青石栏杆制作安装规定合同
石栏杆合同协议书
石栏杆合同协议书甲方（委托方）：____________________乙方（承揽方）：____________________鉴于甲方需要在特定地点安装石栏杆，乙方具有相应的资质和能力提供该服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就石栏杆的制作与安装达成如下合同协议：第一条工程内容1. 甲方委托乙方在指定地点制作并安装石栏杆。
2. 石栏杆的具体规格、款式、材质、数量等详细要求，由双方另行商定，并作为本合同不可分割的附件。
第二条工程质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准，以及甲方的要求，保证石栏杆的质量。
2. 乙方应提供材料的合格证明，并保证材料无缺陷。
3. 乙方应按照甲方的要求进行施工，并接受甲方的监督和检查。
第三条工程期限1. 乙方应自合同签订之日起____天内完成石栏杆的制作。
2. 乙方应自石栏杆制作完成之日起____天内完成安装工作。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决。
第四条合同价款1. 双方约定的合同总价为人民币（大写）___________元整。
2. 付款方式：甲方应在合同签订后____天内支付总价的____%作为预付款；石栏杆制作完成后支付总价的____%；安装完成后支付剩余款项。
第五条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价____%的违约金。
2. 如甲方未能按期支付款项，每逾期一天，应向乙方支付应付款项____%的违约金。
第六条争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________注：本合同协议书仅供参考，具体条款应根据实际情况由双方协商确定，并建议在签订前咨询法律专业人士。
石栏杆加工安装合同
青石栏杆加工安装合同甲方：林州市华通建设有限公司乙方：焦作市解放区西环路云山石材加工部依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程实际情况，经甲乙双方以公平、公正、合理的的原则协商，甲方同意将博爱县北横河建设工程（一标段）青石栏杆加工和安装承包给乙方，具体协商约定如下：一、工程概况1、工程名称：博爱县北横河建设工程（一标段）青石栏杆工程2、工程地点：博爱县文化路北面3、承包范围：青石栏杆4、承包具体内容：包括原材料、加工、运输、安装及维修。
二、承包范围内工程量及综合单价：/ m , 元/m. 综合单价包括青石栏杆加工、包装运输、卸货到指定地点、安装及途中损耗、管理费、利润、税金、现场服务配合费及安装产生的相关费用（如：水、电等）等，运输到施工现场的安装验收合格的成品的最终价格。
施工期间不进行价格调整。
三、施工技术质量要求及验收标准1、材料质量要求及验收标准按甲方提供给乙方所施工用的样式，柱头图案精致美观，无缺陷。
立柱尺寸：高1150mm，截面尺寸：180*180mm；横梁尺寸：长1600mm,宽150mm,厚100mm；图案板尺寸：长1600mm,宽350mm,厚80mm；（以上长度尺寸均不包括榫卯部分长度）为依据加工。
乙方加工材料色泽一致并且无石线、无水纹及缺陷，青石材质须保证石材颜色一致，无风化、裂缝裂纹等瑕疵等质量缺陷，误差控制范围为正负2mm以内。
验收以上述要求为标准。
产品验收按石材、栏杆国家技术验收标准和施工验收规范要求验收合格.2、安装要求及验收标准立柱及横梁、图案板要求方正、垂直，厚度一致。
横梁、图案板与立柱链接，采用榫接，立柱必须预留榫口，立柱入榫长度不小于10cm，横梁、图案板入榫长度不小于3cm。
安装立柱、横梁、图案板必须垂直，不得污染（如有污染，乙方自行清理，费用自理）。
四、工期要求：按甲方整体要求进度计划进行，如乙方自身原因在甲方要求的时间内材料不能到场、未完成安装，每推迟一天，罚款1000元。
青石栏杆安装合同模板
青石栏杆安装合同模板甲方（业主）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需进行青石栏杆的安装工程，经双方协商一致，特订立本合同，以资遵守。
一、项目概述本项目位于______________________（地址），涉及青石栏杆的设计、制作及安装服务。
二、产品规格与质量要求1. 青石栏杆材质为优质青石，颜色均匀，无明显裂纹和瑕疵。
2. 所有石材必须经过耐候处理，确保长期暴露于户外环境后的稳定性。
3. 青石栏杆的设计应符合国家相关安全标准，并满足甲方提供的设计图纸要求。
4. 乙方保证所提供青石栏杆工艺精湛、外观美观，无明显划痕或损坏。
三、安装服务与期限1. 安装服务包括但不限于现场测量、材料运输、施工安装、清理现场等。
2. 安装工程应在________年____月____日前开始，预计于________年____月____日完成。
