一式捌份，发包人、承包人各执肆份。
发包人：承包人：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：地址：地址：电话：电话：保证金协议书2转让方（甲方）：_______身份证号码：_______顶让方（乙方）：_______身份证号码：_______房东（丙方）：_______身份证号码：_______甲、乙、丙三方经友好协商，就饲养场转让事宜达成以下协议：一、丙方同意甲方将自己位于_______街（路）_______号的饲养场(原为：_______ )转让给乙方使用，建筑面积为_______平方米；并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。
安全保证金协议书5篇
安全保证金协议书5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方为了共同的目标和合作需求，乙方需在甲方处承包工程或服务，为保障工程或服务的安全顺利进行，经双方友好协商，达成以下安全保证金协议书：一、协议目的为确保工程或服务的安全顺利进行，保障双方权益，明确安全责任，规范双方在履约过程中的行为。
二、安全保证金数额与支付方式1. 乙方应缴纳安全保证金人民币______万元整。
该保证金主要用于担保乙方在工程或服务过程中履行安全责任和义务。
2. 乙方在本协议签署后______日内将安全保证金支付至甲方指定账户。
三、安全责任与义务1. 乙方应严格遵守国家法律法规、行业规范及甲方的安全管理制度，确保工程或服务的安全质量。
2. 乙方应设立健全的安全管理机构，配备足够的安全管理人员，确保工程或服务现场的安全管理。
3. 乙方应制定完善的安全操作规程，加强对员工的安全教育和培训，确保人员安全。
4. 乙方应确保使用的设备、设施和材料符合国家安全标准，严禁使用假冒伪劣产品。
5. 乙方应定期向甲方报告安全管理工作情况，及时沟通解决安全问题。
6. 甲方有权对乙方的安全管理工作进行检查和监督，发现问题及时通知乙方整改。
四、安全保证金的监管与使用1. 安全保证金由甲方监管，用于担保乙方履行安全责任和义务。
2. 若乙方在履行工程或服务过程中存在安全隐患或违规行为，甲方有权从安全保证金中扣除相应的金额用于整改或赔偿。
3. 工程或服务结束后，经甲方确认乙方履行了安全责任和义务，且无违约行为，甲方应及时退还安全保证金。
五、违约责任1. 若乙方未按本协议约定支付安全保证金，甲方有权解除合作协议，并追究乙方的违约责任。
2. 若乙方在履行工程或服务过程中存在安全隐患或违规行为，甲方有权扣除安全保证金用于整改或赔偿，若安全保证金不足以覆盖损失，甲方有权向乙方追究法律责任。
投资保证金协议书范本(3篇)
第1篇甲方（投资者）：【投资者全名】【身份证号码】【联系方式】【通讯地址】乙方（投资平台）：【投资平台名称】【营业执照号码】【联系方式】【通讯地址】鉴于：1. 甲方希望将资金投资于乙方提供的投资产品或服务，以获取潜在的投资回报。
2. 乙方愿意接受甲方的投资，并按照相关法律法规及本协议的约定进行管理。
3. 双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条协议标的1.1 甲方同意向乙方支付保证金，用于投资乙方提供的【投资产品名称】（以下简称“投资产品”）。
1.2 保证金金额为人民币【保证金金额】元。
第二条保证金支付与退还2.1 甲方应在【具体日期】前将保证金支付至乙方指定的账户。
2.2 乙方收到保证金后，应及时出具收款凭证。
2.3 在以下情况下，乙方应退还甲方保证金：（1）投资产品到期或提前终止，甲方要求提前退还保证金；（2）双方协商一致解除本协议；（3）法律法规或政策变化导致投资产品无法继续运营。
2.4 保证金退还的具体时间和方式由双方另行协商确定。
第三条投资管理3.1 乙方负责投资产品的管理，包括但不限于投资决策、风险控制、资金调配等。
3.2 乙方应确保投资产品的运作符合国家法律法规和行业规范。
3.3 乙方应定期向甲方提供投资产品的相关报告，包括但不限于投资收益、风险状况、资金流向等。
3.4 甲方有权要求乙方提供投资产品的详细信息，乙方应及时提供。
