质量保证保函格式
附件3
质量保证保函
编号：
致：
鉴于（以下简称“申请人”）根据年月日与贵方签订的号合同（以下简称“合同”）向贵方提供（货物和服务描述），且依据合同约定应向贵方提供产品和/或服务的质量保证义务。
应申请人要求，我行(下称“保证人”)向贵方出具此限额为币元的保函，保证在收到贵方于保函有效期内提交的本保函正本、索赔文件（应由贵方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章）及保证人认可的申请人未履行合同约定的产品和/或服务质量保证义务的书面证明后七个工作日内，向贵方偿付金额不超过币元的保证金。
除非贵方自动终止或放弃保函项下的权利，本保函一经开立即生效，至年月日或我行向贵方实际偿付款项达到担保限额之日失效，以上日期以先到日期为准。
本保函失效后，贵方应将本保函正本原件立即退还我行。
但贵方是否退还本保函正本不影响本保函的失效。
本保函及其项下的权益不可转让。
本保函规定了我行的全部承诺，该承诺不得通过援引本保函所提及文件或任何其它相关文件进行任何方面的修改或扩大，且任何此类文件不应被视为本保函的一部分。
本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。
在本保函履行期间，如发生争议、纠纷，各当事人首先应协商解决，协商不能解决时，可诉讼于被告方所在地有管辖权的人民法院。
出具保函银行名称：（公章）
有权签字人：
年月日。
工程质量保证金保函
工程质量保证金保函
致：XX局
鉴于XX公司（下称“承包人”）与XX局（下称“发包人”）签订XX公路改扩建工程施工合同，为保证承包人按照合同约定完成合同约定内容，根据有关规定承担工程质量的责任和义务；我行愿意为承包人出具保函，以担保金额人民币50000元（大写：伍拾万元）向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同保修过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我行保证在担保金额额度内无条件偿还或清偿因该项违约或违背给发包人所造成的经济损失，并在接到发包人要求索赔书面通知之日起XX天内予以支付，无须发包人解释或出具其他任何证明。
在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的赔偿。
我行承诺：不论是否经我方知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本保函自签署之日起生效，有效期从签署之日至质量缺陷责任期终止日，发包人应在担保有效期满后的20个工作日内将此质量保证金保函退还给承包人。
以下无正文
法定代表人或其授权的代理人：（签字盖章）
担保银行盖章：
地址：
日期：年月日。
质保函模板
质保函模板
深圳市某某公司（以下简称“甲方”）与上海市某某公司（以下简称“乙方”）就甲方向乙方购买的商品订立本质保函（以下简称“本函”），以明确双方的权利义务。
第一条商品品质质保
乙方保证其向甲方出售的商品均符合甲方预期的性能和质量要求，甲方有权要求乙方在质保期内对商品质量提供保证和保护。
第二条质保期限
乙方保证购买的商品，出售的服务，质保期限均按照本函中的约定执行，乙方有义务按时完成商品质量质保，如果质保期限内甲方发现商品存在质量问题，乙方有义务负责维修或者更换，并承担相应的赔偿责任。
第三条质保费用
本次质保期间乙方所产生的费用由乙方负责，如果不作出有效保修，乙方需要为此承担相应的惩罚性赔偿。
第四条责任限制
除非另有明确约定，乙方在本次质保期内，对于因甲方的过错，乙方无法负责更换或者维修商品，由此导致的一切损失，乙方不承担相应的补偿责任。
第五条争议处理
因本质保函造成的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可以在甲乙双方所在地提起诉讼。
以上就是本质保函的全部内容，甲乙双方均已签字批改，并保证遵守本函的条款，以承担本函规定的责任和义务。
甲方：
质保到期日：。
建筑工程施工质量保证金保函
建筑工程施工质量保证金保函尊敬的合作伙伴：感谢您选择我们公司作为您的建筑工程施工质量保证金保函的发行机构。
本保函旨在确保您在承接建筑工程施工项目期间能够按照合同要求履行义务，保证施工质量符合相关标准及法规，并提供一定程度的经济保障。
1. 保函信息保函编号：[编号]保函金额：[金额]保函生效日期：[日期]保函到期日期：[日期]2. 保函内容本保函有效期为合同签订之日起至工程竣工并经相关部门验收合格之日止。
