建设工程施工专业分包合同(营改增)
施工合同营改增合同书3篇
施工合同营改增合同书3篇篇1甲方（发包方）：__________地址：__________电话：__________法定代表人：__________乙方（承包方）：__________地址：__________电话：__________法定代表人：__________鉴于甲乙双方同意就本工程施工事宜达成如下协议，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，特订立本合同书。
为明确双方权益，保障施工顺利进行，特就施工过程中的相关事宜作出如下约定。
一、工程概况（一）工程名称：__________。
（二）工程地点：__________。
（三）工程内容：__________。
二、合同价格及支付方式（一）合同总价款：人民币__________元整（大写：__________元整）。
具体金额根据工程实际结算情况确定。
（二）支付方式：本合同签署后，甲方按以下方式向乙方支付款项：1. 工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程预付款，金额为合同总价的百分之二十（20%）。
2. 进度款支付：根据工程进度，甲方按照实际完成工程量支付进度款。
3. 竣工结算款：工程竣工验收合格后，双方进行结算，甲方支付剩余款项。
三、工期及验收标准（一）工期要求：乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务。
如遇特殊情况，需经甲方同意后方可调整。
（二）验收标准：工程竣工后，乙方应按照国家标准、行业标准及甲方的要求进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
四、营改增相关条款（一）乙方应提供合法的增值税专用发票并承担开具发票的相关费用。
甲方收到发票后，按照约定支付款项。
如因乙方未提供合法发票导致甲方无法支付款项的，责任由乙方承担。
（二）本工程涉及的服务、货物等应税项目，均纳入增值税征税范围。
甲乙双方应按照相关税法规定履行纳税义务。
乙方应在开具发票时注明相应的税目、税率及税额等信息。
五、违约责任及赔偿损失（一）如因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求的，乙方应承担违约责任，并按照实际损失赔偿甲方损失。
专业工程分包合同营改增
专业工程分包合同营改增在撰写专业工程分包合同时，首先需要明确的是合同双方的基本信息，包括甲方（业主）和乙方（分包方）的名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式等。
这是合同的基础部分，确保双方能够准确无误地进行沟通和履行合同义务。
合同应详细阐述工程项目的具体情况，包括工程名称、工程地点、工程内容、工程规模、质量要求、工期要求等。
这些内容是合同的核心，直接关系到双方的权利和义务。
在营改增背景下，合同中必须明确税率和税金的计算方式。
通常情况下，建筑业的增值税率可能为9%或者根据具体政策有所不同。
合同中应明确指出，乙方在向甲方开具发票时，应按照国家规定的税率计算增值税，并在发票上单独列明。
合同还应包含付款条款，明确付款方式、付款时间、付款条件等。
在营改增后，甲方支付给乙方的款项应当是含税价，即包含了应缴纳的增值税。
同时，乙方在收到款项后，应及时向甲方提供相应的增值税专用发票。
为了保证工程质量和工程进度，合同中还应设定违约责任条款。
如果一方未能按照合同约定履行义务，应当承担相应的违约责任。
例如，如果乙方未能按期完成工程或工程质量不符合约定标准，乙方应当按照合同约定支付违约金给甲方。
在合同的最后部分，应当有争议解决机制的约定。
一般情况下，合同双方可以协商解决争议，如果协商不成，可以提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁，或者依法向人民法院起诉。
合同应由双方的授权代表签字盖章，确认合同的内容和效力。
签字盖章是合同生效的必要条件，也是双方承诺履行合同义务的法律凭证。
专业工程分包合同的营改增范本应当包含以下要点：1. 合同双方的基本信息。
2. 工程项目的具体情况。
3. 税率和税金的计算方式。
4. 付款条款，包括付款方式、时间和条件。
5. 违约责任条款。
6. 争议解决机制。
7. 双方签字盖章。
工程分包合同营改增
工程分包合同营改增我们需要了解什么是营改增。
简单来说，就是将原本属于营业税范畴的服务业、建筑业等纳入到增值税体系中来，实现税收制度的简化和税负的合理化。
对于建筑工程分包而言，这意味着分包方在提供服务时需要缴纳增值税，而不再是营业税。
我们来看一个工程分包合同的营改增范本：【合同标题】建筑工程分包合同（适用于增值税）【合同】甲方（总承包商）：___________乙方（分包商）：___________鉴于甲乙双方就___________工程项目（以下简称“本项目”）达成合作意向，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：一、合同标的甲方委托乙方对本项目中的___________部分进行专业分包施工。
二、合同价款1. 本合同总价为人民币___________元（¥_________），包含所有应税劳务费用。
