(变配电箱)电力安装工程施工合同
电表配电箱安装合同范本
电表配电箱安装合同范本甲方（供电方）：________________乙方（安装方）：________________一、合同标的乙方为甲方提供电表配电箱的安装服务，确保电表配电箱的正常运行和安全性。
（一）电表配电箱：指用于测量和控制电力供应的设备，包括电能表、配电箱等组件【电表配电箱：用于测量和控制电力供应的设备，包括电能表、配电箱等组件】。
（二）安装服务：指乙方根据甲方需求，为甲方提供的电表配电箱的安装、调试、验收等服务。
二、合同期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至电表配电箱安装工程验收合格之日止。
三、合同金额1. 甲方应支付乙方的安装服务费用共计人民币【金额】元（大写：【金额】元整），乙方开具正规发票。
2. 乙方应在合同生效后【时间】日内，向甲方提交详细的工程预算，甲方应在收到预算后【时间】日内审核完毕。
四、乙方责任1. 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，提供优质的安装服务。
2. 乙方负责提供所需材料、设备、工具等，确保安装工程顺利进行。
3. 乙方应确保电表配电箱的安装质量，对所安装的设备进行调试，确保正常运行。
4. 乙方应在安装过程中，遵守安全操作规程，确保施工现场的安全。
5. 乙方应在合同约定的工期内完成安装工程，并按照甲方要求进行验收。
五、甲方责任1. 甲方应提供乙方所需的施工场地、电源、水源等条件。
2. 甲方应协助乙方办理相关手续，如施工许可、验收等。
3. 甲方应按照约定时间支付乙方安装服务费用。
4. 甲方有权对乙方提供的安装服务进行监督和检查。
六、违约责任1. 乙方未能按照约定时间完成安装工程，每延迟一日，应向甲方支付合同金额的【比例】作为违约金。
2. 乙方提供的安装服务不符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。
3. 甲方未按照约定时间支付乙方安装服务费用，每延迟一日，应向乙方支付合同金额的【比例】作为违约金。
变配电施工合同
合同编号：____合同名称：____变配电施工合同甲方（供电方）：____乙方（施工方）：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方变配电施工项目达成一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：____变配电施工项目1.2 工程地点：____1.3 工程内容：____1.4 工程规模：____1.5 工程预算：____元第二条施工期限本合同约定的施工期限为____年____月____日至____年____月____日。
第三条施工质量标准3.1 工程质量应符合国家、行业及地方相关规范、标准的要求。
3.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。
3.3 乙方应保证施工过程中人身和设备安全，确保施工质量。
第四条合同价格及支付方式4.1 双方确认，本合同施工价为人民币____元（大写：____元整）。
4.2 甲方支付乙方工程进度款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程预算的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程预算的30%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程预算的20%作为尾款。
4.3 甲方支付乙方款项时，乙方应提供等额的正规发票。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程预算×0.1%×逾期天数。
5.2 甲方未按照约定时间支付工程进度款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付进度款×0.1%×逾期天数。
5.3 双方因不可抗力导致不能履行或部分履行本合同的，根据不可抗力的影响，分别承担相应的责任。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
配电室施工合同
配电室施工合同甲方：(甲方全称或个人姓名)乙方：(乙方全称或个人姓名)鉴于甲方拟建设或已建设的配电室项目（以下简称"工程"），甲方与乙方本着平等互利的原则，经友好协商，就工程的施工事宜达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：本合同约定的配电室施工工程的具体内容和范围。
1.4 工期：工程施工所需的时间，具体时间根据实际情况协商确定。
1.5 工程造价：根据乙方提交的报价单和甲方确认的施工方案，工程的总投资。
二、施工范围和责任2.1 施工范围：a) 安装、调试和运行工程所需的电力设备、设施等；b) 完成配电室的内部布线、电缆敷设和接线工作；c) 配电室所需的开关、插座、照明等电气设备安装；d) 配电室的消防、安全设备安装；e) 其他相关工作，详细的工作范围由双方共同确认。
