管道安装合同协议书范本
管道安装合同书模板
管道安装合同书模板甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）鉴于甲方打算进行管道安装工程，现双方经友好协商，达成以下协议：一、工程内容1. 甲方委托乙方负责进行管道安装工程，具体工作包括但不限于管道设计、材料采购、施工安装、试压、检验等各项工作。
2. 工程地点：（工程地点）3. 工程起止时间：从（起始日期）开始至（结束日期）结束。
4. 工程总价款：（工程总价款金额）二、付款方式1. 甲方应在本合同签订后第三日内向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。
2. 剩余款项按工程进度分期支付，具体支付时间、金额按双方协商确定。
3. 甲方应在工程竣工验收合格后的五个工作日内支付尾款。
三、工程质量和保修1. 乙方承诺保证工程质量符合国家相关标准，并提供相关验收报告。
2. 乙方保修期为工程竣工验收合格之日起一年内，如出现质量问题，乙方应及时免费修复或更换。
3. 保修期内，乙方提供免费技术支持和维修服务。
四、风险责任1. 工程期间如因甲方原因导致工程延期或增加费用，甲方应承担相应责任。
2. 工程期间如因不可抗力导致工程无法继续，双方可协商解决方式。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如乙方无正当理由提前终止合同，应向甲方支付违约金。
六、其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 对于未尽事宜，双方可另行商讨协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
管道施工协议书4篇
管道施工协议书4篇篇1管道施工协议书甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）为了明确双方在管道施工项目中的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商一致，达成以下协议：第一条项目概况1.1 甲方委托乙方进行管道施工工程，项目工程地址为（具体地址）。
1.2 项目工程包括但不限于管道设计、施工、调试等一系列工程内容。
1.3 项目工程的工作标准、进度、质量等详细内容以双方另行签订的施工协议为准。
第二条工程期限2.1 本协议签署之日起，乙方应按照施工协议规定的时间节点完成工程，并保证工程质量符合相关标准要求。
2.2 若因不可抗力或其他不可抗力原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并经双方协商确定新的工程完成时间。
第三条工程费用3.1 甲方应按照施工协议的规定，按期支付工程款项给乙方。
3.2 工程款项支付方式和支付期限以双方签订的施工协议为准。
3.3 工程费用包括但不限于人工费、材料费、设备费等费用。
第四条质量保证4.1 乙方应按照国家相关标准和规范要求，保证工程质量符合规定要求。
4.2 工程完工后，乙方应提供相关质量检测报告，并对工程质量负责到工程保修期结束。
第五条安全保障5.1 乙方在施工过程中，应严格遵守相关施工安全规范，确保施工人员和现场安全。
5.2 如因乙方违反安全规定造成事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方的损失。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本协议的规定，应承担相应的违约责任。
6.2 若乙方违约导致工程无法按时完工或者工程质量出现问题，乙方应承担相应的赔偿责任。
第七条法律适用和争议解决7.1 本协议适用中华人民共和国法律。
7.2 因履行本协议发生纠纷，应由双方友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院裁决。
第八条其他事项8.1 本协议项下一切补充性协议须经双方签字盖章方能生效。
8.2 本协议自签署之日起生效，有效期至工程完工并经双方确认验收之日止。
甲方签章：乙方签章：签署日期：签署日期：以上是关于管道施工协议书的一份范本，具体内容可根据实际情况进行调整。
管道安装协议书
管道安装协议书甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲方希望在其位于 [地址] 的房产内安装管道系统，乙方作为专业的管道安装服务提供商，双方经友好协商，同意按照以下条款和条件订立本管道安装协议书：1. 工作范围乙方将负责以下管道安装工作：- 安装新的水管和排水管道；- 按照甲方提供的图纸和规范进行管道布局；- 确保所有管道连接正确无漏；- 完成所有必要的测试以验证管道系统的完整性和功能性。
2. 材料供应甲方负责提供所有管道安装所需的材料，包括但不限于管道、接头、阀门等。
乙方负责提供专业意见以协助甲方选择合适的材料。
3. 工程质量乙方保证其安装的管道系统符合国家和地方的相关标准及规定，并确保工程质量达到甲方的要求。
4. 安全与合规乙方必须遵守所有适用的安全法规和建筑规范，采取必要的安全措施，确保施工人员和甲方财产的安全。
5. 工程时间表乙方应按照双方商定的时间表完成管道安装工作。
工程预计开始日期为 [开始日期]，预计完成日期为 [结束日期]。
6. 付款条款甲方同意支付乙方管道安装服务的总费用为 [总费用]。
付款将按照以下方式进行：- 预付款：合同签订时支付 [预付款比例]%；- 进度款：根据工程进度按阶段支付；- 尾款：工程完工并通过甲方验收后支付剩余款项。
7. 违约责任如任何一方违反本协议的条款，违约方应承担由此引起的所有责任和后果，并赔偿对方因此遭受的损失。
8. 争议解决双方应通过友好协商解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议。
如协商不成，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
9. 其他本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________日期：____年__月__日请注意，本文档仅为样本，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
管道安装合同范本(精选10篇)
管道安装合同范本（精选10篇）管道安装合同范本第1篇发包方(甲方)：承包方(乙方)：为明确甲乙双方在热力管网工程建设中的权力义务，双方在平等互利的前提下，依照《中华人民共和国建筑法》和《建设工程施工合同》通用条款等有关法律、法规的规定，双方就永阳路热力管网工程有关事宜，经协商一致，订立本合同。
一：承包范围工程内容：热力管网的基础开挖，管网的连接、保温，检查井和固定支墩的施工，回填及路面、绿化的恢复等。
工程地点：永阳路(东段、西段)。
工程量：定额及取费标准执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(20xx)、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(20xx)及其勘误表(20xx)、《陕西省安装工程消耗量定额》(20xx)及其勘误表(20xx)、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》(20xx)、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》(20xx)，劳保统筹按规定计取，由甲方代缴。
