加气块砌体施工协议
加气块承包砌墙合同7篇
加气块承包砌墙合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包给乙方的加气块砌墙工程，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________加气块砌墙工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 承包范围：乙方负责加气块的供应及砌墙工作，包括但不限于砌墙、勾缝、验收等。
二、合同工期1. 工程开工日期：自合同签订之日起第____日开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起____天内完成。
三、承包金额及支付方式1. 承包金额：大写______元，小写______元。
该费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
2. 支付方式：工程开工前，甲方支付乙方合同总额的____%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方必须按照国家和地方现行的施工规范、验收规范和质量评定标准进行施工，确保工程质量达到约定的标准。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的____日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返修，并承担由此造成的经济损失。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的施工图纸和技术要求。
2. 甲方负责施工现场的协调和管理，为乙方创造良好的施工环境。
3. 甲方应按合同约定支付工程款。
六、乙方责任1. 乙方应按合同约定组织施工，确保工程质量。
2. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工过程中的安全。
3. 乙方应对施工现场的材料进行妥善保管，防止丢失和损坏。
4. 乙方应接受甲方的监督和管理，确保工程质量和进度。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付合同总额____%的违约金。
加气块施工合同范本3篇
加气块施工合同范本3篇篇一加气块施工合同范本________________________________________________一、工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程规模：________________________1.4 工程内容：加气块墙体施工、抹灰、勾缝等。
二、合同工期2.1 本工程合同工期为____天，自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、合同价款3.1 本工程合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
3.2 乙方在合同签订后3个工作日内向甲方支付合同价款的10%作为预付款。
3.3 工程进度达到50%时，乙方支付合同价款的30%。
3.4 工程验收合格后，乙方支付合同价款的50%余款。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家相关规范和标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。
4.2 乙方应使用符合国家标准的材料，并保证材料的来源合法、质量可靠。
五、施工管理5.1 乙方应设立项目经理，负责施工现场的全面管理。
5.2 乙方应按照甲方的要求，定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况。
5.3 乙方应遵守国家的安全生产法律法规，确保施工安全。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同规定，应承担违约责任，向对方支付合同总价款的5%作为违约金。
6.2 乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，乙方应退还已付款项，并支付违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
1. 发包方：指甲方，即委托乙方进行加气块施工项目的单位或个人。
2. 承包方：指乙方，即接受甲方委托，承担加气块施工项目的单位或个人。
加气块砌筑合同协议书范本
加气块砌筑合同协议书范本---甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：______________鉴于甲方需进行加气块砌筑工程，经双方协商一致，特签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：加气块砌筑，包括但不限于墙体砌筑、抹灰等相关工作。
4. 工程量：以实际完成量为准，双方确认后作为结算依据。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到优良等级。
2. 乙方应保证使用的加气块材料符合国家标准，不得使用假冒伪劣产品。