2.2 乙方任务和责任：a) 提供工程的施工进度计划，并按计划完成工程；b) 确保施工过程中的质量和安全；c) 提供合格的施工材料和设备；d) 配合甲方的监督和检查。
2.3 甲方任务和责任a) 提供工程的相关设计图纸和资料；b) 协助乙方解决工程施工中的问题；c) 对乙方的施工进行监督和检查；d) 按时支付工程款项。
三、工程款支付3.1 工程款支付方式：a) 工程款项将根据施工进度和甲方的验收情况支付；b) 根据实际施工完成情况，双方可协商支付比例和阶段。
3.2 发票开具：a) 乙方完成阶段性工程后，甲方应及时向乙方提供付款申请单；b) 甲方在收到发票和相关付款申请单后，及时办理支付手续。
四、质量保证和维护4.1 乙方对所提供的设备、材料承担质量保证责任，保证其符合国家标准和规定。
4.2 在工程竣工后，乙方应提供一定期限的维护服务，维护期限双方协商确定。
五、违约责任5.1 任何一方不履行合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 因不可抗力或其他无法控制的原因，导致合同无法履行的，双方可协商解决或终止合同。
安装配电柜的合同书
安装配电柜的合同书合同范本。
安装配电柜的合同书。
甲方（安装公司），______________ 。
乙方（委托方），______________ 。
鉴于甲方具有相关的安装资质和经验，乙方希望委托甲方进行配电柜的安装工作。
为确保双方权益，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、项目内容。
1. 甲方将根据乙方的要求，负责安装配电柜，并确保其符合相关的安全标准和法规要求。
2. 安装过程中，甲方将严格按照乙方提供的技术要求和设计方案进行操作，确保安装质量和安全性。
二、安装标准。
1. 甲方承诺所安装的配电柜符合国家相关标准和规定，并提供相应的合格证明。
2. 安装完成后，甲方将进行必要的检测和验收，确保配电柜的正常运行和安全使用。
三、价格和支付方式。
1. 本次安装工程的总价为______元人民币，乙方应在合同签订后的______天内支付______%的预付款，余款在安装完成后______天内支付完成。
2. 如因乙方原因导致工程暂停或延期，乙方应按照实际工作量支付相应的费用。
四、安全责任。
1. 在安装过程中，甲方应严格遵守安全操作规程，确保施工现场的安全和秩序。
2. 如因甲方操作不当导致的安全事故，甲方将承担相应的责任和赔偿。
五、违约责任。
1. 若任何一方未能履行合同规定的义务，应向对方支付相应的违约金。
2. 若因不可抗力因素导致工程无法完成，双方可协商解除合同，但应在合理范围内承担相应的损失。
六、其他条款。
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同的有效期为______年，如需变更或终止，应经双方协商一致后签订书面协议。
甲方（盖章），______________ 。
乙方（盖章），______________ 。
签订日期，______年______月______日。
以上为安装配电柜的合同书范本，若有任何疑问或需要进一步的讨论，请随时与我联系。
配电箱改造合同模板
配电箱改造合同模板甲方：（委托方名称）联系地址：法定代表人：电话：传真：乙方：（承包方名称）联系地址：法定代表人：电话：传真：鉴于甲方拟委托乙方进行配电箱改造项目，为明确双方的权利和义务，经协商一致，特订立本合同。
第一条项目内容1.1 甲方委托乙方进行配电箱改造项目，包括但不限于配电箱设备更换、布线调整、接线端子加固等工作。
1.2 项目的具体内容、工程量、完成时间等具体事宜经双方协商确定后，以书面形式确认，并作为本合同的附件。
第二条工程款项及支付方式2.1 甲方应按照双方协商确定的款项支付计划，按期向乙方支付工程款项。
2.2 工程款项支付方式：甲方根据施工进度及验收情况向乙方支付工程款项，具体支付比例、次数等内容另行确认。
第三条供货及验收3.1 乙方应按照双方确认的项目要求及标准，按时按质完成工程。
3.2 甲方有权对乙方提供的产品和施工进行验收，验收完毕后双方签订工程竣工验收书。
第四条双方权利和义务4.1 甲方的权利和义务：（1）提供相关工程资料和项目要求；（2）按时支付工程款项；（3）协助乙方开展工程施工。
4.2 乙方的权利和义务：（1）按照项目要求按时按质完成工程；（2）保证工程质量；（3）遵守相关法律法规和规范。
第五条违约责任5.1 一方未履行本合同规定的义务，将构成违约，违约方应承担对方因此造成的损失。
5.2 若因一方原因导致工程延期或无法完成，责任方应赔偿对方的损失及延误费用。
5.3 双方均有权解除本合同，解除合同后应依法履行协商一致达成的解约协议。
第六条涉及知识产权6.1 本项目中涉及的一切技术、专利、商标、著作权等知识产权问题均属于乙方所有，甲方不得擅自使用或转让。
6.2 如因甲方违反上述规定而给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
第七条合同变更和解释7.1 本合同任何条款的变更或补充，应经双方协商一致，并签订书面协议。
