2009年度铅锌采掘工程施工合同
广东2009施工合同范本
广东2009施工合同范本甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方需要进行________________工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________。
1.2 工程地点：________________。
1.3 工程内容：________________。
1.4 工程规模：________________。
1.5 工程质量标准：________________。
第二条承包范围及方式2.1 承包范围：乙方按照本合同约定，负责________________工程施工的全部工作。
2.2 承包方式：________________。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价款为人民币________________元（大写：________________）。
3.2 支付方式：________________。
第四条工程期限4.1 开工日期：________________。
4.2 竣工日期：________________。
4.3 工程延期：________________。
第五条工程质量与验收5.1 工程质量：乙方应按照国家及地方现行的施工质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到约定标准。
5.2 验收标准：________________。
5.3 验收程序：________________。
第六条材料与设备供应6.1 甲方供应材料：________________。
6.2 乙方自备材料：________________。
6.3 设备供应：________________。
第七条安全生产与环境保护7.1 安全生产：乙方应遵守国家安全生产法律法规，制定并执行安全生产措施。
7.2 环境保护：乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取措施减少施工对环境的影响。
广东2009施工合同范本
广东2009施工合同范本合同编号：_______甲方（发包人）：_______乙方（承包人）：_______第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围及内容：_______1.4 工程承包方式：_______1.5 工程价款：_______第二条施工期限2.1 开工日期：_______2.2 竣工日期：_______2.3 乙方应按合同约定的施工期限完成本项目，如因特殊情况需要延期，应提前_______天向甲方提出书面申请，经甲方同意后，方可延期。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家、行业及地方的相关规定和标准进行施工，确保工程质量符合要求。
3.2 乙方应按照设计文件、施工图纸及甲方的要求进行施工，如有疑问，应及时与甲方沟通确认。
3.3 甲方有权对乙方施工的工程进行监督、检查，乙方应予以配合。
第四条工程价款支付4.1 工程价款支付方式：_______4.2 预付款：_______4.3 进度款：_______4.4 结算款：_______4.5 质量保证金：_______第五条材料设备5.1 乙方应按照设计文件、施工图纸及甲方的要求采购材料设备，并对其质量负责。
5.2 乙方应妥善保管甲方提供的材料设备，如有损坏，应照价赔偿。
5.3 工程竣工后，乙方应将剩余材料设备归还甲方。
第六条工程变更6.1 在施工过程中，如甲方需要对工程进行变更，应提前_______天书面通知乙方，乙方应按照甲方的变更要求进行施工。
6.2 因甲方原因导致的工程变更，甲方应承担由此产生的费用和工期延误责任。
6.3 因乙方原因导致的工程变更，乙方应承担由此产生的费用和工期延误责任。
第七条竣工验收7.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工资料，包括施工记录、验收报告等。