根据合同约定，您需要在工程施工期间履行以下义务：（1）按照承包合同约定开始并合理推进工程施工；（2）严格按照国家、地方相关法规要求进行工程施工，并保证施工质量符合标准；（3）按照工程进度及施工计划完成各项工作，并确保如期竣工；（4）负责工程的安全管理和环保工作，确保项目不发生质量事故和环境污染；（5）协助相关部门进行工程竣工验收，并及时整改存在的问题。
3. 保函责任若您未能履行上述义务之一或多项，导致工程施工质量不符合标准，我们将根据以下规定承担责任：（1）对于质量不符合标准的工程项目，承担必要的维修、整改费用；（2）对于由于质量问题导致的工程停工或延误，承担由此产生的相应经济损失；（3）对于严重影响工程施工质量的违约行为，我们将按照相关法律法规和合同约定进行处罚，并保留追求法律责任的权利。
4. 预警机制为了更好地监督和评估工程施工质量，我们将建立一套预警机制，以便及时发现和解决潜在问题。
预警机制的具体内容和流程将在双方达成共识后以书面形式确认。
5. 保函的变更和解除如需对本保函的内容进行变更或解除，双方应协商一致并以书面形式进行确认。
未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本保函。
6. 法律适用及争议解决本保函受中华人民共和国法律法规的管辖，并按照中华人民共和国相关法律解释执行。
双方在履行本保函过程中发生的争议，应协商解决；如果协商不能达成一致，争议应提交至保函签发地所在地人民法院裁决。
请您务必遵守以上约定，并保持与我们的密切沟通，确保工程施工质量的顺利进行。
质量保证金保函的合同7篇
质量保证金保函的合同7篇篇1甲方（担保方）：_________地址：_________法定代表人：_________乙方（委托方）：_________地址：_________法定代表人：_________鉴于乙方与建设单位（下称“业主”）签订的施工合同，乙方为保证工程质量，向业主提交质量保证金。
甲方接受乙方委托，为此质量保证金向业主提供保函。
为明确双方的权利与义务，特订立本保函合同。
一、保函内容概述甲方根据本合同的约定，向业主出具质量保证金保函，承诺在乙方未能按照施工合同约定履行工程质量相关义务时，承担质量保证金所对应的经济责任。
本保函的具体金额、期限及其他条款，将依照本合同约定及业主的要求进行确定。
二、保证金的金额与期限1. 乙方按照施工合同的约定向业主提交的质量保证金金额为人民币_________元。
2. 质量保证金的期限自工程竣工验收合格之日起至工程缺陷责任期结束。
缺陷责任期结束后，如无质量问题，业主应返还质量保证金。
三、甲方的保函责任1. 甲方在本保函有效期内承担连带保证责任，若乙方未能按施工合同约定履行工程质量相关的义务和责任时，业主有权直接要求甲方承担相应的经济责任。
2. 甲方的保函责任并不免除乙方因违约应承担的法律责任。
四、乙方的义务1. 乙方应全面履行施工合同中约定的工程质量相关义务，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方应及时向甲方提供必要的信息和文件，以便甲方了解工程进展及质量情况。
3. 乙方在缺陷责任期内应负责修复工程出现的缺陷和损坏问题。
缺陷责任期结束后，若无未尽事宜或新出现的问题，业主应将质量保证金及时返还乙方。
五、甲方的权利1. 甲方有权对乙方的工程施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合约定。
2. 若因乙方原因造成工程质量问题或违约情况，甲方有权要求乙方进行整改或承担相应经济责任。
同时甲方有权要求业主暂停支付部分或全部质量保证金，直至问题得到解决。
六、合同的变更与解除本合同的变更和解除必须经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
供应商质量保函范文模板
供应商质量保函范文模板致：[需方公司名称]尊敬的[需方负责人称呼]：您好！我们是[供应商公司名称]，为了让您放心地与我们合作，我们很乐意提供这份质量保函。
咱就像好朋友之间互相承诺一样，我们对供应给您的[具体产品名称]的质量那可是拍着胸脯保证的。
一、保函金额。
本质量保函的金额为人民币[X]元整（大写：[大写金额]）。
这就好比是我们为产品质量押上的“保证金”，让您知道我们对自己的产品多有信心。
二、保函有效期。
自[产品交付日期]起，至[具体到期日期]止。
在这个时间段内，您可以放心地对产品进行检验、使用。
就像我们约定好了一个时间范围，在这个期间内我们会对产品的质量负责到底。