7.2 本合同如有未尽事宜，双方应协商解决。
第八条法律适用和争议解决8.1 本合同的执行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
配电工程安装合同书模板
配电工程安装合同书模板甲方（委托方）：_________地址：_______________代表人：_________联系电话：_________乙方（承包方）：_________地址：_______________代表人：_________联系电话：_________鉴于甲方需要进行配电工程安装，乙方具备相关资质并愿意承担该项工程，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，经友好协商一致，订立本合同如下：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括但不限于___________（详细描述工程内容）4. 工程标准：按国家现行相关标准和规范执行，确保工程质量符合要求。
二、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥_______）。
2. 价款包含所有材料费、人工费、机械使用费及合理的利润与税金。
3. 价款支付方式：___________（明确付款时间点和比例）三、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
四、质量要求1. 乙方必须按照合同约定的标准和要求施工，确保工程质量。
2. 对于不符合质量要求的工程，乙方应负责无偿修复直至达到合格标准。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款，应按未付款金额的千分之五每日向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定，应按合同总价的千分之五每日向甲方支付违约金。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，由双方另行协商补充条款。
安装工程合同施工范围(3篇)
第1篇一、合同双方1. 发包方（甲方）：[甲方名称]2. 承包方（乙方）：[乙方名称]二、合同签订依据本合同签订依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
三、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程建设内容：[工程建设内容]四、施工范围1. 乙方负责本工程的安装工程施工，包括但不限于以下内容：（1）电气安装工程：包括电力线路、配电柜、变压器、电缆桥架、接地装置、照明灯具、插座、开关等电气设备的安装和调试。
（2）给排水安装工程：包括给水管、排水管、消防水管、阀门、水表、卫生洁具、喷淋系统、雨水排放系统等给排水设备的安装和调试。
（3）通风空调安装工程：包括通风管道、风阀、风机盘管、新风机组、空调机组、保温材料、制冷设备等通风空调设备的安装和调试。
（4）消防安装工程：包括消防报警系统、消防喷淋系统、消防供水系统、消防疏散指示系统等消防设备的安装和调试。
（5）智能化安装工程：包括计算机网络、综合布线、电话通信、监控、门禁、报警等智能化设备的安装和调试。
（6）防腐保温工程：包括设备防腐、管道保温、屋面防水等防腐保温施工。
（7）建筑智能化系统集成：包括建筑智能化系统的设计、施工、调试、验收等。
2. 乙方在施工过程中，应按照施工图纸、设计文件、施工规范、验收标准以及甲方要求进行施工。
3. 乙方应确保工程质量，按照合同约定的时间节点完成施工任务。
4. 乙方应按照甲方要求，做好施工现场的安全文明施工，确保施工安全。
五、施工组织与进度1. 乙方应制定详细的施工组织设计，包括施工方案、施工工艺、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。
2. 乙方应按照施工组织设计的要求，合理组织施工，确保施工进度。
3. 乙方应定期向甲方报告施工进度，及时解决施工过程中出现的问题。
六、质量要求1. 乙方应严格按照施工规范、设计文件、验收标准进行施工，确保工程质量。
工程配电箱合同
工程配电箱合同合同编号：__________甲方（采购方）：__________乙方（供应方）：__________鉴于甲乙双方就__________工程项目中的配电箱供货及安装事宜达成如下协议，特订立本合同，以资信守。
第一条产品规格与要求1.1 乙方向甲方提供的配电箱产品应符合国家现行相关标准和规范，满足工程设计要求。
1.2 配电箱的具体型号、规格、数量以及技术参数详见附件《产品技术规格书》。
第二条价格与付款方式2.1 本合同总价为人民币__________元（大写：________________元整）。
2.2 甲方应按照以下付款方式向乙方支付合同价款：- 预付款：合同签订后7个工作日内支付总价的30%。
- 进度款：配电箱安装完成并验收合格后支付总价的40%。
- 尾款：项目竣工验收合格后支付剩余的30%。
第三条交货与安装3.1 乙方应在合同签订后的__________天内完成配电箱的生产，并在__________天内将产品交付至甲方指定地点。