三、工期要求1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，双方协商解决。
四、工程造价1. 工程总造价为人民币____元整（大写：________________），包含所有材料费、人工费、管理费等。
2. 工程款支付方式：甲方应按工程进度分期支付工程款，首期款项占总造价的____%，余款根据工程进度和质量分批支付。
五、安全生产1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，加强施工现场安全管理，保障工人安全。
2. 发生安全事故时，乙方应立即采取措施处理，并及时报告甲方。
六、违约责任1. 若乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 若甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，并承担由此造成的损失。
七、争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________ 乙方（盖章）：________________代表人签字：_______________ 代表人签字：______________签订日期：____年____月____日---。
砌加气块合同模板
砌加气块合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方进行加气块的建设工程，双方经友好协商，特订立本合同如下：第一条合同目的甲方委托乙方进行加气块的建设工程，乙方应依照本合同约定的标准、规定和条件，按时、按质完成工程。
第二条工程内容1. 加气块项目的具体内容、范围及建设要求详见附件《加气块工程合同附件》。
第三条工程价格1.本工程总价为人民币（大写）______元整。
2.总价包含的内容详见附件《加气块工程合同附件》。
第四条付款方式1.甲方应在签署本合同之时向乙方支付总价的30%作为工程启动款。
2.工程进行到中间节点时，甲方应向乙方支付总价的50%作为工程中期款。
3.工程全部竣工验收后，甲方应向乙方支付尚未付清的20%作为工程尾款。
第五条工程进度1.乙方应按照合同约定的时间进度，保证加气块工程按时完工。
2.若因不可抗力等特殊情况导致工程进度延误，乙方应主动与甲方协商解决，并尽快恢复工作进度。
第六条质量保证1.乙方应保证施工过程中质量符合相关规定和标准，保证工程建成后的质量符合国家标准。
2.甲方有权对工程建设过程进行监督，并对工程建设质量进行验收。
第七条竣工验收1.工程建设完毕后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
2.如在验收中发现质量不符合要求的问题，乙方应立即进行整改并重新进行验收。
第八条违约责任1.如乙方未按照合同约定的工程进度及质量要求履行义务，或因其他原因导致工程质量不合格，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2.如因甲方原因导致工程无法按时完工或质量不符合要求，甲方应承担相应的责任。
第九条权利转让1.未经双方书面同意，本合同不得转让给任何第三方。
第十条争议解决1.因合同履行过程中的争议，双方应友好协商解决。
2.如协商不成，应提交有关部门或仲裁机构进行调解。
第十一条生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束之日止。
2.本合同终止后，双方还应继续履行合同中约定的保密义务和其他相关责任。
工程加气块合同模板
工程加气块合同模板甲方：（出租方）乙方：（承租方）鉴于甲方是一家专业的加气块生产厂家，拥有先进的生产设备和技术团队，乙方是一家建筑公司，需要购买加气块用于工程施工，为明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商达成如下合同：一、合同内容1.1 甲方将向乙方提供加气块的销售服务，乙方可以根据实际需要购买甲方生产的加气块。
1.2 乙方购买的加气块将用于其工程建设项目，具体数量和规格由双方协商确定。
1.3 甲方提供的加气块应符合相关国家标准，在运输和施工过程中应保持完好无损。
二、价格及结算方式2.1 加气块的价格由双方协商确定，并在合同中明确注明。
2.2 乙方购买加气块后应按照约定的价格及时结算，逾期付款的，需按照约定金额支付违约金。
2.3 结算方式可以选择预付款、货到付款等方式，具体由双方商定。
三、交货方式及时间3.1 甲方负责将加气块送至乙方指定的地点，如有特殊要求，双方可以协商达成一致意见。
3.2 交货时间应根据乙方的施工进度安排，甲方应保证及时供货，如因不可抗力因素导致延期，甲方应提前通知乙方并重新协商交货时间。
3.3 加气块的装卸工作由乙方负责，甲方提供必要的协助和指导。
四、质量保证及售后服务4.1 甲方承诺提供的加气块质量符合相关国家标准，如出现质量问题，甲方将提供免费更换或补偿。
4.2 乙方应在收到加气块后进行验收，如发现质量问题应及时提出异议，并协商解决方案。
4.3 在使用过程中如出现技术问题，甲方将提供必要的售后服务和技术支持。
五、违约责任5.1 任何一方未履行合同约定应承担违约责任，另一方有权要求赔偿损失。
5.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方可根据情况协商解决，但应尽量减少损失。
5.3 任何一方未按合同约定支付款项的，应按照约定金额支付违约金。