三、质量保证内容。
# （一）符合标准。
我们供应的产品是严格按照[相关标准名称，如国家标准XX、行业标准XX或者双方约定的特殊标准]生产制造的。
就像厨师做菜得按照菜谱来一样，我们生产产品也是有严格的标准规范的，绝不会瞎糊弄。
# （二）材料优质。
产品所使用的原材料那都是经过精挑细选的，就像您去市场买菜，专挑新鲜又好的食材一样。
我们在选择原材料的时候，也是层层把关，确保质量上乘，这样才能生产出高质量的产品。
# （三）无缺陷承诺。
我们保证交付给您的产品不存在任何影响正常使用的缺陷。
要是您收到产品发现有什么问题，就像新衣服上有个大口子似的，那肯定是不正常的，这种情况我们肯定负责。
四、索赔条款。
# （一）索赔条件。
如果在保函有效期内，您发现我们的产品存在质量问题，您只要按照下面的流程来，我们就会按照约定处理。
您要以书面形式通知我们，这个书面通知就像是您给我们的一个正式“警告”，要详细说明产品存在的质量问题、发现问题的时间和地点等信息，就像给我们讲故事一样把事情讲清楚。
# （二）索赔处理。
收到您的通知后，我们会在[具体工作日，如5个工作日]内进行调查核实。
如果确认是我们产品的质量问题，我们会毫不犹豫地承担责任。
我们可以根据您的要求，采取更换有问题的产品、免费维修产品或者按照产品价值给予相应赔偿等方式。
合同协议书质量保函
合同协议书质量保函甲方（以下简称“买方”）：乙方（以下简称“卖方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方购买XX产品（以下简称“产品”）的事宜，达成如下协议：一、产品及质量要求1.1 乙方应按照甲方的要求，提供符合国家标准和行业规定的产品。
产品质量应满足甲方的使用需求和合同约定的技术指标。
1.2 乙方应保证其提供的产品不存在知识产权侵权、产品质量问题等影响甲方合法权益的情况。
二、质量保函2.1 乙方为了确保产品质量，向甲方提供质量保函。
质量保函的金额为人民币【】元整，保函有效期为自产品交付之日起【】年。
2.2 质量保函由乙方所在地的具有保函开具资格的银行出具，保证在保函有效期内，如乙方提供的产品存在质量问题，乙方将按照甲方的要求进行更换或修理，并承担相应的赔偿责任。
2.3 甲方在保函有效期内发现产品存在质量问题，应立即通知乙方，并提供相关证据。
乙方应在接到通知后【】日内，按照甲方的要求进行更换或修理，并承担相应的赔偿责任。
2.4 如乙方未按照约定进行更换或修理，甲方有权按照保函的约定向开具保函的银行索赔，乙方无权拒绝。
三、产品交付及验收3.1 乙方应按照甲方的要求，在【】日内将产品交付至甲方指定的地点。
3.2 甲方在收到产品后，应按照合同约定的验收标准进行验收。
如甲方对产品有异议，应在验收合格后【】日内向乙方提出，并提供相关证据。
乙方应在接到通知后【】日内，按照甲方的要求进行更换或修理，并承担相应的赔偿责任。
四、售后服务4.1 乙方应提供产品的安装、调试、培训等服务，并确保甲方能够正确、熟练地使用产品。
4.2 乙方应在其网站和营业场所公示其服务承诺，包括服务内容、服务时效、服务质量等。
4.3 乙方应对其提供的服务承担责任，如因服务原因导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、合同的解除和终止5.1 在合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的赔偿责任。
担保-质量保证金保函样本
担保-质量保证金保函样本
致：[受益人名称]
地址：[受益人地址]
本保函由[担保人名称]（以下简称“担保人”）出具，担保人地址为[担保人地址]。
鉴于[承包商名称]（以下简称“承包商”）与贵方签订了编号为[合同
编号]的合同（以下简称“主合同”），根据主合同的规定，承包商应
向贵方提供质量保证金，以确保承包商履行合同项下的质量保证义务。
担保人在此无条件地、不可撤销地保证，承包商将严格履行主合同中
规定的质量保证义务。
如承包商未能履行或不完全履行上述义务，担
保人将在收到贵方书面通知后的[具体天数]天内，无条件地向贵方支
付不超过[保证金金额]的金额，作为质量保证金。
本保函自[生效日期]起生效，有效期至[失效日期]。
除非贵方与担保
人另有书面约定，否则本保函在有效期届满后自动失效。
担保人承诺，本保函的出具不免除承包商履行主合同项下义务的责任。
本保函一式两份，担保人与贵方各执一份，具有同等法律效力。
担保人（盖章）：
[担保人名称]
授权代表签字：
[授权代表姓名]
日期：[出具保函的日期]
