小区宽带接入协议
小区网线入户工程合同模板
小区网线入户工程合同模板甲方（甲方单位名称）：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方（乙方单位名称）：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于，甲、乙双方就小区网线入户工程事宜达成一致意见，经充分协商并签订本合同。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，达成以下协议：一、工程内容1. 乙方承诺为甲方提供小区网线入户工程服务，包括但不限于网线铺设、工程施工、设备调试等。
2. 工程地点：（具体地址）二、工程价款1. 工程总价款为（具体金额）。
2. 价款支付方式：甲方应于工程完工后的（具体天数）内支付工程总价款。
3. 支付方式：（具体支付方式）三、工期1. 工程工期为（具体天数）。
2. 工程施工开始时间为（具体时间），完工时间为（具体时间）。
3. 工期延误责任：因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担工程延误责任并支付违约金。
四、工程保修1. 乙方提供的服务和设备均具有保修期限，保修期为（具体时间）。
2. 在保修期内出现因乙方原因导致的设备故障或工程质量问题，乙方应负责免费维修或更换设备，并承担相应费用。
五、合同解除1. 若因不可抗力等不可抗力因素导致工程无法完成，甲、乙双方在书面协商后可解除合同。
2. 若因乙方原因导致工程未能按合同规定完成，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
六、争议解决本合同自签署之日起生效，甲、乙双方如在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
未能协商解决的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
2. 本合同自双方盖章或签字之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并签订书面协议，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上是小区网线入户工程合同模板，如有需要可以根据实际情况进行修改。
希望对您有所帮助。
宽带接入合同模板
宽带接入合同模板甲方（服务提供商）：_______________乙方（用户）：_______________鉴于甲方为满足乙方的上网需求，向乙方提供宽带接入服务，为明确双方权利义务，双方在平等自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方向乙方提供的宽带接入服务主要包括：带宽、网速、网络接入技术支持等服务。
1.2 乙方须自行提供符合要求的计算机设备、软件及其它硬件设备，确保接入网络的正常运行。
1.3 乙方接受本服务后，须按照甲方的相关规定进行使用，不得用于任何违法活动。
第二条服务期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，至____年____月____日终止。
2.2 双方可协商一致续签服务期限，续签后合同继续有效。
第三条服务费用3.1 乙方使用宽带接入服务，需按照甲方的收费标准支付相关费用。
3.2 乙方应按照约定的时间和支付方式支付费用，甲方有权按照协议规定的时间暂停服务。
3.3 如乙方未按时支付费用或拖欠费用，甲方有权关闭乙方的宽带接入服务。
第四条服务质量4.1 甲方应保证乙方享有网络服务的连续性和稳定性，保证网络信号畅通无阻。
4.2 甲方应提供及时的技术支持和维护服务，保障乙方的网络接入畅通。
第五条信息保护5.1 甲方应保护乙方的个人信息和使用记录，不得泄露、篡改或非法使用乙方的信息。
5.2 乙方也应妥善保管自己的个人信息，不得转发或泄露给第三方。
第六条违约责任6.1 一方违反本合同约定，导致对方损失的，应当承担违约责任，并赔偿对方的损失。
6.2 如因不可抗力或其他意外事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
第七条法律适用7.1 本合同的签订、效力、解释及执行均适用中国法律。
7.2 如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交有管辖权的法院解决。