第四条风险提示4.1 投资有风险，投资者应充分了解投资产品的风险特征，谨慎做出投资决策。
4.2 乙方不保证投资产品的收益，也不承担因投资产品产生的任何损失。
4.3 甲方应自行承担投资产品的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
第五条保密条款5.1 双方对本协议的内容及履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
5.2 本保密条款在本协议有效期内及协议终止后仍有效。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
双方保证金协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（以下简称“甲方”）地址：________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方：（以下简称“乙方”）地址：________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方与乙方在_______（项目名称或合作事项）中存在合作需求，为保障双方权益，确保项目顺利进行，经双方友好协商，特订立本协议。
第一条协议标的1.1 本协议的标的为甲方与乙方在_______（项目名称或合作事项）中的合作。
第二条保证金2.1 甲方应向乙方支付人民币_______元（大写：_______元整）作为保证金（以下简称“保证金”）。
2.2 保证金自本协议签订之日起生效，至_______（具体时间或条件）终止。
2.3 保证金应一次性支付，甲方应于本协议签订之日起_______个工作日内将保证金汇入乙方指定的账户。
2.4 乙方收到保证金后，应向甲方出具收据，并妥善保管保证金。
第三条保证金用途3.1 保证金用于保障乙方在甲方与乙方合作过程中，因甲方违约行为给乙方造成的损失。
3.2 保证金的具体用途包括但不限于以下方面：（1）乙方在合作过程中因甲方原因遭受的经济损失；（2）乙方因甲方违约行为而产生的诉讼费用、仲裁费用等；（3）其他因甲方违约行为给乙方造成的损失。
第四条保证金退还4.1 在以下情况下，乙方应退还保证金：（1）合作项目按约定顺利完成，且甲方未违约；（2）合作项目因不可抗力原因终止，且甲方无违约行为；（3）经双方协商一致，决定终止本协议，且甲方无违约行为。
4.2 乙方应在上述情况发生之日起_______个工作日内退还保证金。
4.3 保证金退还时，乙方应扣除因甲方违约行为给乙方造成的实际损失。
第五条违约责任5.1 甲方如违反本协议约定，给乙方造成损失的，乙方有权要求甲方赔偿损失，并有权从保证金中扣除相应款项。
双方交保证金协议书范本
双方交保证金协议书范本甲方（交纳方）：____________________乙方（接收方）：____________________鉴于甲方与乙方就_____________________（以下简称“项目”）达成合作意向，为保证双方合作的顺利进行，甲乙双方经友好协商，就甲方交纳保证金事宜达成如下协议：第一条保证金金额及支付方式1.1 甲方同意向乙方交纳保证金，金额为人民币（大写）____________________（￥___________）。
1.2 甲方应于本协议签署之日起____天内，将上述保证金一次性支付至乙方指定的银行账户。
1.3 乙方指定的银行账户信息如下：开户行：_____________________账户名：_____________________账号：_______________________第二条保证金的用途2.1 保证金用于确保甲方履行本协议及与项目相关的其他合同义务。
2.2 若甲方未能履行合同义务，乙方有权根据具体情况扣除相应保证金作为违约金。
第三条保证金的退还3.1 若甲方完全履行合同义务，乙方应在合同履行完毕后____天内，将保证金全额无息退还给甲方。
3.2 若甲方违反合同义务，乙方有权扣除相应保证金作为违约金，剩余保证金（如有）应于扣除后____天内退还给甲方。
第四条保证金的利息4.1 本协议项下的保证金不计利息。