3. 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的完成日期。
四、价格条款1. 本合同总价为人民币____________元，包括材料费、人工费及其他相关费用。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付总价款的30%作为定金；材料到场后支付40%；剩余30%在工程验收合格后一次性付清。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定时间完成工程，每逾期一日，需向甲方支付违约金千分之一的合同总价款。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题，乙方负责无偿修复直至达到约定标准。
3. 若甲方未按约定时间支付款项，每逾期一日，需向乙方支付违约金千分之一的应付款项。
六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，由双方另行商定补充协议。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
石栏杆安装合同模板
石栏杆安装合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！石栏杆安装合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要安装石栏杆，乙方具备石栏杆安装能力，经双方友好协商，就石栏杆安装事宜达成如下合同：一、安装范围及要求：1. 乙方负责在甲方的建筑物上安装石栏杆，安装范围包括但不限于甲方提供的图纸所示区域。
2. 乙方应按照甲方提供的图纸、样品或标准进行安装，确保石栏杆的尺寸、款式、颜色等符合甲方要求。
3. 乙方应保证石栏杆的安装质量，确保石栏杆稳固、安全、美观。
二、安装时间：1. 乙方应在甲方指定的时间内完成石栏杆的安装工作。
2. 乙方应提前通知甲方安装进度，如需延长安装时间，应征得甲方同意。
三、安装费用：1. 乙方向甲方提供的石栏杆安装服务费用为人民币____元整（大写：____________________元整）。
2. 甲方应按照合同约定的时间向乙方支付安装费用。
四、付款方式：1. 甲方支付乙方安装费用时，应向乙方支付____%（____%）的预付款。
2. 甲方支付乙方安装费用余额时，应向乙方支付剩余的____%（____%）。
五、保修期限：1. 乙方应提供石栏杆安装后的____个月保修期（以下简称“保修期”）。
2. 在保修期内，如石栏杆出现非人为因素导致的质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
六、违约责任：1. 如乙方未按照约定时间完成石栏杆安装工作，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为安装费用的____%（____%）。
2. 如甲方未按照约定时间支付安装费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%（____%）。
七、争议解决：1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定：1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
栏杆加工安装合同8篇
栏杆加工安装合同8篇篇1甲方（委托方）：__________乙方（承揽方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方加工安装栏杆事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：栏杆加工安装项目。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程内容：栏杆的设计、加工、运输、安装及验收。
二、合同范围1. 乙方应按照甲方的要求进行栏杆的设计，并报甲方确认设计方案。
2. 乙方负责栏杆的制造、运输至甲方指定的安装地点。
3. 乙方应按照甲方要求进行栏杆的安装施工，并保证安装质量符合相关标准。
4. 本合同涉及的栏杆材料、配件及安装工程的质量标准应符合国家相关标准。
三、工程期限1. 乙方应在接到甲方通知后___日内完成栏杆的设计、加工、运输及安装工作。
2. 如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款___%的违约金。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
该价款包括栏杆的制造、运输和安装费用。
2. 甲方在合同签订后___日内向乙方支付工程总价款的___%作为预付款。