第八条其他事项8.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份有效。
8.2 本合同自双方签署生效。
甲方：_______________ 乙方：_______________签字：__________ 签字：__________日期：____________ 日期：__________以上是宽带接入合同的内容，双方应审慎阅读并签署。
移动宽带进小区协议书模板
甲方：（小区名称或开发商名称）乙方：（移动通信运营商名称）签订时间：____年____月____日签订地点：____市____区____街道____小区鉴于：1. 甲方为____市____区____街道____小区的开发商或物业管理方，负责小区的整体规划、建设及物业管理；2. 乙方为____市移动通信运营商，具有提供移动宽带网络服务的资质和经验；3. 甲方希望引入乙方的移动宽带网络服务，以满足小区居民对高速、稳定、便捷的宽带网络需求；4. 双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方移动宽带网络进入甲方小区事宜达成如下协议：一、协议内容1. 服务范围：乙方负责在甲方小区内提供移动宽带网络接入服务，包括但不限于宽带上网、语音通信、数据传输等业务。
2. 网络建设：乙方负责在甲方小区内建设移动宽带网络基础设施，包括但不限于光缆、传输设备、接入设备等。
所需建设费用由乙方承担。
3. 场地及设备：甲方为乙方提供必要的场地，包括但不限于机房、布线通道等，以满足乙方移动宽带网络建设的需要。
乙方在建设过程中，应确保不损害甲方及小区其他业主的合法权益。
4. 服务费用：乙方按照国家规定及市场行情，向小区居民收取移动宽带网络服务费用。
具体收费标准由双方另行协商确定。
5. 运营管理：乙方负责移动宽带网络运营、维护和管理，确保网络稳定、安全、高效。
乙方应定期向甲方报告网络运行情况。
6. 合作期限：本协议有效期为____年，自双方签订之日起生效。
期满后，如双方无异议，可续签。
二、双方责任1. 甲方责任：（1）提供必要的场地及设备；（2）协助乙方完成移动宽带网络建设；（3）对乙方在小区内进行移动宽带网络建设的行为进行监督，确保乙方遵守国家法律法规及本协议约定；（4）对小区居民进行移动宽带网络服务的宣传和推广。
2. 乙方责任：（1）按照本协议约定，在甲方小区内建设移动宽带网络；（2）向小区居民提供移动宽带网络服务；（3）确保移动宽带网络稳定、安全、高效；（4）遵守国家法律法规及本协议约定，不得损害甲方及小区其他业主的合法权益。
小区第三方承包宽带合同范本
小区第三方承包宽带合同范本合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、公平诚信的原则下，就小区第三方承包宽带服务事项达成如下协议：第一条合同目的与范围1.1 本合同旨在明确甲方委托乙方在小区范围内提供宽带服务及相关管理工作的责任、义务和权利。
①甲方通过本合同将小区内宽带服务的实施和维护工作交由乙方承担。
②乙方提供的服务包括但不限于宽带接入、网络建设、安装调试、后期维护等内容。
③甲方为该项目的总经理和监督方，负责对乙方的服务质量进行监控。
④乙方应按照甲方要求，定期报告服务进展情况，保证服务质量。
1.2 本合同的服务区域为甲方指定的小区范围。
①宽带建设服务仅限甲方所辖小区内的居民及公共区域。
②乙方应根据甲方指定的区域，合理规划宽带布线并确保网络质量。
③乙方不得擅自改变服务区域范围或延伸至其他区域。
④如有特殊需要变更服务范围，应提前通知甲方并得到甲方书面同意。
1.3 本合同涉及的宽带设备安装与维护将根据甲方需求进行定制。
①乙方根据甲方要求选定合适的宽带设备，并承担设备的采购和安装责任。
②所有设备应符合国家质量标准，确保网络运行的稳定性与安全性。
③甲方有权要求乙方更换故障或不符合质量标准的设备。
④设备安装完成后，乙方应提供完整的产品和服务使用手册，并进行现场培训。
第二条双方责任与义务2.1 甲方责任①甲方应提供乙方所需的工作场所、基础设施和配套条件。
②甲方应协助乙方进行相关工作并提供必要的协作支持。
小区住户宽带服务合同书
小区住户宽带服务合同书合同范本。
合同编号，__________。
小区住户宽带服务合同书。
甲方（宽带服务提供商），__________（以下简称“甲方”）。
乙方（小区住户），__________（以下简称“乙方”）。
鉴于甲方具备提供宽带服务的资质和能力，乙方希望甲方为其提供宽带服务，双方经协商一致，达成以下合同：第一条服务内容。
1.1 甲方向乙方提供宽带接入服务，包括但不限于网络接入、网络维护等服务。