3.2 乙方负责配电箱的现场安装工作，并保证安装质量符合国家标准和行业规范。
第四条质量保证与售后服务4.1 乙方保证所供配电箱为全新合格产品，并提供相应的质保服务。
4.2 在质保期内，如发现产品质量问题，乙方应在接到通知后48小时内响应，必要时提供免费维修或更换服务。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定时间支付款项，应按逾期金额的日千分之五向乙方支付违约金。
5.2 如乙方未能按时交货或安装不符合要求，应按逾期天数的总价千分之五向甲方支付违约金。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力安装工程施工合同
合同编号：2015- -1113-01
工程名称：****
发包方：******
承包方：*************
****年**月**日
电力安装工程合同
发包方（甲方）：*******项目部（以下简称甲方）
承包方（乙方）：*************有限公司（以下简称乙方）
为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，施工顺利如期完成。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，经甲、乙双方协商签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称：*****************建设项目配电安装工程。
第二条工程地址：***************
第三条承包范围及性质：
1、本工程承包性质为包工包料包验收；
2、承包范围：**********建设项目高低配间所有工作量，包含报价表中所有内容（包括与政府提供红线外围接驳点对接事宜、干式变压器SCB1250KVA、高低压柜材料及安装、与发电机连接的电缆母线、四周接地、配电房内绝缘胶垫、提供备品备件（绝缘鞋、CO2灭火器等）、模拟屏、设计费及监理费用承担，高压入网手续办理办证，业主正式用电为止的一切手续及工序），不包含地埋管、电缆井、配电房电缆沟工作。
另系统中必须有机械连锁和电子连锁（三锁二钥匙）。
第四条施工工期及工期延续：
4.1 本工程自本合同签订起后，施工时间为*年*月*日至*年*月*日前总日历天数56 天，完成本合同约定的全部工程内容和正式送电，如非甲方原因造成的工期延误，乙方须承担每天2000元的工期索赔。
第五条合同价款
5.1本工程预算报价为人民币***********元（详见清单报价），经双方协商优惠后合同
固定总价（人民币大写）为：****万元整￥：************元。
注：以上总价为一次性包干闭口总价，任何原因均不做调整，但包含税金，提供建筑业税票。
第六条设备主材供应：
乙方负责采购、供应工程所需的所有设备、主要材料以及辅助材料应是合格产品，符合国家规范及严格按照设计图纸要求，并应符合业主“******”公司的技术标准及材料指定品牌清单要求。
另附出厂合格证或材质证明且能满足浏阳市供电公司招标及相关要求。
工程所需的所有设备、电动转根器主要材料以及辅助材料均应提前以书面形式报甲方确认方可进场，未经甲方确认的设备、材料视为不合格材料。
如因所供设备、材料验收不符“***品牌清单”或***市供电公司不予接受而造成的损失，由乙方无条件全部承担。
第七条图纸、资料提供及移交：
工程竣工、送电前三天向甲方移交符合实际的竣工图纸资料一套，送电后三天内向甲方移交配电房内线路走向图并上墙。
第八条结算方式、收款单位信息：
1、转账。
2、收款单位：*********有限公司、账号：****、开户行：**********
第九条工程进度付款办法：
9.1 本合同签订后七日内甲方向乙方支付工程造价的40%预付款；
9.2 凭正式送电通知单且办理完结算手续，正式电送电后甲方向乙方支付至工程造价的95%；
9.3剩余5%作为质保金，自本工程竣工验收合格后正式送电之日起计算，待质保期满二年后一周内甲方一次性无息付清剩余工程款。
9.4 甲方向乙方支付进度工程款时乙方提供收款收据，甲方向乙方支付总结算款时乙方须向甲方提供税务发票。
第十条加以双方的权利和义务
10.1 甲方的权利和义务：
10.1.1 现场预埋地埋管及管道畅通，砌电缆井、配电房电缆沟及盖板。
10.1.2 甲方提供施工用水、电接入点。
10.1.3 提供材料存放场地，乙方自行负责保管。
10.1.4 保证施工现场道路通畅。
10.1.5 提供施工所需要的施工图纸、文件、证件及施工时所必需的技术参数。
10.1.6 及时协助乙方处理施工中出现的问题。
10.2 乙方权利和义务
10.2.1 乙方负责临时用水、电的管线等材料，并从甲方指定施工用水、用电接入点引入施工现场，并满足施工需求。
10.2.2 乙方应严格按设计要求、国家颁发的电气装置安装工程施工及验收规范进行施工，如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一切损失。
10.2.3 乙方应严格遵守相关安全施工制度，保证施工过程安全规范。