3. 栏杆安装完毕并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。
4. 乙方在收到款项后应提供正规的税务发票。
五、质量保证及售后服务1. 乙方应保证所提供的产品质量符合国家相关标准，并实行“三包”（包修、包换、包退）。
2. 保修期为工程验收合格之日起___年。
保修期内，如因乙方产品质量原因造成的损坏，乙方应负责免费维修。
3. 保修期过后，乙方应提供有偿维修服务。
六、违约责任1. 如因甲方原因未按合同约定支付款项，每延误一天，甲方应向乙方支付合同总价款___%的违约金。
2. 如因乙方原因造成工程延期或产品质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应友好协商解决。
青石栏杆合同范本
青石栏杆合同范本________________________________________一、项目名称与内容1. 项目名称：青石栏杆加工及安装项目2. 项目内容：乙方根据甲方要求，对青石栏杆进行加工、安装及提供售后服务。
二、合同金额1. 合同总金额：人民币 ______ 元（大写：__________________________元整）a) 合同签订后5个工作日内，支付合同总价款的30%作为预付款；b) 乙方完成加工后，甲方验收合格后支付合同总价款的50%；c) 乙方完成安装并经甲方验收合格后，支付合同总价款的20%。
三、加工与安装要求1. 加工要求：a) 乙方应按照甲方提供的图纸及样品进行加工，确保青石栏杆的质量、尺寸、形状等符合甲方要求；b) 乙方应选用优质青石材料，保证栏杆的强度、稳定性及使用寿命；c) 加工过程中，乙方应遵循相关工艺流程，确保栏杆表面的光滑、平整、无裂缝等质量问题。
2. 安装要求：a) 乙方应按照甲方提供的安装图纸进行安装，确保栏杆的位置、高度、间距等符合设计要求；b) 乙方应在安装过程中注意保护青石栏杆，避免碰撞、划伤等影响美观和使用功能的问题；c) 安装完成后，乙方应进行验收，确保栏杆安装牢固、美观、符合设计要求。
四、售后服务1. 乙方在合同履行期间，应提供免费的售后服务，包括但不限于：a) 对青石栏杆进行检查、维修、更换零部件等；b) 对栏杆表面进行清洁、保养等；c) 对栏杆的使用、维护提供技术指导。
2. 售后服务期限：自栏杆安装验收合格之日起，计算三年为售后服务期限。
五、违约责任1. 乙方未能按照约定时间、质量完成加工或安装任务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款的10%作为违约金；2. 乙方在售后服务期间未能履行约定服务，甲方有权要求乙方支付合同总价款的5%作为违约金。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
青石栏杆合同范本
青石栏杆合同范本甲方（发包方）：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拟对[具体工程地点]的青石栏杆进行制作安装，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程具体名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程内容：青石栏杆的制作、运输及安装。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元（大写：____________元整）。
2. 支付方式：合同签订后______日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款；乙方完成栏杆制作并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的______%；栏杆安装完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的______%；剩余合同总价款的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题时支付。
三、工程期限1. 乙方应在合同签订后______天内完成栏杆的制作。
2. 乙方应在栏杆制作完成后______天内完成安装工作。
四、质量标准1. 青石栏杆应符合国家及行业相关质量标准。
2. 乙方应按照甲方确认的设计图纸及要求进行制作和安装。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：提供工程所需的相关资料和场地条件；按合同约定支付工程价款；参与工程质量的监督和验收。
2. 乙方的权利和义务：按照合同约定的质量标准和期限完成工程；负责工程的运输和安装工作；对工程质量承担责任。
六、工程验收1. 乙方完成栏杆制作后，应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后______日内进行验收。