受益人（盖章）：
[受益人名称]
授权代表签字：
[授权代表姓名]
日期：[出具保函的日期]。
供货合同模板质量保函
供货合同模板质量保函
致：[买方名称]
我们：[供应商名称] (以下简称“供应商”)，地址位于[供应商地址]，在此向贵
方提供一份供货合同模板质量保函，以保证我们提供的货物符合规定的质量标准。
根据合同条款，我们承诺所提供的货物将符合贵方提供的技术规格和要求。
我们保证所提供的货物是新货物，且在交付给贵方之前，已经进行了充分的检验和测试，以确保其符合规定的质量标准。
如果我们提供的货物不符合规定的质量标准，我们同意承担相应的责任。
具体来说，如果我们提供的货物存在缺陷或不符合技术规格和要求，我们将在收到贵方通知后的[时间]内，免费更换或修复货物，或者退还已收到的款项。
我们理解贵方对质量的要求非常高，因此我们将尽一切努力确保所提供的货物符合规定的质量标准。
我们将严格按照合同条款履行我们的义务，并愿意承担相应的责任，以确保贵方的利益得到保护。
此保函有效期至[保函有效期]，在此期间，贵方可以随时要求我们履行保证义务。
如果我们未履行保证义务，我们将承担相应的责任。
我们相信，通过我们的努力和贵方的支持，我们能够建立长期、稳定的合作关系，实现双方的共同发展。
此致
敬礼！
[供应商名称]
[供应商负责人签名]
[日期]。
质量保函协议书范文模板
质量保函协议书范文模板甲方（供应商）：____________________乙方（采购方）：____________________鉴于甲方为乙方提供产品/服务，为确保产品质量符合双方约定的标准，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本质量保函协议书（以下简称“本协议”）。
第一条产品/服务质量保证1.1 甲方保证提供给乙方的产品/服务完全符合双方约定的质量标准和规格要求。
1.2 甲方应提供必要的质量证明文件，包括但不限于产品合格证、质量检验报告等。
1.3 甲方承诺在产品/服务交付后，如发现任何质量问题，将按照本协议的规定承担相应的责任。
第二条质量保证期限2.1 本协议项下的质量保证期限为产品/服务交付之日起至_____年_____月_____日止。
2.2 在质量保证期限内，如乙方发现产品/服务存在质量问题，甲方应负责无偿修复或更换。
第三条质量问题的处理3.1 乙方在发现产品/服务存在质量问题时，应在发现之日起_____天内书面通知甲方。
3.2 甲方在接到乙方通知后，应在_____天内响应并提出解决方案。
3.3 如甲方未在规定时间内响应或提出的解决方案不符合乙方要求，乙方有权自行或委托第三方进行修复，由此产生的费用由甲方承担。
第四条违约责任4.1 如甲方未能履行本协议第一条和第二条约定的质量保证义务，甲方应向乙方支付违约金，违约金的数额为质量问题产品/服务价值的_____%。
4.2 如乙方未按本协议第三条规定及时通知甲方质量问题，甲方不承担由此产生的额外责任。
第五条争议解决5.1 本协议的订立、解释、履行及与本协议有关的争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 甲乙双方因本协议发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程质量维修保函 范本
工程质量维修保函范本
保证人(以下称“甲方”) :
-名称:
-地址:
-代表姓名:
-联系人:
承包人(以下称“乙方”) :
-名称:
-地址:
-代表姓名:
-联系人:
本书规定甲方保证乙方的工程质量、保证、修理义务。
第一条(保修范围)
本保证以乙方执行的[工程名称]的工程质量保证、修理义务为对象。
第二条(保修期)
本保证期间为工程完成后的[期间]。
第三条(保修范围)
1 .乙方有义务在工程完成后，在其质量保证期间，在工程事物发生质量问题时，立即修理并承担其费用。
2 .质量问题应视为设计、材料、工程方法等原因引起。
第四条(理赔程序)
1 .发生质量问题时，乙方及时通知甲方，并提出修理计划。
2 .甲方确认修理计划并监督其完成。
3 .修理费用由乙方承担。
第五条(解除担保责任)
乙方完全修理质量问题并得到甲方确认时，本保证的责任解除。
第六条(适用法律和管辖法院)
本保证符合[国名]法律，其解释和适用的纠纷属于[管辖法院名称]的管辖。
第七条(其他约定)
(载有其他必要条款)
第八条(本保证书的效力)
本保证书自甲乙双方签名盖章之日起生效。
甲方(保证人) :
-签名:
-盖章:
-日期:
乙(承包人) :
-签名:
-盖章:
-日期:。