六、其他6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本合同中如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
加气块承包砌墙合同3篇
加气块承包砌墙合同3篇篇1加气块承包砌墙合同甲方（承包人）：______联系地址：______电话：______乙方（发包人）：______联系地址：______电话：______根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就甲方承包乙方加气块砌墙事宜，达成如下协议：一、工程内容：本合同工程名称为______，具体位置为______，项目工程包括加气块砌墙。
具体工程范围和内容详见附件《工程量清单》。
二、工程期限：根据工程量清单所列项，甲方承包期限为______，由乙方提供相关施工图纸和技术支持。
如因特殊原因需延期，必须提前向乙方书面申请，经乙方同意后方可延期。
三、工程质量：1. 甲方承包的砌墙工程应符合国家相关标准及乙方提供的技术要求，保证工程质量优良。
2. 工程完工后，甲方要向乙方提供相关的竣工图，并接受乙方的验收。
如在验收过程中发现质量不符合要求的地方，甲方须在规定时间内做出整改。
四、工程报酬：1. 本合同工程总造价为______，根据工程量清单中的具体项目计算。
2. 工程款支付方式：施工进度款根据双方签订的付款计划支付，最终结算款在工程竣工验收合格后支付。
3. 工程款支付地点：______。
五、违约责任：1. 若甲方未按合同履行承包义务或出现质量问题，甲方需承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按合同履行发包义务或延误付款造成甲方经济损失，乙方需承担相应的违约责任。
六、争议解决：双方因合同履行产生的任何纠纷应友好协商解决。
如协商不成，应提交______仲裁委员会仲裁。
七、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章后生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：______年______月______日篇2加气块承包砌墙合同合同编号：_______甲方（承包商）：__________乙方（委托人）：__________鉴于甲方具备加气块砌墙的专业技术和施工能力，乙方有意委托甲方承包加气块砌墙工程，双方达成如下合同：第一条项目内容1. 项目名称：__________加气块承包砌墙工程。
加气块砌筑合同协议书范本
加气块砌筑合同协议书范本甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟在其位于____________的土地上进行加气块砌筑工程，现甲乙双方就该工程的相关事宜达成如下协议：一、工程内容及要求1. 乙方负责按照甲方提供的图纸和技术要求，使用合格的加气块材料进行砌筑工作。
2. 乙方应保证砌筑质量符合国家相关标准和行业规范，确保结构安全稳固。
3. 加气块砌筑完成后，表面应平整光滑，无裂缝、空鼓等缺陷。
二、材料供应1. 加气块材料由甲方负责采购，乙方应提前提供材料规格及数量给甲方。
2. 乙方负责材料的现场搬运、储存和保护工作，确保材料不受损坏。
三、施工期限1. 施工开始日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的竣工日期。
四、工程质量1. 乙方必须遵守国家有关建筑工程质量的法律法规，严格按照施工图纸和技术规范执行。
2. 甲方有权对施工过程进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改。
五、价格及支付方式1. 本工程总价为人民币（大写）____________元整（￥__________）。
2. 甲方应在合同签订后支付预付款，剩余款项按照工程进度分批支付。
六、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量未达到约定标准，应承担违约责任。
2. 如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
加气块砌墙劳务合同6篇
加气块砌墙劳务合同6篇篇1加气块砌墙劳务合同甲方（承包方）：（单位名称）：________法定代表人：________联系地址：________联系电话：________乙方（劳务方）：（个人姓名/单位名称）：________身份证号码/统一社会信用代码：________联系地址：________联系电话：________为明确双方的权利和义务，经双方友好协商一致，就甲方雇佣乙方进行加气块砌墙工程的劳务合同，达成如下协议：一、工程内容：1.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计要求，对具体的加气块砌墙工程进行施工。
1.2 工程进度：双方约定的工程期限为______，乙方在合同约定的时间内完成工程。
二、工程进度及验收：2.1 乙方应按照工程进度要求，合理安排施工人员和时间，确保工程按时交付。
2.2 工程验收：工程完成后，甲方有权对工程质量进行验收，如发现质量问题，乙方应及时整改，直至合格为止。
三、劳务报酬：3.1 甲方应按照合同约定时间和质量，支付劳务报酬。
报酬标准为________元/平方米。
3.2 劳务报酬支付方式：甲乙双方约定（______）方式支付，如分期支付，则每次支付比例为______，具体支付时间为______。