7.2 甲方应在收到乙方提交的竣工资料后_______天内组织验收，如验收合格，双方签署竣工结算协议。
第八条保修8.1 乙方应按照国家、行业及地方的相关规定和标准对工程进行保修。
矿山工人劳务合同协议模板
矿山劳务合同范本甲方：联合有限责任公司乙方：根据《合同法》、《公司法》等相关法律法规，本着公平、公正、诚信的原则，经甲乙双方协商一致，达成以下协议：一、协议内容：甲方将本公司下属的x号井硐铅锌矿山开挖施工承包给乙方打硐开采施工。
乙方负责组织人员按照甲方的要求进行施工，包括人工掘井、凿岩、装运、弃土等所有附属工程。
如果出现山林权属纠纷，由甲方全权负责并赔偿给乙方。
二、承包范围：甲方承包给乙方的范围包括所有矿山开采区域，如出现安全事故，责任由甲乙双方按有关规定赔偿和处理。
三、劳务费单价和结算：1. 掘井打洞按米计价，乙方需在现场管理人员的签字确认下进行计价。
单价将随物价变化而进行调整，双方应协商涨跌。
2. 结算方式为每月底对当月施工量进行收方计价，次月内付清款项。
如甲方延迟付款，乙方有权停工并向甲方索赔所有损失。
四、管理方法：1. 甲方负责协调周边关系，确保乙方能够正常施工。
乙方应教育施工人员注意安全，避免安全事故的发生。
2. 乙方需对上岗人员进行安全教育，聘请有经验的爆破人员操作相关作业。
在矿山施工时，必须由熟练人员操作打眼炮工作业，不得聘请无经验的人员进行此类工作。
3. 乙方应指派专业人员排除危石，并注意地质构造情况，及时排除可能出现的崩塌事故，确保施工人员的生命安全。
如发生工伤事故，甲乙双方将按照相关法律法规进行赔偿和处理。
4. 甲方负责提供爆破物品给乙方使用，乙方需按照实际使用的数量向甲方支付相关费用。
5. 甲方需保证提供给乙方开采的矿山具备合法的手续，并负责三通一平工作，为乙方提供便利的施工条件。
五、其他条款：1. 本合同期限为三年，自合同签订之日起生效。
在合同期满后，双方可以继续签订合同。
2. 若一方违反合同约定，违约方需赔偿守约方的所有损失，并向守约方支付违约金。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
4. 本协议未尽事宜，双方协商解决。
协商不成时，可以寻求第三方调解或通过法律途径解决。
矿山开采施工合同5篇
矿山开采施工合同5篇第1篇示例：矿山开采施工合同一、甲方与乙方于合同签订日起生效的本《矿山开采施工合同》（以下简称“本合同”），根据双方自愿、平等原则，就矿山开采工程事项达成如下协议：第一条工程名称及地点甲方委托乙方进行矿山开采工程，包括但不限于矿石的勘探、开采、运输等环节。
本工程位于______（具体地址），工程名称为______。
第二条工程内容1、乙方应认真履行矿山开采工程合同，按照合同约定的时间、质量和数量要求，组织合理的施工方案，保证工程顺利进行。
2、乙方应按照国家有关法律法规，保证施工过程中的人员、设备和环境的安全，切实做好施工文明施工工作。
3、乙方应按照甲方的要求对工程进行监测和评价，并配合甲方进行相关检验、验收工作。
第三条工程的质量要求1、乙方应按照相关规范和标准要求，严格执行开采过程中的安全管理规定，并确保开采过程中不发生事故。
2、乙方应按照甲方要求，对于开采所得矿石进行合理的分离、洗选等处理，保证产品的质量。
1、乙方应按照合同约定的时间节点履行相关工作，如实报告工程进度和质量情况。
2、如因不可抗力或其它特殊原因导致工程进度无法按时完成的，乙方应及时向甲方报告，并向甲方提出调整时间计划的申请。
3、甲方有权要求乙方提供工程进度款项的决算证明材料和现场检验情况。
第五条费用支付及税费1、甲乙双方约定的矿山开采工程合同总金额为______，其中包括人工费、材料费、设备费、管理费等各项支出。
2、甲方按照合同约定支付工程款项，并提供相应资金保障。
3、乙方应承担开采工程过程中的税费和其他可能产生的额外费用。
第六条双方权利义务1、甲方有权对乙方进行工程进度、质量和安全管理方面的监督，乙方应积极配合。
2、乙方在施工过程中，有权要求甲方提供必要的工程资料和支持，以配合施工的顺利进行。