2. 栏杆安装完成后，双方应共同进行验收，如验收合格，双方应签署验收合格证明。
青石栏杆制作安装合同模板
青石栏杆加工安装合同甲方：林州市华通建设有限公司乙方：焦作市解放区西环路云山石材加工部依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程实际情况，经甲乙双方以公平、公正、合理的的原则协商，甲方同意将博爱县北横河建设工程（一标段）青石栏杆加工和安装承包给乙方，具体协商约定如下：一、工程概况1、工程名称：博爱县北横河建设工程（一标段）青石栏杆工程2、工程地点：博爱县文化路北面3、承包范围：青石栏杆4、承包具体内容：包括原材料、加工、运输、安装及维修。
二、承包范围内工程量及综合单价：/ m , 元/m.综合单价包括青石栏杆加工、包装运输、卸货到指定地点、安装及途中损耗、管理费、利润、税金、现场服务配合费及安装产生的相关费用（如：水、电等）等，运输到施工现场的安装验收合格的成品的最终价格。
施工期间不进行价格调整。
三、施工技术质量要求及验收标准1、材料质量要求及验收标准按甲方提供给乙方所施工用的样式，柱头图案精致美观，无缺陷。
立柱尺寸：高1150mm，截面尺寸：180*180mm；横梁尺寸：长1600mm,宽150mm,厚100mm；图案板尺寸：长1600mm,宽350mm,厚80mm；（以上长度尺寸均不包括榫卯部分长度）为依据加工。
乙方加工材料色泽一致并且无石线、无水纹及缺陷，青石材质须保证石材颜色一致，无风化、裂缝裂纹等瑕疵等质量缺陷，误差控制范围为正负2mm以内。
验收以上述要求为标准。
产品验收按石材、栏杆国家技术验收标准和施工验收规范要求验收合格.2、安装要求及验收标准立柱及横梁、图案板要求方正、垂直，厚度一致。
横梁、图案板与立柱链接，采用榫接，立柱必须预留榫口，立柱入榫长度不小于10cm，横梁、图案板入榫长度不小于3cm。
安装立柱、横梁、图案板必须垂直，不得污染（如有污染，乙方自行清理，费用自理）。
四、工期要求：按甲方整体要求进度计划进行，如乙方自身原因在甲方要求的时间内材料不能到场、未完成安装，每推迟一天，罚款1000元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
青石栏杆加工安装合同
甲方：林州市华通建设
乙方：市解放区西环路云山石材加工部
依照《中华人民国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程实际情况，经甲乙双方以公平、公正、合理的的原则协商，甲方同意将博爱县北横河建设工程（一标段）青石栏杆加工和安装承包给乙方，具体协商约定如下：
一、工程概况
1、工程名称：博爱县北横河建设工程（一标段）青石栏杆工程
2、工程地点：博爱县文化路北面
3、承包围：青石栏杆
4、承包具体容：包括原材料、加工、运输、安装及维修。
二、承包围工程量及综合单价：/ m , 元/m.
综合单价包括青石栏杆加工、包装运输、卸货到指定地点、安装及途中损耗、管理费、利润、税金、现场服务配合费及安装产生的相关费用（如：水、电等）等，运输到施工现场的安装验收合格的成品的最终价格。
施工期间不进行价格调整。
三、施工技术质量要求及验收标准
1、材料质量要求及验收标准
按甲方提供给乙方所施工用的样式，柱头图案精致美观，无缺陷。
立柱尺寸：高1150mm，截面尺寸：180*180mm；横梁尺寸：长1600mm,宽150mm,厚100mm；图案板尺寸：长1600mm,宽350mm,厚80mm；（以上长度尺寸均不包括榫卯部分长
度）为依据加工。
乙方加工材料色泽一致并且无石线、无水纹及缺陷，青石材质须保证石材颜色一致，无风化、裂缝裂纹等瑕疵等质量缺陷，误差控制围为正负2mm以。
验收以上述要求为标准。
产品验收按石材、栏杆国家技术验收标准和施工验收规要求验收合格.
2、安装要求及验收标准
立柱及横梁、图案板要求方正、垂直，厚度一致。
横梁、图案板与立柱，采用榫接，立柱必须预留榫口，立柱入榫长度不小于10cm，横梁、图案板入榫长度不小于3cm。
安装立柱、横梁、图案板必须垂直，不得污染（如有污染，乙方自行清理，费用自理）。
四、工期要求：
按甲方整体要求进度计划进行，如乙方自身原因在甲方要求的时间材料不能到场、未完成安装，每推迟一天，罚款1000元。
五、付款方式：
1、按进度付款；
2、每安装成品300米，验收合格支付80%的工程款；
3、栏杆工程竣工验收合格，付款至95%；
4、留5%质保金，栏杆工程竣工验收合格后两个月无息返还（如在质保期有质量问题，甲方通知乙方进行维修，如不及时维修，所产生的维修费用将在质保金扣除）。
六、结算办法
1、按现场安装合格成品实测实量出具结算书。
2、经现场负责人签字认可后报项目部核准。
七、甲方责任：
1、负责与建设方的协调；
2、负责工作面的提供；
3、负责栏杆样式的确定与提供；
4、负责工程款的支付与工程初步验收；
5、负责乙方施工用水、电、路三通及沙子、水泥的提供。