第五条违约责任5.1 若甲方未按本协议约定支付保证金，每逾期一日，应向乙方支付未支付金额千分之____的违约金。
5.2 若乙方未按本协议约定退还保证金，每逾期一日，应向甲方支付未退还金额千分之____的违约金。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
保证金转移协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：__________________甲方（出质方）：__________________地址：__________________法定代表人：__________________联系电话：__________________乙方（接受方）：__________________地址：__________________法定代表人：__________________联系电话：__________________鉴于甲方因__________________（具体原因，如项目投资、货物采购等）需要向第三方支付保证金，为确保甲方的权益，经甲乙双方友好协商，特订立本协议，以明确双方的权利义务。
一、协议背景1. 甲方因__________________（具体原因）需要向第三方支付保证金，金额为人民币__________________元整（大写：__________________元整）。
2. 甲方为确保其权益，愿意将上述保证金通过乙方进行转移，并由乙方代为支付给第三方。
二、协议内容1. 保证金金额：甲方应向乙方支付保证金人民币__________________元整（大写：__________________元整）。
2. 保证金支付方式：甲方应在本协议签订之日起__________________个工作日内，将保证金一次性汇入乙方指定的账户。
3. 保证金账户信息：账户名称：__________________账号：__________________开户行：__________________4. 保证金用途：甲方将保证金用于__________________（具体用途，如项目投资、货物采购等）。
5. 保证金支付期限：甲方应在本协议签订之日起__________________个工作日内，将保证金支付给第三方。
6. 保证金支付流程：（1）甲方将保证金汇入乙方指定账户；（2）乙方在收到保证金后，按照甲方的要求，将保证金支付给第三方；（3）乙方在支付保证金后，应及时通知甲方。
承包保证金协议书范本(3篇)
第1篇甲方（承包方）： _______乙方（发包方）： _______鉴于：1. 甲方愿意承包乙方提供的工程项目（以下简称“项目”），并按照项目合同约定的要求进行施工、安装、调试等。
2. 乙方为了保障项目的顺利进行，确保甲方按照合同约定履行义务，特要求甲方支付一定比例的保证金。
3. 双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、保证金金额及支付方式1. 保证金金额：人民币______元整（￥_______元）。
2. 保证金支付方式：甲方应在本协议签订之日起____个工作日内，将保证金一次性支付至乙方指定的账户。
3. 乙方指定的账户信息如下：- 账户名称：_______- 账号：_______- 开户行：_______二、保证金用途1. 保证金用于确保甲方按照合同约定履行以下义务：- 按时、按质完成工程项目；- 依法缴纳相关税费；- 遵守国家法律法规和行业标准；- 维护乙方合法权益。
2. 在以下情况下，乙方有权从保证金中扣除相应款项：- 甲方未按合同约定完成工程项目的，扣除违约金；- 甲方违反国家法律法规和行业标准的，扣除相应罚款；- 甲方损害乙方合法权益的，扣除相应赔偿金。
三、保证金退还1. 在以下情况下，乙方应无息退还保证金：- 甲方按照合同约定完成工程项目的；- 甲方提前解除合同，并经乙方认可的；- 合同解除后，甲方已按照合同约定履行完毕所有义务的。
2. 保证金退还方式：乙方在收到甲方退还保证金申请后____个工作日内，将保证金退还至甲方指定的账户。