3、双方在履行本合同过程中，应相互诚实守信，如对合同有异议应及时协商解决。
第七条违约责任1、乙方未按照合同约定的时间节点完成工程的，应按照约定支付违约金，同时承担由此产生的一切费用及法律责任。
09版建设工程施工合同5篇
09版建设工程施工合同5篇篇1合同编号：（XXXX年-XXXX）甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________承包范围：具体见附件《工程承包范围及内容》。
承包方式：_________________________（如包工包料、包工不包料等）。
开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。
合同工期：日历天数__________天。
竣工日期：XXXX年XX月XX 日。
工程质量要求达到国家施工验收规范标准。
合同价款（人民币大写）：_________________________（具体金额以实际结算为准）。
二、组成合同的文件组成本合同的文件包括：工程招标文件、投标文件及其附件等。
此外，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
三、词语涵义本合同中涉及的相关术语和词语涵义在《建设工程施工合同术语解释》中有具体解释。
未尽事宜，双方另行协商确定。
四、承包人承诺及承包人责任和义务承包人承诺按照合同约定进行施工，竣工并交付工程。
承包人应履行以下责任和义务：1. 遵守法律法规，执行当地政府的各项政策、规定和指令。
2. 严格按照设计图纸、施工验收规范进行施工，确保工程质量。
3. 制定施工安全规范，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。
因承包人安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
4. 按合同约定接受发包人对工程质量、工期、安全的检查与检验。
2024年矿山承包合同例文（二篇）
2024年矿山承包合同例文甲方与乙方，根据《民法典》、《公司法》及相关法律法规的规定，就联合有限责任公司下属井硐铅锌矿山的开挖施工承包事宜，达成如下合同，双方应共同遵守。
一、合同内容甲方将其公司号井铅锌矿硐的开挖施工承包给乙方，由乙方组织人员进行施工。
甲方采用人工掘挖井硐及开采方式，并涵盖所有附属工程。
经双方协商一致，甲方以吨位和矿硐进尺m为计价标准，按月向乙方支付全部施工费用。
二、承包范围在甲方所承包的区域内，若出现山林权属纠纷导致乙方投资损失，甲方需承担全部赔偿责任。
三、劳务费单价与结算1. 掘井打洞费用按米计算，包括打眼放炮、装运弃土至指定弃土场等工序，单价涵盖洞口运距40米以内。
每月底对当月施工量进行验收计价，次月____日前付清款项。
如甲方未按时支付或延迟验收计价，乙方有权停工并索赔损失。
单价在铅锌矿每米吨位1.4万至2万元之间，并随市场价格波动，双方协商调整。
2. 甲乙双方以现场管理人员签字确认的计价依据为准。
四、管理方式1. 甲方负责协调周边关系，处理纠纷，确保地方人、畜、路、自然和谐安全，支持乙方施工。
乙方则负责全面施工生产，加强安全生产与文明施工教育。
2. 乙方施工人员需接受安全教育，注意安全隐患并及时排除。
打眼放炮工作由熟练人员承担，禁止无技术人员操作。
乙方应指派专业人员处理危石，确保施工安全。
工伤事故责任及费用按相关规定由双方共同承担。
3. 爆破物品、机械设备及材料由甲方采购提供，确保不影响乙方生产。
炸材费用按实际使用量在工程款中扣除。
其他费用由甲方承担。
4. 甲方作为矿山业主，需确保乙方劳务承包范围的合法性，并提供“三通一平”工作支持。
5. 因甲方原因导致的停工待料或协调不力，甲方需赔偿乙方因此产生的损失，包括停工期间的务工费等。
五、山林、植被损害、环保及自然灾害等损失由甲方自行承担，与乙方无关。
六、搭建设施需甲方协调占用，协调不力造成的损失由甲方赔偿。
七、本合同期限为____年，自____年____月____日至____年____月____日止。
CONTRACT合同Between签订双方