人工单价执行陕西省相关文件规定。
如果该工程中相关内容在以上定额中没有适合标准的，双方则结合现行市场价协商确定。
二：承包方式包工包料：按图施工，材料调度实做实结，乙方所购材料(主材、设备、配件)必须是国家标准生产厂家，按施工图材料表中确定的规格、设计选型品牌购买，并按国家热力工程相关规范严格执行。
乙方应向甲方提供生产厂家相关资料及样品，经甲方认可后，方能采购使用，并作为竣工验收依据，未经甲方认可所造成的后果由乙方承担。
材料单价中有暂定价的执行暂定价，无暂定价的执行合同签订当期的《陕西工程造价管理信息》(材料信息价) ，合同签订当期信息价与施工当期信息价不符时，经甲方审核确认后计算差价，差价部分按价差调整，只计取规费、税金。
三：开竣工时间开工日期：以甲方开工通知书为准，暂订20xx年3月20日，如有特殊情况，甲、乙双方协商解决。
竣工日期：以甲方下达开工通知书开始计算，具体工期双方另行协商，以补充协议为准。
四：工程规范按下列标准执行，乙方必须按照施工图并执行国家及当地的相关标准规范施工，并按各地区[热力管理条例]和最新规定执行。
安装管道合同协议书范本
安装管道合同协议书范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行管道安装事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_________管道安装工程1.2 工程地点：_________1.3 工程范围和内容：乙方负责按照甲方提供的图纸和规范要求，进行管道的安装工作，包括管道的铺设、连接、试压等。
1.4 工程造价：根据双方协商，工程总造价为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。
二、工程期限2.1 合同工期：双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
2.2 若因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期，需双方协商确定延期时间。
三、材料供应3.1 甲方负责提供安装工程所需的原材料，包括但不限于管道、阀门、法兰等。
3.2 甲方提供的材料应符合国家标准和甲方要求。
四、工程质量标准4.1 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程资料和保修书。
五、合同价款及支付方式5.1 合同价款为：人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。
5.2 甲方应在合同签订后_________日内支付合同总价的_________%作为预付款。
5.3 工程验收合格后，甲方应在验收报告书签署后的_________日内支付剩余的_________%价款。
六、违约责任6.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
管道安装施工合同协议书
管道安装施工合同协议书甲方：（委托方）地址：联系人：电话：传真：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：传真：鉴于甲方拟承包乙方进行管道安装施工，双方经友好协商，达成以下协议：一、项目名称：管道安装施工二、项目地点：_____（具体地址）三、项目内容：1. 管道设计及布置2. 管道材料采购3. 管道安装施工4. 竣工验收及后期维护四、项目执行时间：自____年__月__日起，至____年__月__日止。
五、项目费用：合计____元人民币。
甲方将依约支付费用方式为____。
六、工程质量保证：1. 乙方应按照国家相关标准及甲方要求进行工程施工，保证工程质量；2. 乙方在工程施工期间应密切配合甲方，做好与其他施工单位的协调工作；3. 乙方应认真组织工程施工，确保施工进度，保证工程质量；4. 管道安装完成后，乙方应做好相关验收工作，确保工程质量符合要求。
七、违约责任：1. 乙方如因自身原因导致工程质量不符合要求，将承担相应的违约责任；2. 甲方如未按约定支付工程费用，将承担相应的违约责任。
八、解决争议：1. 双方如发生争议，应友好协商解决；2. 若协商无果，可提交至有关部门进行调解；3. 若调解无效，可向法院提起诉讼。
九、本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收及后期维护结束。
甲方（盖章）：____________签字：______________日期：____年__月__日乙方（盖章）：____________签字：______________日期：____年__月__日以上合同内容经双方充分沟通和协商，均已明确无误，并自愿签署。
愿意遵守合同约定，共同完成工程。
做排水管道安装合同协议书
做排水管道安装合同协议书甲方（需方）：________________乙方（承包方）：_______________鉴于甲方需要进行排水管道安装工程，乙方具备相关资质并同意承担该工程的安装任务，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵照履行。
一、工程内容与范围1.1 乙方负责甲方指定地点的排水管道安装工程，包括但不限于管道铺设、接口连接、支架安装、检测及调试等工作。
1.2 工程的具体范围和要求按照甲乙双方确认的施工图纸和技术规范执行。
二、工程材料2.1 乙方应按照工程需要和甲方要求提供符合国家标准的管道材料及附属配件。
2.2 甲方有权对乙方提供的材料进行检验，不合格材料不得使用。
三、工程期限3.1 乙方自本合同签订之日起计算，应在____个工作日内完成排水管道的安装工作。
3.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的完工日期。
四、合同金额与支付方式4.1 本工程的合同金额为人民币________元（大写：______________________元整），包括材料费、人工费、管理费等全部费用。
4.2 甲方应按以下方式向乙方支付合同金额：4.2.1 合同签订后____天内支付预付款人民币______元，占合同金额的____%。
4.2.2 工程完成一半时支付第二笔款项人民币______元，占合同金额的____%。
4.2.3 工程竣工验收合格后支付尾款人民币______元，占合同金额的____%。
五、质量保证与验收5.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，确保排水管道的正常使用功能。
5.2 工程竣工后，甲方有权组织验收。
验收合格后，甲方应签发验收合格证书。
六、违约责任6.1 双方应严格履行合同，任何一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
6.2 如乙方未按期完成工程，每延误一天，应支付合同总金额____%的违约金给甲方。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
管道安装合同协议书模板
管道安装合同协议书模板【管道安装合同协议书】甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方需要进行管道安装工程，乙方具有相应的资质和能力进行该工程的实施，双方本着平等自愿、公平互利的原则，经过友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：包括但不限于给排水管道、消防管道、空调管道等的安装、调试和验收。
4. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行。
二、合同金额合同总价为人民币（大写）____________元整（￥__________）。
三、工程期限1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：至____年____月____日止。
3. 工程进度安排详见附件《工程进度计划表》。
四、质量要求1. 乙方必须保证工程质量符合国家及行业的相关标准和规范。
2. 对于甲方提出的特殊质量要求，乙方应予以满足。
五、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后____天内支付合同总额的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分期支付，具体支付时间和比例按照《工程进度计划表》执行。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同款项。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总额____%的违约金。
2. 如甲方未按约定时间支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付应付款项____%的滞纳金。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
管道安装合同协议书范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
依法成立的合同，受法律保护。
下面是小编为你带来的管道安装合同协议书范本，欢迎阅读。
《管道安装协议书》合同编号：
甲方： ___________
乙方： ___________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（19990201《建筑工程施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：管道供气项目。
工程地点：市街。
工程范围和内容：气化站：个街厨房管道、调压器、流虽等材料表内容。
工程造价为：元整。
（即：¥ 元）
第二条工程期限
合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。
双方约定自年月日至
年月日竣工。
第二条材料供应
、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所
列供应。
二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。
第四条工程结算方式
一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在日之内支付工程造价总额的 %给乙方。
如甲方未按合
同付款，则工期自然推后。
二、当乙方收到甲方预付款后，日内正式进入安装工地。
三、当竣工后，甲方需在日将其余的%支付给乙方，余下
%款项在工程使用后个月内一次付清。
工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。
四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。
第五条工程验收
一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。
二、工程交付使用后，甲方正常使用天，视甲方验收认可。
第六条保修维护
乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：
依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。
即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为有偿 *务。
第七条组成合同的文件
组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方
有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第八条甲方的承诺与保证
一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；
三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用；
四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第九条乙方的承诺与保证
一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议；
二、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因
而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；
四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质虽保修期内承担工程质虽保修责任；
五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第十条违约责任
一、甲方须按期支付各款项。
若超过期限，甲方须支付
%的违约金。
并且乙方有权进行终止系统操作。
二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付
款项一倍的罚款。
三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。
同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
第^一条保密
一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十二条补充与变更
本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。
第十三条不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协
议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内, 将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，
向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履
行的证明。
第十四条争议的解决
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。
如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条优先权
为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。
第十六条其它
一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签字）法定代表人（签字）：
年月日年月
H
签订地点：签订地点：。