10.2.4 负责办理供配电从施工到验收、正式送电过程中所有协议、批件等手续，如《供电协议》等。
10.2.5 配备足够的工程管理人员，包括技术人员和质检人员，负责合同执行，按要求组织施工，保质保量，按计划完成任务。
根据甲方的施工图纸，拟定施工方案和进度计划，服从甲方代表及监理工程师的监督、检查，按时参加现场例会。
10.2.6 做到文明施工，工完场清，保持施工场地清洁、卫生。
做到文明施工不扰民。
10.2.7 个别工程需要使用农民工的，需办理意外伤害保险，按时发放农民工工资。
10.2.8 做好交付前已完工程成品或半成品的保护工作。
10.2.9 乙方根据甲方普洛斯指定品牌要求（见附件）执行施工。
第十一条工程质量及验收
11.1 工程质量标准为“一次性合格”工程。
11.2 工程质量验收标准：乙方应严格按设计要求和国家颁发的电气装置安装工程施工及验收规范进行施工，且负责联系供电主管部门的专业人员参加，甲方配合，按标准组织验收。
不合格工程不准交工。
如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一切损失。
如因甲方原因造成返工者，则由甲方承担损失，且工期相应顺延。
乙方未按甲方提供*********指定品牌标准的所产生费用均由乙方承担。
第十二条工程移交：
工程经验收合格、正式送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，经双方签字盖章后，各执一份，即为工程移交。
第十三条施工安全：
乙方自进场后，施工中出现的任何安全事故均由乙方自负全部责任与损失，且甲方不承担连带责任，并承担由此给甲方造成的一切损失。
第十四条工程保修：
自本工程竣工验收合格后正式送电之日起保修贰年，在保修期内如因施工质量或设备质量问题需要维修的，乙方在接到甲方通知后24小时内到达现场维修，并应在48小时内完成维修工作，保证正常供电，并承担所有因维修发生的费用。
乙方超过48小时未完成维修时，甲方有权另行委托他人维修，由此产生的费用由乙方承担，并双倍从质保金中扣除。
第十五条违约责任：
15. 1 除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。
15. 2 任何一方未履行合同义务，应承担违约责任，并承担因违约造成的一切损失。
15.3 乙方在施工过程中需要变更设计时，必须经甲方同意。
15.4如乙方未能如期竣工并完成正式送电，乙方根据逾期天数，按照合同价的0.1%/天的标准向甲方支付违约金。
未能及时缴纳违约金的加倍从工程款中扣除。
15.5 工程竣工后，若经浏阳市供电公司验收不合格，乙方负责自费返工并向甲方承担工期逾期等违约责任。
15.6 甲方未按合同约定支付工程价款，乙方工期顺延，并承担工期延误责任；如果甲方未按工期拨付工程进度款超过15日，乙方有权暂缓施工，工期顺延；当超过15日后，甲方按超过15日后本批次所欠进度款的日万分之一向乙方支付违约金。
15.7 未经甲方同意，不得将工程转包、分包给其他施工单位或个人，否则甲方有权单方解除本合同、拒付工程款，且乙方须按合同价的20%向甲方支付违约金。
15.8 经验收，如有质量不合格工程，乙方应无条件返工、整改，采取相应补救措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由乙方承担。
第十六条合同生效及终止：
16.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
16.2 本合同履约完成后即告终止。
16.3 本合同如有未尽事宜，经双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；否则，任何单方面修改条文均视为无效。
第十七条争议的解决：
双方出现争议时及时协商解决，对双方确认的事项以补充协议的形式共同参照执行。
如双方协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十八条合同分数：
20.1 合同正本一式四份，由甲乙双方各持两份。
20.2 工程预算报价、材料指定品牌均属于本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
第十九条补充条款：
19.1 本合同签订时双方审定的预算作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
19.2 现场管理按甲方《施工现场管理办法》执行。
19.3 考虑到质量控制和工期控制，乙方应主动告知并邀请甲方参与设备确定和重大事项、事件的办理工作。
19.4 乙方负责本工程周边及与本工程相关的主管部门的协调工作，并承担相关费用。
19.5其中固定总价的********元中有3万元为按时供电的保证金。
即本项目在2016年1月10日前必须保证正式供电，如不能保证正式供电，则保证金3万元将从合同总价中扣除，即合同总价为***元。
19.6以“***”个人银行卡支付的款项均代表***有限公司支付，具有相同法律效力。
甲方（签章）：乙方（签章）：
法定代表人：法定代表人：
联系人：联系人：**
电话：电话：**
合同签订时间：** 年** 月** 日。