1.2 甲方提供的宽带服务应符合国家相关标准和规定，保证服务质量稳定、可靠。
1.3 乙方享有甲方提供的宽带服务，有权要求甲方提供相应的技术支持和维护服务。
第二条服务费用。
2.1 乙方应按照约定的费用标准及时向甲方支付宽带服务费用。
2.2 服务费用支付方式，__________（如，银行转账、支付宝等）。
2.3 如因乙方原因导致宽带设备损坏或服务中断，乙方应承担相应的维修或重新接入的费用。
第三条服务期限。
3.1 本合同自甲乙双方签署之日起生效，服务期限为__________年/月/日。
3.2 服务期满前，如乙方需继续享用宽带服务，应提前__________天书面通知甲方，双方可协商续签合同。
第四条违约责任。
4.1 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
4.2 如因不可抗力因素导致服务中断，双方可暂时免除责任，但应协商解决方案并尽快恢复服务。
第五条其他约定。
5.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充条款，并经双方签字确认后生效。
5.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），__________ 日期，__________。
乙方（签字），__________ 日期，__________。
合同附件，__________（如，服务费用清单、技术支持协议等）。
驻地网小区业务接入协议
小区业务接入协议甲方：【】乙方：【中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司】根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电信条例》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、充分协商和互惠互利的基础上就通信服务建设及增值业务实施达成以下协议。
第一条设备安装场地及其使用甲方同意将其位于小区内（详细地址：）空地及楼宇内楼道空间提供给乙方用于安装驻地网设备、3G（TD-SCDMA）设备及其配套设备,并提供通信光缆、网线、电力电缆及其他相关设施进出场地的条件和路径。
第二条甲方权利和责任2．1甲方负责提供乙方施工期间的协调，有专人配合乙方，应为乙方的正常施工提供方便，包括人员、设备的出入，综合布线，后期设备和线路的维护工作等等。
如发生阻挠等造成乙方无法正常施工的事件，甲方应出面协调保证乙方的正常施工。
保证施工如期完工，乙方投资部分的产权按照国家《电信条例》及《物权法》中的相关规定进行划分。
2．2经双方协商同意后，为便于施工和设备使用，甲方提供乙方施工所用到的设备（光交箱/ONU/小区覆盖）安装位置（壁挂或直立式）及线路建设位置，以及提供楼宇内部的220V电源接口，便于乙方设备用电。
2．3甲方不得将乙方网络及线路接入到其他电信运营商或用于其他用途，否则甲方应赔偿乙方的全部投资。
2．4甲方协助乙方保护好设备的安全，如有发现设备损坏或丢失，应及时通知乙方。
2．5甲方如果需要重新装修或线路整改等会对乙方设备正常运行造成影响的，应提前10天通知乙方。
2．6业务开通后，甲方应为乙方的安装维护人员、业务宣传推广人员、车辆等的出入提供方便，并提供相应的营销场地及营销宣传资料粘贴专栏。
2．7 业务开通后，甲方应为乙方的营销宣传人员提供小区内用户相关资料。
2．8未经乙方书面同意，严禁使用乙方的品牌从事其他经营或者商业活动。
第三条乙方权利和责任3．1乙方负责甲方小区内驻地网设备、3G（TD-SCDMA）设备和通信主干光缆、线缆投资、施工，产权归乙方。
宽带入住小区合同
宽带入住小区合同甲方（房东）：__________乙方（物业公司）：__________丙方（租户）：__________为了方便甲方房屋内租户乙方使用网络服务，经双方协商，三方达成以下宽带入住小区合同：第一条租赁物及服务内容1.1 甲方同意将房屋内的宽带设备及网络接入口提供给乙方使用。
1.2 物业公司负责为租户供应稳定的网络服务，保证网络带宽不低于100M。
1.3 乙方登录后，可免费使用网络服务，如需提高带宽或增加设备，需额外支付费用。
第二条租赁期限2.1 本合同的租赁期限为____年/月。
2.2 租赁期限届满，双方可协商续约，续约期限为____年/月。
第三条租金支付3.1 乙方须按照物业公司规定的收费标准，及时支付相应的宽带使用费。
3.2 租金支付方式为______，具体款项及支付周期详见附件。
第四条使用规定4.1 乙方不得私自更改网络设备设置，否则需承担相应的维修费用。