八、乙方责任：
1、施工期间，乙方必须派驻一名负责人长期驻工地全面负责承包围之的各项事务，并具有决定一切事务的权利，乙方严格按施工规、技术交底容进行施工。
2、施工期间出现质量验收不合格部位，乙方要进行返工、返修，直到验收合格为止，所产生的一切费用由乙方承担。
3、按甲方要求负责栏杆的加工制作、运输、安装。
4、因乙方自身原因造成的工期延误，由乙方负责，给甲方造成损失的由乙方负责。
5、乙方要注意安全文明施工，在供货、安装施工等过程中的一切安全事故均由乙方全部承担，甲方概不负责。
九、其他事宜
1、施工过程中如出现不明事宜，由双方协商。
2、本合同经甲乙双方签订之日起生效。
望甲乙双方共同遵守。
未尽事宜
双方协商解决。
十、附件
1、质量保修书
2、栏杆图纸大样图
注：本合同一式贰份甲方执壹份，乙方壹份，具有同等效力，补充协议与此协议具有同等效力
以下空白无容
甲方（供货方）：乙方（供货方）：
代表签字：代表签字：
联系：联系：
年月日年月日
建设工程质量保修书
发包人: 林州市华通建设
承包人：市解放区西环路云山石材加工部
发包人、承包人根据《中华人民国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对博爱县北横河建设工程（一标段）青石栏杆制作安装工程签定工程质量保修书。
一、工程质量保修围和容
承包人在质量保修期，按照有关法律、法规、规章的管理规定和三方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修围以景观施工围为准；具体保修的容，双方约定如下：保修期的任何有关承包人的质量问题。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
2.1、安装工程保修期为一年，指栏杆安装成品；
2.2、安装工程免费保修一年；
2.3、质量保修期是从竣工验收合格之日起第二天计算。
2.4、实施维修部位的质量保修期应从维修验收合格之日起第二天计算。
三、质量保修责任及费用
3.1、属于保修围、容的项目，承包人在接到质量保修通知后24小时必须赶到现场了解情况，组织、安排相关专业技术工人、材料、机具进场；48小时应正式、全面实施保修工作；否则，发包人有权安排第三方施工队伍进场，有关费用由承包人承担。
承包人不在约定期限派人保修，发包人可以直接安排第三方实施维修，因此发生的一切费用均由承包人承担，承包人同时承担与保修费用等额的扣款。
3.2、承包人应当确保小的质量缺陷/问题保修在12小时全部完成；大的质量缺陷/问题保修在48小时全部完成。
质量缺陷/问题的大小由原负责的监理公司界定；完成时间指自接到质量保修通知始，至完成质量保修且通过质量验收合格止的连续时间。
3.3、发包人在承包人完成质量保修后24小时组织验收，承包人必须确保质量保修一次性通过发包人组织的验收；
3.4、为确保质量保修的严肃性、及时性、有效性，发包人从承包人的质保金中提出独立于上述规定之外的总金额为质保金50％的保证金；如果承包人质量保修工作跟不上，发包人将在质保金结算中直接扣除该保证金。
3.5、如果遇承包人质量保修不及时、不到位的，发包人有权进一步追究其责任；承包人须承担使用单位/业主因此提出的赔偿责任。
3.6、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；当遇到紧急抢修，发包人有权先安排第三方维修，事后再通知承包
人，费用由承包人承担。
3.7、质量保修完成后，由发包人组织监理公司、使用单位/业主验收。
3.8、因承包人的质量问题、维修行为引起使用人投诉索赔的，费用由承包人承担。
3.9、在质保期，承包人应主动与发包人建立正常联络，定期进行质量回访。
3.10、发包人向承包人发出维修通知的形式：书面通知送达、书面通知传真、通知、短信息通知、电子通知等。
3.11、承包人变更联系人、地址、联系时应书面通知送达发包人，当发包人按本保修书约定的联系方式无法联系到承包人时，视同承包人放弃维修的义务，发包人人有权安排第三方实施维修，费用由承包人承担。
3.12、所有上述条款涉及到承包人责任扣罚的各类、各项费用，发包人将在质量保修金中直接予以扣除，承包人自行支付的除外；不足部分由承包人追加支付给发包人。
3.13、当发包人发现承包人的质量保修工作存在不到位或推诿扯皮时，发包人有权直接按工程竣工结算总价的2％追加扣留质量保修金。
四、质量保修金的计算
本工程约定的安装工程质量保修金为工程结算价款的 5 %；质保期到后，保修金不计取利息。
五、质量保修金的返还
质量保修期满后未发现质量问题，经承包人申请，发包人30日退还保修金余额。
如有质量问题，按本合同其他约定处理。
质量保修金余额返还承包人后，承包人仍严将格按照本工程质量保修书第二条所约定的质量保修期限履行保修责任。
以下空白无容
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表签字：代表签字：
年月日年月日。