3. 甲方指定的账户信息如下：- 账户名称：_______- 账号：_______- 开户行：_______四、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。
五、其他1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
2. 本协议一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。
投标保证金协议书范本(3篇)
第1篇甲方（投标方）：________________________地址：________________________法定代表人：________________________联系电话：________________________乙方（招标方）：________________________地址：________________________法定代表人：________________________联系电话：________________________鉴于甲方有意向参加乙方组织的招标项目，双方经友好协商，就投标保证金事宜达成如下协议：一、保证金金额及支付方式1.1 甲方应向乙方支付投标保证金人民币________元整（大写：________元整），作为参与乙方招标项目的投标保证金。
1.2 甲方应在递交投标文件的同时，将投标保证金支付至乙方指定的账户。
1.3 乙方指定账户信息如下：开户行：________________________账户名称：________________________账号：________________________开户行行号：________________________二、保证金退还条件及退还方式2.1 以下情况，乙方应退还甲方投标保证金：2.1.1 招标项目因故终止或取消的；2.1.2 甲方未在规定时间内递交投标文件的；2.1.3 甲方在投标过程中，因自身原因撤回投标文件的；2.1.4 甲方投标文件符合招标文件要求，且在开标过程中未被废除的；2.1.5 乙方根据法律法规或政策要求，需退还保证金的。
2.2 保证金退还方式：2.2.1 乙方在收到甲方书面退还保证金申请之日起________个工作日内，将保证金退还至甲方支付保证金的原账户。
2.2.2 甲方应在收到保证金退还通知后________个工作日内，到乙方指定账户领取退还的保证金。
三、保证金用途及违约责任3.1 投标保证金用于保障招标项目的顺利进行，如甲方在投标过程中出现以下违约行为，乙方有权扣除部分或全部保证金：3.1.1 甲方未按招标文件要求递交投标文件的；3.1.2 甲方在投标过程中提供虚假信息的；3.1.3 甲方在投标过程中违反招标文件规定的；3.1.4 甲方在投标过程中，有其他损害招标方利益行为的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
保证金协议书————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ保证金协议书甲方：中国华融资产管理公司哈尔滨办事处（资产包转让方）负责人：王勇法定地址:哈尔滨市南岗区平准街55号邮编：1５０080乙方: （资产包受让方）法定代表人：法定地址：丙方:北京产权交易所法定代表人：法定地址:就乙方受让甲方在丙方挂牌的债权资产包（2008－1）,甲乙丙三方就资产包支付保证金事宜,在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，签订保证金协议条款如下：１.乙方受让的上述债权资产包债权总额为:人民币60２500．0４万元，(明细附后，利息计算至2008 年9月 20 日)；2.乙方受让上述资产包需支付给甲方的全部价款为:(币种)人民币万元（大写) 万元(小写)(或等额可自由兑换的美元)。
付款方式为一次性付款。
(1)境内投资者在该资产包获得华融公司总部批复后３日内签署有关资产包转让协议并支付全部剩余价款;(2)境外投资者在该资产包获得华融公司总部批复后3日内签署有关资产包转让协议,在该资产包获得国家相关部门批复后3日内支付剩余全部价款。