CONTRACT合同Between签订双方PT Dairi Prima Mineral中色（印尼）达瑞矿业有限公司(The Owner)（业主）And和XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(The Contractor)（承包商）ForUNDERGROUND MINING SYSTEM DEVELOPMENTFor theDAIRI LEAD-ZINC MINE PROJECT印度尼西亚达瑞铅锌矿采选工业场地建安工程Indonesia Dairi Lead-Zink MineMineral Processing Industry Site Construction ProjectThis Contract No: XXXXXXX made and entered into on XXXX at XXXXX.本合同编号为XXXXXXX，于XXXX在XXXXX签订。
BY AND BETWEEN合同双方PT DAIRI PRIMA MINERAL (“DPM” or the “O w ner”), a company organized and existing under the laws of The Republic of Indonesia, with its principal place of business at Bakrie Tower 10th floor Complex Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said Jakarta Selatan 12940 Indonesia (hereinafter referred to as the “Owner”, which expression shall, unless excluded by or repugnant to the context thereof, include its successors and assigns); and中色（印尼）达瑞矿业有限公司（“DPM”或“业主”），一家根据印度尼西亚共和国法律组建并存续的公司，其主要营业地址位于Bakrie Tower 10th floor Complex Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said Jakarta Selatan 12940 Indonesia（以下简称“业主”，包括其继承人和受让人，除非上下文排除或与此矛盾）；ANDXXXXXXXXXX（The contractor’s information）XXXXXXXXXX（承包商信息）AND WHERE AS Owner has decided to develop Indonesia Dairi Lead-Zink Mine Mineral Processing Industry Site Construction Project at Dairi Regency, North Sumatra, Indonesia.鉴于，业主决定在印度尼西亚北苏门答腊省达瑞县的印度尼西亚达瑞铅锌矿采选工业场地建安工程，AND WHERE AS the Owner has entrusted to the Contractor the work covering Indonesia Dairi Lead-Zink Mine Mineral Processing Industry Site Construction Project at Dairi Regency, North Sumatra, Indonesia confirming to the Scope of Work as per annexure 1 of the Contract.业主已将印度尼西亚北苏门答腊省达瑞县的印度尼西亚达瑞铅锌矿采选工业场地建安工程委托给承包商，并根据合同附件1确认了工程范围。
承包矿山合同范本
承包矿山合同范本甲方：乙方：依照《合同法》《公司法》及其它有关法律，行政法规，在某某联合有限责任公司下属某号井硐铅锌矿山开挖施工承包给乙方打硐开采施工，特订立本合同，希双方遵守约定。