2. 价款已包含增值税，税率为_____%。
三、付款方式及时间1. 预付款：甲方在合同签订后___天内支付合同总价的___%作为预付款。
2. 进度款：根据实际完成工程量按月结算，次月支付上月确认的工程量的___%。
3. 竣工款：项目完工验收合格后，支付剩余全部款项。
四、发票开具与税务处理1. 乙方应在收到甲方支付的每笔款项后，依法开具相应的增值税专用发票。
2. 乙方负责申报并缴纳因提供分包服务而产生的所有税费。
五、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此受到的损失。
六、争议解决因履行本合同所产生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
【合同落款】甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________签订日期：____年__月__日以上便是一个基础的工程分包合同范本，涵盖了合同的基本要素和适应营改增政策的必要调整。
营改增后施工合同模板
营改增后施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！【营改增后施工合同模板】甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国增值税暂行条例》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工建设的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元二、增值税税率和计税方法2.1 本工程适用增值税税率为____________%。
2.2 乙方应当按照国家税务总局的规定，向甲方提供增值税专用发票。
2.3 乙方向甲方提供的货物或服务，甲方向乙方支付的款项，包含增值税税金。
三、合同价格3.1 双方确认，本合同约定的工程总价为人民币（大写）：____________元整3.2 乙方应当按照合同约定的时间和方式，向甲方交付工程。
四、支付方式4.1 甲方支付乙方工程款项，应按照合同约定的时间和比例进行。
4.2 甲方支付乙方工程款项时，应扣除乙方应缴纳的增值税税金。
五、工期5.1 乙方应当按照合同约定的工期完成工程。
5.2 乙方因自身原因导致工期延误的，应当按照合同约定承担违约责任。
六、质量保证6.1 乙方应当按照国家相关标准和合同约定的质量要求，完成工程。
6.2 工程验收不合格的，乙方应当及时整改，直至达到合同约定的质量要求。
七、保密条款7.1 双方在合同履行过程中，获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应当予以保密。
7.2 违反保密条款的，违约方应当承担违约责任。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决。
营改增版的施工合同范本
营改增版的施工合同范本甲方：（甲方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（乙方名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲、乙双方就甲方委托乙方承担的建筑工程施工事项，经友好协商一致，特订立本合同，共同遵守并履行合同的约定。
合同内容如下：一、工程名称：（具体说明工程项目的名称）二、工程地点：（具体说明工程项目的地点）三、工程规模：（具体说明工程项目的规模）四、工程造价：1. 工程预算总造价为（具体金额）；2. 工程实际造价如有增减，按照实际发生的工程量和变更内容进行调整。
五、工程合同期限：自（具体日期）起，至（具体日期）止。
六、工程质量标准：（具体说明工程项目应符合的质量标准和验收规范）七、施工方式：（具体说明工程项目的施工方式和工期安排）八、施工进度：1. 乙方应按照合同约定的进度计划履行施工任务；2. 如工程进度延误，乙方应承担相应的责任和违约责任。
九、合同款支付方式：1. 工程分期结算：根据工程进度和实际完成情况，甲方按照约定比例支付工程款；2. 最终结算：工程竣工后，乙方提供完整的竣工资料和验收报告，经甲方验收合格后，甲方按照约定的比例支付尾款。
十、工程安全保障：1. 乙方应制定并执行安全生产计划，确保施工期间工人和财产安全；2. 如发生施工事故或质量问题，乙方应及时处理并承担相应责任。
十一、合同解决争议方式：1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；2. 如无法协商解决，应提交仲裁委员会进行仲裁。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
专业工程分包合同营改增
专业工程分包合同营改增甲方（发包方）：_________乙方（分包方）：_________鉴于甲方作为总承包方承接了位于_____的工程项目，现决定将其中的部分专业工程分包给乙方施工。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下分包合同条款：一、工程内容及范围1. 乙方负责的分包工程包括但不限于：_________（具体工程内容）。
2. 工程地点：_________。