4.2 乙方需妥善保管网络设备，如有损坏或遗失，需按照物业公司规定进行赔偿。
4.3 乙方不得通过网络传播违法信息，一经发现，物业公司有权暂停或终止服务。
第五条违约责任5.1 若乙方违反本合同规定，物业公司有权立即终止宽带服务，乙方需承担相应的违约责任。
5.2 如因乙方原因导致网络服务受损，乙方应承担修复费用。
第六条保密条款6.1 双方应对在合作过程中获知的任何商业秘密予以保密，不得向任何第三方透露。
第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜，双方可协商解决，如协商不成，依法解决，并适用中华人民共和国相关法律法规。
小区宽带入住合同书已于____年____月____日签订，三方签字如下：甲方（房东）：______________乙方（物业公司）：______________丙方（租户）：______________以上是双方签字生效。
小区住户宽带服务合同模板
小区住户宽带服务合同模板双方当事人：甲方（用户）：×××乙方（提供方）：×××鉴于甲方欲在乙方提供的小区宽带服务下开展网络使用活动，双方经友好协商，达成以下协议：1. 服务内容：1.1 乙方应为甲方提供稳定的宽带接入服务，并保证服务持续、稳定、高速；1.2 乙方应协助甲方解决因乙方原因导致的网络故障，并在故障处理的过程中提供必要的技术支持；1.3 乙方应根据甲方的需求，以合理的质量水平和服务态度向甲方提供增值网络服务及相关支持。
2. 服务费用：2.1 甲方应按照双方约定的收费标准及支付方式支付服务费用；2.2 服务费用为 ××元/月，甲方应按月支付，支付截止日期为每月×日。
3. 服务期限及终止：3.1 本合同的服务期限为××年，自合同签订之日起生效；3.2 服务期限届满后若双方未提出终止的，合同将自动续约，每次续约期限为××年；3.3 若任何一方违反本合同的规定，导致合同无法继续履行，对方有权提前终止合同，并索取违约金。
4. 服务质量保证：4.1 乙方应保证其提供的宽带服务符合国家相关标准和规定，且具备较高的稳定性和安全性；4.2 乙方应及时处理和解决甲方提出的网络故障，并定期进行网络维护和升级。
5. 保密条款：5.1 甲方及乙方在履行本合同过程中所接触到的对方的商业、技术及财务信息均应予以保密，未经对方书面同意不得披露或利用；5.2 本条款的保密义务在本合同解除或终止后仍然有效。
6. 违约责任：6.1 若任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；6.2 任一方的违约行为导致对方遭受经济损失的，应给予赔偿，并承担相应的法律责任。
7. 争议解决：7.1 因本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；7.2 如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他约定：8.1 本合同未尽事宜可由双方协商修改，并在书面形式上进行补充；8.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，均具有同等法律效力。
客户宽带入网合同协议书
客户宽带入网合同协议书甲方（宽带服务提供商）：_________________乙方（用户/客户）：_____________________鉴于甲方是一家合法注册并具有宽带网络服务资质的提供商，乙方有意向使用甲方提供的宽带网络服务，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，经协商一致，达成如下宽带入网合同协议：一、服务内容1. 甲方同意按照国家相关标准为乙方提供宽带网络接入服务，确保网络的稳定性与安全性。
2. 甲方向乙方提供的宽带速率为______Mbps，具体服务内容包括但不限于互联网接入、技术支持与维护等。
3. 甲方负责将宽带线路布设至乙方指定地点，并安装调试至正常使用状态。
二、服务费用1. 乙方向甲方支付宽带服务的入网费为人民币______元，以及每月的服务费用为人民币______元。
2. 上述费用包含宽带租用费用，不含其他增值服务费用。
三、服务期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年/月，除非双方另有书面约定或按合同约定提前终止。
四、双方权利与义务1. 甲方应保证提供的服务质量符合国家规定的标准，并在发生故障时及时修复。
2. 乙方应按时支付相应费用，并合理使用网络资源，不得进行非法活动。