一、协议内容甲方有某某某某公司某号井铅锌矿硐承包给乙方打硐开采，由乙方负责组织人员进行施工，甲方按人工掘挖井硐和人工开采方式及所有附属工程。
现经甲、乙双方协商一致，由甲方承包给乙方施工，甲方按吨位和矿硐进尺m计算的方式承包给乙方，按月计价支付全部施工打硐采矿款。
二、承包范围：甲方在某某某某公司所承包的所有范围内，如出现区域山林权属纠纷，造成一切投资损失由甲方全权负责赔偿给乙方。
三、劳务费单价和结算1、掘井打洞按米计价：施工工序，打眼放炮，装运弃出到弃土场，每米单价含出洞口运距40米内，在每月底对当月施工量进行收方计价，次月5日内付清。
如甲方不按时2、甲乙双方计价依据，以双方现场派住的管理人员签字为依据计价。
四、管理方法1、甲方负责协调周边关系，处理协调一切纠纷和地方人、畜、路、自然和谐安全，配合好乙方全面施工工作。
乙方负责全面施工生产工作，教育施工人员安全生产，文明施工。
2、在生产过程中乙方的上岗人员必须进行安全教育。
乙方应当高度注意安全事故存在的隐患，出现隐患及时排除。
乙方进入矿山打眼放炮人员，必须由熟练人员进行，不得聘请无技术的人员进行打眼炮工作。
乙方应指派专业人员排除危石，仔细观察地质构造情况，及时排除可能出现的嘣塌事故，确保施工人员的生命安全。
如出现工伤安全事故的责任，由甲乙双方按有关规定赔偿和处理工伤事故的费用。
3、开采所需的爆破物品和所有机械设备和材料，由甲方负责采购提供给乙方使用，为了不影响乙方生产，甲方保证按时提供爆破物品给乙方使用。
乙方使用的炸材按实际使用的数量在工程款中扣回支付甲方。
其它由甲方负责。
4、甲方作为矿山业主，对提供给乙方劳务承包开采范围的矿点具备矿开采的合法手续，并负责保证乙方进入矿区的三通一平工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
万城商务东升庙有限责任公司铅锌采掘工程施工合同发包方（简称甲方）：万城商务东升庙有限责任公司承包方（简称乙方）：温州通业公司万城项目部一、工程概况1、工程名称：万城商务东升庙有限责任公司65万吨/年铅锌采矿掘进工程。
2、工程内容：采矿出矿、生产掘进。
3、工程范围：全矿井运输系统和井下全部采掘活动。
4、合同工期：2009年1月1日至2009年12月31日二、采掘工程量、工艺指标、执行标准1、采掘工程按甲方设计图要求为准。
2、采矿生产矿石块度≤400mm、铅加锌供矿品位允许在计划范围内浮动正负0.3个百分点。
3、采掘工程执行标准规范YBT218-89《矿山井巷工程质量检验标准》，GBJB6-85《锚杆喷射混凝土支护技术规范》和国家及行业的有关标准规范。
三、安全生产1、乙方在采矿生产过程中遵守国家法律、法规、安全生产的有关规定。
严格按照安全标准组织生产，随时接受甲方或地方政府部门依法实施的监督检查、并采取必要的安全防护措施排除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用、经济损失由乙方承担。
2、甲方应对乙方工作人员进行安全监督检查，协助乙方管理安全。
对于甲方工作人员发出的安全指令，乙方应无条件执行。
乙方有权拒绝甲方违反安全生产管理规定的指令。
3、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定报告甲方和地方政府有关部门，同时接受地方有关部门的处罚，承担由此发生的责任，费用和经济损失。
4、乙方全年无死亡事故、无火灾、爆炸、溺水、触电、多人中毒事故、无重大设备事故。
全年轻伤控制在0.6‰以内，尘毒监测合格率达到70%以上，安全教育合格率、特种作业人员培训复审率、持证上岗率、隐患整改率均达到100%。
5、甲方对乙方的安全进行周考核、月综合考评，考评内容、考核标准详见《安全考核细则》、《安全管理协议》；对乙方使用设备的各项指标进行月考核，考核内容、考核办法、考核标准详见附件《机电设备考核细则》。
四、甲方权利和义务1、甲方提供井下主运输巷道的供风、供电、供水、抽排水管道、井下运输轨道基础设施的费用。
2、甲方按65万吨规模要求累计提供矿车（累计330辆）、牵引车（累计）等基础设备（盲斜井除外），甲乙双方应对甲方提供的完好机电设备及其它设施进行清点核对，并办理移交手续，双方建立设备档案。