３.乙方交付的保证金为:（币种)人民币壹仟叁佰万元(大写）１30０万元（小写）（或等值可自由兑换的美元）,实际数额不得低于本协议约定,且以丙方指定的开户银行出具的款项到达丙方账户的数额为准。
保证金应于本协议签订前存入丙方账户:户名：北京产权交易所有限公司帐号: 35004开户行: 中国光大银行总行营业部保证金用于保证:(1）境内投资者在该资产包获得华融公司总部批复后３日内签署有关资产包转让协议并支付全部剩余价款；(2）境外投资者在该资产包获得华融公司总部批复后3日内签署有关资产包转让协议,在该资产包获得国家相关部门批复后3日内支付剩余全部价款。
如投资者违约，同意北交所将立约、履约保证金作为违约金全部支付给华融公司哈尔滨办事处。
如投资者违约，同意保证金作为违约金全部支付给华融公司哈尔滨办事处。
4.保证金的效力为:4.1.１若买受人为境内投资者，在该资产包获得华融公司总部批复后,甲乙双方转让行为生效，保证金自动转化为定金,北交所在3日内将保证金划至甲方指定账户,乙方应在3日内一次性支付剩余全部受让价款。
4.1.2若买受人为境外投资者,在该资产包获得华融公司总部批复并获得国家相关部门批准并在国家外管局备案后,甲乙双方转让行为生效，保证金自动转化为定金，北交所在３日内将保证金划至甲方指定账户,乙方应在3日内一次性支付剩余全部受让价款。
4.2甲乙双方间的资产包转让行为生效后,定金(即上述保证金转化的定金）可抵作受让价款。
如果乙方以外币支付保证金或受让价款，则:1、保证金数额应该为按照支付日的外汇银行挂牌汇价可兑换成双方约定的等额的人民币；2、如果双方资产包转让行为生效，则甲方按照处分日的外汇银行挂牌汇价将定金或乙方支付的外币价款兑换成人民币；３、如果因为人民币升值等原因,导致甲方兑换外币后，未达到乙方应该支付的受让价款，则乙方应该在甲方要求期限内继续支付价款,直至达到本协议约定数额;４、因中国有关外汇监管等部门审批的原因，导致乙方支付的价款迟延到达甲方或华融公司指定的账户的,不视为逾期。
4.3乙方以外币支付保证金或受让价款后,在甲方兑换成人民币前，可以随时以等额人民币替换。
4.４甲、乙双方签订书面的《资产包转让合同》后,在乙方按期付清全部价款之日起1个月内，甲方选择一个中国省级（含)以上报纸刊登资产包转让公告。
４.5本协议签订后，甲方在履行资产包的处置程序过程中未签订资产包转让协议前，甲方应勤勉尽责地维护资产包及其项下债权、资产的收益权，对于破产债权申报、参加执行分配以及其它因为突发情况会对资产价值带来实质性影响的债权处置，甲方在已知的情况下须及时告知乙方。
如乙方放弃购买意向并且拒绝与甲方签订《资产包转让合同》,则乙方同意以本协议为证据，自动放弃定金、孳生利息的所有权，乙方所交纳的定金甲方有权扣收。
乙方对此充分认可接受。
４．7如华融公司或国务院有关部门最终未批准同意乙方成为此资产包的受让人,则甲方仅将上述保证金的本金返还给乙方，乙方对此充分认可接受；如甲乙双方最终签订正式的资产包转让协议,则定金抵作价款。
4.8本协议生效后,甲方不得上报将本协议项下资产包转让给非乙方的任何其他第三方的方案,否则，甲方应向乙方退还全部保证金，并另行向乙方支付等于保证金金额的损害赔偿金。
如果华融公司或国家相关部门未批准本方案,则甲方可另行处置，乙方放弃对甲方任何形式的追索。
5．陈述与保证：5.1甲方在本协议生效之后按照程序尽快将甲乙双方间资产包转让方案上报华融公司。
如果出现下列情况之一：１、华融公司未批准；2、国务院有关部门未同意乙方成为债权受让人。
则甲方将保证金本金退还给乙方。
5.２华融公司批准后，甲方应当尽快将资产包转让方案向国家相关部门报批，如果最终本方案未取得国务院相关部门同意的,则乙方有权解除合同,并有权请求返还保证金本金。
５．３乙方已经对受让债权的合法性、有效性、有无实现权利的法律障碍、债权凭证、甲方现有的债权及从权利凭证等所有问题进行了了解。
对债务人和保证人的现状、现场进行了调查、并到房产、土地、工商局、规划、企业主管部门等部门对债务人及保证人资产及乙方管线的所有问题进行了调查。
乙方依据自身的勘察、测试和了解，自愿受让甲方享有的上述债权。
5．4甲方已经就上述债权的合法性、有效性及一切相关情况充分、真实、全面告知了乙方;甲方将上述债权涉及的所有债权重要的或非重要的凭证或其他资料全部提供给了乙方。