3. 工程量及具体要求详见附件《工程技术规范》。
二、合同价款1. 分包工程的总价款为人民币_________元（大写：_________元整）。
2. 价款包含所有施工费用、材料费用以及税费等。
3. 价格根据实际完成的工程量进行调整，最终结算价以实际验收合格的工程量为准。
三、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后___日内支付合同总价款的___%作为预付款。
2. 进度款：根据实际进度，按月支付已完成工程量的___%。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，支付至合同总价款的___%。
4. 尾款：质保期满且无质量问题后，支付剩余___%的尾款。
四、工期与质量1. 开工日期：自合同签订之日起计算，具体日期为____年___月___日。
2. 竣工日期：预计为____年___月___日，具体以工程实际完成情况为准。
3. 工程质量标准：严格按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到设计和规范要求。
五、变更与索赔1. 工程变更需书面通知对方，并经双方协商一致后签署变更协议。
2. 如因甲方原因导致工程延误，乙方有权提出索赔。
六、税务处理1. 本合同所涉及的增值税由乙方负责开具发票并承担相应税负。
2. 甲乙双方应遵守国家关于营改增的相关法律法规，确保税务合规。
七、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付款项，应按逾期金额支付违约金。
2. 若乙方未按约定时间或质量完成工程，应承担违约责任。
八、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
建设工程劳务分包合同营改增版本正规范本(通用版)
建设工程劳务分包合同（营改增版本）1. 引言建设工程劳务分包合同是在建设工程的施工过程中，由总包商将部分工作内容或特定工作任务分包给劳务分包商的一种合同形式。
在2016年的税收改革中，中国实行了营改增政策，即从营业税向增值税的转变。
本文档将以营改增版本来介绍建设工程劳务分包合同的基本要素和注意事项。
2. 合同定义建设工程劳务分包合同是指总包商将建设工程中的一部分工作任务委托给劳务分包商，并按照合同约定支付劳务分包费用的合同。
3. 合同要素3.1 合同主体建设工程劳务分包合同的主体包括：•总包商：承接整个建设工程的施工任务，并将一部分工作内容分包给劳务分包商；•劳务分包商：接受总包商委托，完成分包的工作内容，并按照合同要求提供劳务服务。
3.2 合同内容建设工程劳务分包合同中应包含内容：•合同的基本信息：包括合同名称、合同编号、合同签订日期等；•合同的订立方式：可以是书面合同、口头合同或其他有效方式；•工作内容和工作任务的明确描述：详细说明劳务分包商具体需要完成的工作内容和任务；•劳务分包期限：明确劳务分包的时间范围和期限；•分包费用：约定总包商向劳务分包商支付的分包费用和支付方式；•风险和责任分配：明确各方在合同履行过程中承担的风险和责任；•变更和解除合同的规定：规定双方可以变更或解除合同的条件和程序；•争议解决方式：规定双方如发生争议应如何解决。
3.3 税务规定根据营改增政策的要求，建设工程劳务分包合同中需要包含相应的税务规定，包括但不限于：•增值税税率：明确劳务分包的增值税税率，根据国家要求进行规定；•发票要求：规定劳务分包商提供的发票内容和要求，包括发票种类、开票单位等；•纳税义务：明确劳务分包商的纳税义务，并规定合同履行过程中的纳税责任归属。
4. 注意事项4.1 合同履行过程中的税务合规根据营改增政策的要求，劳务分包商需要严格遵守相关税务规定，按时申报纳税并提供符合要求的发票。
同时，总包商也需要确保合同约定的分包费用已纳税。
建设工程施工专业分包合同(阿兵营改增填写范本版)
建设工程施工专业分包合同(阿兵营改增填写范本版)甲方（发包方）：（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：（以下简称“乙方”）签订日期：根据《中华人民共和国合同法》及其有关规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信原则，经友好协商，就甲方委托乙方承包建设工程施工专业分包工程事宜达成如下协议：第一条合同的范围1.乙方承包的建设工程项目名称为：（以下简称“工程”）2.工程的地址为：（以下简称“工程地址”）3.工程的建设内容、工程量及质量标准详见施工图纸及技术规范和其他施工文件。
4.本合同所指的“分包工程”是指由乙方将工程的部分工作分包给第三方承包人，其中包括甲方授权乙方分包的工程、乙方自行决定分包的工程以及已经分包的工程或工作任务。
第二条乙方分包工程的管理1.乙方应当对分包工程的接包人进行评估和筛选，并按照合同约定向其提供工程图纸、技术资料等。
2.乙方应当对分包工程实行全过程管理，并对分包工程的质量、安全、文明施工等方面进行监督和检查。
3.乙方应当及时向甲方报告分包工程的实施情况、质量情况以及进度情况，接受甲方的监督和检查。
第三条工程价款及支付方式1.工程总价为（大写）（￥：小写）元人民币，包括所有合同约定项目的费用。