四、劳务保障：4.1 乙方应保障施工人员的工作安全，提供必要的劳保用品和培训。
4.2 乙方应合法缴纳施工人员的社会保险。
五、违约责任：5.1 如因乙方原因延误工程期限，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为延误工程总价款的______。
5.2 乙方提供的施工质量不符合要求，甲方有权拒绝支付劳务报酬，并要求乙方承担返工费用。
六、解决争议：6.1 双方一旦发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。
七、其他事项：7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________法定代表人签名：____________日期：______________乙方（盖章）：______________法定代表人签名：____________日期：______________篇2加气块砌墙劳务合同甲方：（委托方）乙方：（承接方）一、服务内容1. 乙方承诺为甲方提供加气块砌墙服务，包括但不限于加气块的选材、砌墙、抹灰等工作。
加气块砌体合同8篇
加气块砌体合同8篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行加气块砌体工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：加气块砌体施工及相关配套作业二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日2. 工程竣工日期：____年__月__日三、工程数量及计价方式1. 工程数量：按实际完成量结算。
2. 计价方式：按合同约定单价，根据实际完成量结算。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：分期支付。
工程完工并经验收合格后，支付至合同总金额的95%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家标准和合同约定。
2. 验收标准：按照现行国家标准、规范及施工图纸要求进行验收。
3. 乙方应配合甲方进行工程验收，并提供必要的资料。
六、甲方责任1. 甲方应按合同约定支付工程款项。
2. 甲方应提供施工所需的设计图纸、技术要求和施工场地。
3. 甲方应对乙方的施工进度进行监督。
七、乙方责任1. 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施。
3. 乙方应按时提交工程验收资料，配合甲方进行工程验收。
4. 乙方应对所承包的工程保修一年，保修期间出现的质量问题，乙方负责维修。
八、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款项的，应按未付款项的百分之___向乙方支付违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程的，应按合同总金额的百分之___向甲方支付违约金。
加气块砌筑合同协议书模板
加气块砌筑合同协议书模板---甲方（业主）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方位于[具体地址]的建筑项目采用加气块进行砌筑工程事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：[具体名称]1.2 工程地点：[具体地址]1.3 工程规模：[建筑面积/层数等详细信息]1.4 砌筑材料：采用[品牌/型号]加气块第二条工程质量要求2.1 乙方必须按照国家相关标准和规范执行砌筑作业。
2.2 加气块应符合[具体标准]的质量要求，无破损、变形等缺陷。
2.3 砌筑完成后，墙体应平整、垂直、牢固，无明显裂缝。
第三条工程进度与交付3.1 工程开工日期为[具体日期]，预计竣工日期为[具体日期]。
3.2 乙方需按合同约定时间完成砌筑工作，并通知甲方验收。
3.3 如遇不可抗力因素导致延期，乙方应及时通知甲方并协商解决。
第四条工程造价与支付方式4.1 工程总造价为人民币[金额]元，包含所有材料费、人工费等。
4.2 甲方应在合同签订后[天数]内支付预付款[比例]%。
4.3 剩余款项根据工程进度分批支付，每完成一定比例工程量后支付相应款项。
第五条双方责任与义务5.1 甲方负责提供必要的施工条件，确保乙方顺利施工。
5.2 乙方负责组织专业团队，保证工程质量和安全生产。
5.3 双方应遵守合同约定，任何变更需经双方协商一致后书面确认。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付工程款，应按未付款项的[比例]%支付违约金。
6.2 如乙方未按约定完成工程或工程质量不合格，应负责返工改进或如数补。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：____年__月__日---。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
加气块砌体施工协议
甲方：丽景名都6#楼项目部
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。
一、工程名称：丽景名都6#楼全部砌体
二、工程地点：云阳镇人民路西段