确因设备质量原因造成的设备提前报废,需经双方确认后给予补充。
3、甲方提供乙方职工住房。
4、甲方指导监督检查采矿生产全过程。
有权制止、纠正乙方不符合合同约定和违反国家法律、法规、政策的行为。
5、甲方帮助乙方解决、协调生产中的技术问题。
对乙方提出的技术问题必须在3天内给予书面回答。
6、甲方有权对乙方编制的采矿生产技术规范进行修订、补充、完善，并要求乙方按修订后的规范进行生产。
甲方负责提供采矿工艺、位置、界线。
7、甲方有权对乙方在生产过程中的“三违行为”进行处罚或指令停产，对情节严重的人员给予辞退，由此造成的经济损失由乙方承担，甲方对乙方编制的安全措施计划进行审核并负责监督实施。
8、甲方必须在本月底下达下一个月的生产计划。
六、乙方的权利和义务1、项目经理陈瑜，项目现场负责人郑滋平代表乙方履行合同。
2、乙方必须服从甲方指令、监督、检查、技术指导、经济处罚、辞退员工。
乙方严格按照合同的约定和国家法律、法规组织生产。
3、乙方负责井巷工程及采矿工程中所需全部材料。
（供风、供水管道及管件、电耙子、井下运输所需的钢轨道夹板、枕木、道螺栓、道钉、供电材料及所需的YT-28凿岩机、YSP-45上向式凿岩机，钎头、钎杆、局扇、风筒、照明线、灯口、灯泡、稳车及其钢丝绳、凿岩机用高压胶管、电焊机、风钻配件、施工临时用水泵及其电缆、天井施工用铁梯、乙方员工劳保用品及日常工具等）4、承担采掘生产中的用电费用。
5、火工材料由乙方按有关规定自行采购，并办理相关手续。
乙方应严格按爆破器材管理办法执行，若出现问题及造成后果由乙方全部承担责任。
6、乙方根据合同约定需要自行安排劳动定员的组织生产。
建立健全安全、抢险、急救、生产、设备等管理机构，配备一定数量的安全、地质、采矿、测量等工程技术人员和必备设施。
7、乙方根据采矿工程的岗位、制定招聘员工技术优势和管理办法，对新招聘员工进行体检、审核、上岗前的安全教育。
8、乙方按照国家或甲方要求统一、足额发放劳动保护用品，对所有员工进行人生保险，费用由乙方承担。
9、乙方在采掘过程中应保证甲方在井下基础设备完好并能够正常使用，如有损坏，乙方负责修复或照价赔偿。
10、乙方在合同期内对甲方提供的设备及其他设施有合理使用权，并负责设备的科学的管理、维护、保养、大、中、小检修，同时承担费用。
确保设备、零件、部件、完整齐全。
仪表、仪器、安全装置、自动调节装置、信号装置灵敏准确。
设备润滑良好、运行正常、无跑、冒、滴、漏。
技术性能良好、无杂音、震动等不正常现象。
乙方不得将甲方提供的设备和基础设施挪做他用、更不准以各种形式转借他人。
对甲方协助乙方提供的零配件等材料费用，从乙方工程款中扣除并加收20%的采购费用。
10、乙方应严格按施工验收规范进行施工，对工程质量认真负责，确保工程质量，合格率达100%。
11、乙方应接受甲方的监督检查，发现问题及时解决，按要求负责将矿石运至1#井到原矿仓，2#井和3#井到矿石堆场。
12、乙方按照文明生产的要求组织生产，保证井口内外卫生清洁。
13、乙方准时参加每星期六上午八时召开的安全生产调度会和甲方随时通知的各种会议，严格执行会议决定。
14、乙方按照甲方要求及时准确呈报各类报表，呈报已完采矿工程实测图、形象进度、工程结算书。
七、工程量及各项指标的确认1、采矿量确认：以甲方电子磅房装运矿石计量数扣除3%的水份为准。
乙方可派专职人员监督计量，双方按月核准确认出具报表。
2、掘进工程量确认：乙方呈报本月完成掘进实测图、进度报表，报经甲方生产技术部门确认同意后，甲方生产技术部门按照掘进施工图和现场签证变更单核实后，报验收小组进行验收。
验收合格后给予核审。
并报请总工程师和生产副总审定。
3、矿房回采率、贫化率指标的确认，乙方每完成一个矿块的开采及时向甲方呈报本矿块的回采率、贫化率。
甲方根据采掘计划和计划回采率、贫化率的计算方法、结合实际给出矿量，核实确认。
4、原矿品位指标的确认，根据甲方选矿厂流程样，取样地点为一段磨矿旋流器溢流口，并做到定时定量，化验室化验并出据化验报告，按月平均品位计算。
乙方可派人员监样或抽查。
5、矿石块度指标：甲乙双方管理人员随时抽查确认。