乙方对甲方告知和提供的凭证或资料事项认可无异议，且乙方保证不以出现任何事由而主张本协议可变更、可撤消、无效或拒绝履行本协议约定的义务。
5.5甲乙双方同意本协议产生的纠纷也适用中国法律,由中国法院管辖。
5．6协议表明的上述债权的基本情况与乙方调查、了解不一致的，乙方同意按照上述债权的实际状况受让债权，且受让价款不变更。
5．７乙方认为本协议不存在任何可变更、可撤消及无效事由,乙方支付上述保证金及任何放弃权利的意思表示完全、真实、自愿。
5.8乙方受让资产包可能存在但不限于以下瑕疵：１）、资产包内债权有可能超过诉讼时效;２)、资产包内债权所设定的抵押/保证／质押未经法院确权;３)、资产包内债权可能存在执行终结或破产终结或债务人和保证人的主体资格不存在;４）乙方受让债权后可能存在向债务人主张权利的法律障碍；5）、资产包内债权可能存在与现有卷宗材料不符的情况,以债权现状为准。
6）、本合同所列资产包内债务人所欠本金和利息,来源于中国工商银行和华融公司的会计记录，与债务人的财务记载可能存在出入。
6.乙方承诺条款：6.1乙方是审慎的购买者,本《协议》签署前,乙方对标的资产的现状进行了审慎的调查，已对受让标的及标的项下单项资产的性质、金额、真实性、合法性、有效性、存在的诉讼纠纷、实现权益的法律障碍等一切相关事项进行了充分的调查、了解。
6.2乙方在此确认,甲方未就本《协议》转让标的及标的项下单项资产的性质、状况或可回收性作出任何明示或暗示的声明或保证，亦未对乙方的预期收益做出任何明示或暗示的声明和保证。
乙方已被告知并完全理解资产及本次交易的风险,自愿承担因资产和本次交易的风险可能给其造成的一切损失以及不能获得预期利益的后果。
乙方基于独立慎重做出签署本协议的决定，同意按照现状收购本协议项下标的资产。
6．3乙方已被告知并完全理解，其受让标的项下的单项资产及其从权利,可能存在着瑕疵或尚未发现的重大缺陷,这些瑕疵包括但不限于诉讼时效灭失、强制执行申请权灭失、因计算误差或其他原因致使乙方实际接收的资产金额与本合同表述的资产金额以及本合同附件所列资产金额不完全一致、实物资产价值贬损等，以至于乙方预期利益无法最终实现。
6.4乙方已被告知并完全理解,其受让的标的项下单项资产可能包括但不限于以下从法律上讲已灭失的“资产”,如因原债务人已注销、诉讼已被法院裁定终结执行、债务人已被法院裁定破产终结等原因，导致相应债权实际已灭失的“资产”。
乙方认为该类资产存在着基于法律法规、债务人自身之过错或过失，从而使该类“资产”有继续追索的可能,因此乙方根据自己独立之商业判断,同意该类资产构成本协议项下转让标的。
6．5乙方理解并同意:任何情况下,乙方都无权基于从甲方受让的标的资产及标的资产项下的单项资产，以任何理由向甲方（含甲方分支机构，下同)或工商银行（含其分支机构）提出任何权利主张,并且乙方应当在与其继受方签订的转让协议中、明确约定其继受方不能就甲方已转让给乙方的资产向甲方或工商银行提出任何权利主张,如果该继受方向甲方或工商银行提出任何权利主张，乙方承诺赔偿甲方或工商银行因此而产生的任何损失。
６.6乙方已仔细阅读了本《协议》，并有机会对本《协议》的条款提出意见。
本《协议》一经签署,乙方即放弃基于本协议项下标的的任何瑕疵,以误解、显失公平、欺诈、重大误解或其他任何理由主张变更、撤销本《协议》或申请本《协议》无效或部分无效的权利。
６．7乙方已被告知并完全理解中国现行有关不良资产管理和处置法律法规，包括但不限于国家发展与改革委员会、商务部、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等部门颁布的行政规章以及其他相关政策，并自愿遵守上述法律法规、行政规章以及相关政策。
7、丙方的承诺条款丙方承诺按照甲方规定的数额代甲方收取保证金,并按本协议的相关规定及时将保证金划至甲方帐户，如违约，按应划保证金数额的日万分之三支付违约金。
８.本协议未尽事项，甲乙丙三方协商解决。
9.本协议自甲乙丙三方签字或盖章之日起生效,甲乙丙三方保证其签字或盖章符合法律、法规或章程等规定或授权。
甲方: 乙方:负责人（或授权代理人): 法定代表人(或授权代理人)：年月日年月日丙方:负责人（或授权代理人):年月日。