三、工期：45天
四、承包范围：
6#所有砌体及预埋、施工期间现场安全文明施工工作（工完场清），以及二次结构图纸上洞口预留、配合安装工程套管箱体预留圭寸堵。
五、质量标准：
按现行的《砌体工程施工质量验收规范》、《住宅工程质量通病防治技术规程》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程施工技术标准1》（企业标准），砌体必须达到优质工程评定标准要求。
六、工程量计算方式：
按照实际完成的工作量，依据图纸设计尺寸的工程量计算规则进行计算。
若乙方原因，砌体工程达不到优质工程标准的，乙方及时修复达到优质标准的，所用材料费及延误工期的损失由乙方支付。
七、承包单价：
加气块砌体：单价为__ 元/ m3 ;屋面女儿墙：单价为元/ m3。
以上价格为包死单价，单价中已含安全文明施工费及一层没有完成的土方回填工程费，无论何种情况乙方均不得要求进行单价调整。
本工程在合同承包施工期间不计任何临时用工。
八、付款方式：
六层以下砌体完成支付已完成合格工程量的75%,工程砌体全部
完工后支付已完合格工程量75%，经主体验收合格后15日内付至价款的90%，内外粉刷全部结束15日内扣除相应维修款后无息一次性付清。
九、甲方责任及义务：
9.1、负责提供现场施工场地、施工道路。
9.2、负责提供垂直运输机械。
临水部分：甲方负责每栋楼提供给水管，临电部分：甲方负责提供至三级配电箱。
9.3、负责提供施工所需的砌块、砖、水泥、砂、石子、钢筋。
9.4、负责全面的工程质量、安全文明施工技术交底。
9.5、乙方不能满足甲方质量、进度要求时，甲方有权将本合同约定范围内的工作分割给其他班组，乙方应积极配合。
9.6、负责相关工种交叉配合的协调。
9.7、甲方有权要求乙方在限定时间内更换有重大失职的或不适合继续在本工程工作的乙方管理人员和工人。
甲方提出更换要求后，
乙方须在2日内重新委派合格的管理人员和工人，否则甲方有权随
时终止本合同。
9.8、甲方有权发出通知、指令，并以书面形式交给乙方，时间紧急时，甲方有关人员可发出口头指令，乙方应予执行，甲方于24 小时内补
充书面通知。
9.9、监督乙方的工期、质量、安全生产和文明施工，组织业主、设
计、监理工程师对乙方工作进行验收。
十、乙方责任及义务：
10.1、乙方先砌筑样板层，经验收合格后方可进行施工。
如达不到甲方质量验收标准时，无条件退场，甲方不支付乙方任何费用。
10.2、组建与工程相适应的施工班组，全面履行承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、质量向甲方负责，每次下班前做到场清、料清。
10.3乙方提供各种机械、工具、用具如：铁锹、水管、尺杆、灰斗、电缆、电线、照片灯具、手锯、超平管等。
10.4组织满足技术要求的工人投入工作；不得擅自与业主及有关部门
建立工作联系；自觉遵守法律法规及项目部的有关规章制度。
10.5乙方严格按照甲方所下发的施工进度计划配备足够的劳动力进行施工。
10.6严格按设计图纸、施工验收规范、有关技术要求组织施工。
承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
10.7自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随
时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。
10.8按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好现场的管理，做好自身责任区的环境卫生工作。
10.9负责各种材料棚、防护棚的搭设、维护及拆除。
10.10负责水泥的保管及下雨覆盖，配合比准确计量，落地灰及时回收使用，加气块碎渣的粉碎使用、楼上水管、配电箱使用管理，安全围护设施、临边及洞口的拆除及维护。
10.11安全文明施工规定详见《施工现场安全文明施工处罚细则》，《施工现场安全文明施工处罚细则》作为合同附件。
10.12乙方负责对甲方提供的建筑材料、机具、设备，现场区域内的成品、半成品、及相临部位的其他班组的成品和半成品进行督管和保护，若因乙方原因造成上述成品和半成品遭到破坏，乙方须无条
件立即予以修复或赔偿，同时甲方有权按现场管理规定相关条款视情节轻重对乙方进行处罚。
10.13乙方现场使用的重要劳动防护用品（安全帽、安全带、配电箱、临电电缆等），须严格按规范要求购买，否则甲方有权停止不符合要求的产品在工地使用。
10.14乙方投入到本工程中的全部机械设备及各类电动、手动工具必须是经过检验合格，因乙方原因造成的人员伤亡由乙方承担一切法律责任及损失。
10.15如果质量、进度、安全文明施工达不到甲方要求，在乙方
退场结算期间，甲方有权安排其他新的进场队伍进场施工，乙方不得以任何理由阻挠新的队伍进场及现场施工，否则每发生一次按2000 元的处罚，从乙方工程款中扣除。
十^一、施工验收：
砌筑完毕经甲方验收合格后方可进行下一个施工段进行施工，如验收不合格，乙方需无条件退场。
十二、奖罚措施：
按项目部的相关规定及制度执行。
十三、争议：
甲方和乙方在履行合同时发生争议应友好协商解决。
十四、合同终止：
双方履行完全部合同义务，本合同即告终止。
乙方中途退场，
本合同自行终止。
十五、合同份数：
本合同一式二份具有同等法律效力，由甲方一份、乙方一份。
十六、合同生效：
合同订立时间：________ 年 __________ 月________ 日
本合同双方签字盖章后生效。
甲方代表: 乙方代表:。