2.工程价款分期支付，根据施工进度付款，付款方式如下：1.工程开工前，乙方需向甲方提供保证金万元，保证金将用于工程中发生的违约、罚款等相关费用。
2.工程开工后，乙方应当根据工程进度及时向甲方提交付款申请，甲方应当在5个工作日内进行付款。
3.工程竣工后，乙方应当向甲方提交工程验收报告和结算表。
甲方对工程的质量和合同约定项目进行检查合格后，应在7个工作日内结算并付清余款。
第四条工期和竣工验收1.工程的合同约定工期为（天/月/年），开工日期为（年/月/日），竣工日期为（年/月/日）。
2.工程竣工验收应当满足法律法规和工程相应的设计规范、技术规范等标准，甲方应当在7个工作日内完成竣工验收。
第五条保证和赔偿责任1.甲方保证其所提供的图纸和技术资料真实、准确、完整，并对乙方因此造成的损失承担相应的赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建设工程施工专业分包合同(营改增)
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
纳税人身份一股纳税人;
营业执照号码：;
纳税人识别号：;
银行开户户名： ;
开户银行、账号: （必须是在主管国税机关备案的帐号）;
安全生产许可证编号：。
专业分包人：（应与营业执照、公章完全一致）（简称分包人）
纳税人身份：（一般纳税人、小规模纳税人或其他，本项必填，不得删除）;
营业执照号码：（若完成“三证合一”，提供18位统一社会信用代码） ;
组织机构代码：（若完成“三证合一”，提供18位统一社会信用代码）;
纳税人识别号：（15位国税代码；“三证合一”的，18位统一社会信用代码）; 银行开户户名： ;
开户银行、账号: （必须是在主管国税机关备案的帐号）; 资质专业及等级：;
资质证书编号：;
安全生产许可证编号：。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合与（以下简称“发包人”）已经签订的施工总承包合同、工程实际情况和承包人施工任务的需要，遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，承包人与分包人双方就
分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1.分包工程概况
分包工程名称： ; 分包工程地点： ; 分包工程范围： ;
分包工程内容：等本合同明示或暗示的所有分包内容，以及完成上述所有分包工程内容的缺陷修
复和所有分包工程内容所发生的技术措施、安全质量保障措施、夜间施工措施、雨季施工措施、冬季施工措施、文明施工、环境保护、施工机械设备及人员调遣、工程材料及设备二次搬运、地上地下设施及建筑物保护等，详见《已标价工程量活单》（附件一）中主要工作内容。
2.分包合同工期
2.1计划开工日期： ______ 年—月—日
计划完工日期：年—月—日，工期共日历天。
2.2因发包人、地方政府、承包人原因或不可抗力引起的施工作业暂停的，工期顺延，分包人必须无条件执行，不得主张窝工停工损失等费用。
2.3根据工程整体进度施工需要，承包人有权对分包人施工作业范围、内容、数
量及期限进行调整，最终以承包人下发的施工作业指令为准，分包人应当服从承包人的统一调整，不得以此调整行为提出增加费用、顺延工期等要求。
3.质量标准
分包工程质量应符合总包合同约定的质量标准，并同时达到
_________________ 标准。
4.合同价款
4.1签约合同价(暂定)：人民币(大写)元整
(¥元)。
其中包括：不含税金额为元，税款为元(增
值税税率』)。
5.法律、标准和规范
5.1适用丁本合同的法律包括《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》在内的中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
5.2适用丁分包工程的标准和规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及总包合同中约定的标准和规范等；具体包括：
5.3分包人在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，合同价款
中已包含由此产生的费用。
6.分包合同文件的优先顺序
组成分包合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：
(1)分包合同；
(2)中标通知书(如果有)；
(3)承包人招标文件及澄活函；
(4)技术标准、要求及图纸；
(5)分包人投标文件；
(6)除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
上述各项分包合同文件包括分包合同双方就该项分包合同文件作出的补充和修
改；届丁同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在分包合同订立及履行过程
中分包合同双方签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并
根据其性质确定优先解释顺序。
7.承诺
(1)承包人承诺发包人同意承包人将分包工程分包给分包人，并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款；。