6、工程量及各项指标的结产时间：每月25日确认上一个月26日到本月25日期间的工程量及各项指标。
损失率、贫化率、回采率，结束一个矿房双方计算确认。
7、乙方每月28日呈报本月实际完成工程量及各项指标（附有关资料），生产部、企划部核实，报请副总经理审定，作为当月结算依据，本月完成的工程量或本月竣工的工程，当月必须呈报核实、审定、结算，逾期不予结算。
8、因乙方原因造成工程量的增大或返工，甲方不但不予计量确认，而且限时整改。
八、合同价款的确定依据1、甲乙双方确认的工程量及各项指标。
2、采矿工程：铅锌矿每生产1吨（干吨）原矿，平均品位为当月计划品位，作为本月合同约定，结算价为含税单价55元（其中安全措施费1元/吨，排水补偿费2元/吨）。
出矿的平均品位比合同约定的品位每增加或减少0.1个百分点，结算含税单价相应增加0.5元或减少0.5元。
全年不做调整。
3、掘进工程的副产矿量属于乙方。
4、掘进工程均为278元/m3;（平巷、天井、硐室、水仓等）盲斜井380元/m3。
倒运费均包含在内，全年也不做调整。
5、主运输巷道的铺轨、管线安装由乙方采购材料，每半年组织验收结算一次。
按以下单价包干，再不做调整。
（1）、铺轨：430元/m（2）、管道：160元/m(综合)6、井下支护工程、塌方处理及供电工程报甲方确认后由乙方及时处理及完善，乙方依据《有色金属工业井巷工程费用定额》编制工程预算。
九、采矿工程款的结算、支付方式：1、乙方根据甲方确认的本月形象进度及有关资料，编制本月工程结算书，每月底前将本月的工程结算书及有关资料呈报甲方结算小组。
2、甲方结算小组收到乙方呈报的本月工程结算书7天内予以核实、结算，总经理审定，并返回乙方一份审核后的结算书。
3、根据合同条款，从本月采矿工程应付进度款中扣除当月领用甲方材料款，违约金和由乙方承担的各种经济支出、经济损失。
4、采掘工程款的支付方式：通过银行转帐支付，乙方出据专用税票，次月15日付上月进度款。
十、违约、索赔和争议1、由于乙方原因，供矿违约造成甲方选厂停产，每停1小时，乙方支付甲方违约金为3000元。
2、采切工程量违约，每少开凿10立方，乙方支付甲方违约金500元。
关键掘进工程按照当月计划，每少开凿10立方，乙方支付甲方违约金5000元。
3、矿房回采率、贫化率违约，各矿房回收量每减少1吨矿石量，乙方支付甲方违约金600元。
4、供矿块度违约，每发现在选厂原矿仓处留存大块原矿一吨，乙方在七日内进行破碎后，还要支付甲方违约金200元。
5、设备指标违约，根据违约程度，每降低一个百分点，乙方支付甲方违约金为设备价值的百分之一。
6、安全指标违约，乙方支付甲方违约金详见《安全考核细则》。
7、安全事故和设备事故违约，造成甲方停产，每停1小时，乙方支付甲方违约金2000元。
8、由于甲方原因造成乙方停产，每停1小时，甲方支付乙方违约金5000元。
由于甲方无法抗拒预见的原因造成的乙方停产，双方做好签证记录，协商解决。
9、由于供电部门造成八小时以上停电，发生的抽水费用甲方承担。
10、矿场出现矿石、废石混合堆存，每检查到一矿车，乙方支付甲方违约金200元。
乙方不按甲方指定地点倒矿，每发生一次罚款5000元。
11、乙方未按文明生产的要求，做到井口卫生清洁，每检查到一次，乙方支付甲方违约金1000元。
12、甲方未按合同约定时间下达本月生产计划，每延误一天，甲方支付乙方违约金1000元。
13、本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，依法向人民法院起诉。
十一、其它因不可抗力事件，造成的影响的损失按下列方法分别承担：1、一周内非乙方原因停电造成停产累计超过8小时，核减本月计划。
2、乙方排放的废水、烟气、粉尘、垃圾、废物等，必须符合国家有关法律法规要求，否则造成的后果和经济损失全部由乙方承担。
3、乙方不得以任何形式将本工程转包他人，如有转包行为视为乙方自动放弃本工程。
4、为了保证合同正常履行，乙方在签订合同之日，向甲方交纳壹佰万元的履约担保金，合同内容履行完毕一次性返还。
5、合同未尽事宜甲乙双方另行协商解决。
十二、合同生效合同订立时间：2008年12月26日合同订立地点：乌后旗巴音镇本合同双方法人委托代理人签字后生效。