3. 双方均应遵守国家关于网络安全管理的法律法规。
五、违约责任如一方违反本合同条款，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
六、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方另行商定补充条款。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_________________ 日期：____年____月____日。
2019年家庭宽带客户入网合同协议书范本
编号：_____________家庭宽带客户入网合同甲方：________________________________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日甲方：乙方：乙方受中国移动通信集团授权发展宽带业务，为了明确甲乙双方（以下简称：双方）的权利和义务，经双方协商一致并达成如下协议：一、甲方的权利和义务（一）甲方自愿开通乙方宽带业务，并指定中国移动江苏公司手机号码代付宽带使用费、套餐费。
乙方同时将此手机号码作为甲方宽带上网用户名。
甲方指定宽带安装地址为。
（二）甲方可选择参加指定手机号码的关联营销活动，享受营销活动优惠。
（三）甲方办理宽带业务时，需提供真实有效的身份证件和相关信息。
因甲方提供资料不实或因变更未及时履行通知义务造成乙方无法将有关信息及时通知甲方而造成的一切后果由甲方承担。
（四）甲方在使用本业务时有义务遵守乙方有关业务规定，同时必须遵守国家相关法律法规。
二、乙方的权利和义务（一）乙方在甲方办理宽带开户手续并缴清相关费用后的2个工作日内与甲方联系具体安装时间，确定安装时间后7个工作日内为甲方安装开通，并保证该网络端口的正常运行。
如因乙方网络覆盖、安装施工条件所限，甲方所处位置尚不能安装的，乙方向甲方退还预收费用，甲方退还乙方提供的发票、礼品、话费和设备，甲乙双方互不承担赔偿责任，同时本协议终止。
（二）有如下情形之一的，乙方有权立即停止向甲方提供本协议规定的部分或全部的服务：1、甲方在使用本业务时有违反国家相关法律法规的行为或有危害乙方网络安全和合法权益的行为。
2、甲方搬迁至乙方暂时无法提供服务的地区。
3、甲方将宽带接入业务（包括不限于端口、线路、IP地址）转供第三方使用或用于非指定安装地址。
三、费用及结算（一）宽带安装完成次日起至当月月底，甲方须按照1元/天的资费标准支付当月余下天数的宽带使用费（不限时不限量），此费用按天从甲方指定手机号码中扣取。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协议编号：
协议名称：龙泰公寓小区通信网络通信接入协议
住宅小区地址：上海市新同心路108弄
签约地：上海
2011年8月
龙泰公寓小区通信网络通信接入协议
甲方：中国铁通集团有限公司上海分公司（以下简称甲方）
乙方: 中国移动通信集团上海有限公司（以下简称乙方）
丙方：上海华谊集团置业有限公司（以下简称丙方）
为满足社区用户对通信业务的需求，促进社区信息化建设，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电信条例》，在平等互利的原则基础上，经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：
第1 条合作方式及内容
1、甲方为该工程项目投资方；乙方为甲方委托的项目管理方；丙方为小区开发商/业主委员会/物业等小区管理、维护单位，并出具与之相应的证明或授权。
2、甲方在丙方管理的龙泰公寓小区（地址：新同心路108弄）
内建设社区通信网络平台（以下简称“通信网络”），用户数163户（152户已入住）
甲方承担通信网络建设投资、工程设计、施工、监理等委托工作，并承担相关工程费用。
乙方承担工程实施阶段的项目管理工作。
甲方在丙方管理的小区建设通信网络的产权归甲方所有（以甲方施工预决算表中的通信网络相关设备清单为准）。
同时，甲方拥有该网络的运营、维护权。
丙方在甲、乙方进行通信网络施工的过程中，应积极给予必要的协助，包括提供小区通信配套建设图纸等。
2、丙方确认小区内原有通信配套设施归属权及其相关维护情况：
□方案一：通信配套设施资产归小区内业主所有，无第三方维护
□√方案二：通信配套设施资产归小区内业主所有，有第三方维护
□方案三：通信配套设施资产已转移/ 运营商并维护
□方案四：
3、丙方同意甲方在小区内采用以下方案进行楼间布线：
□√方案一：使用小区内预留（通信配套）管道；
□方案二：在小区内以架空方式建设光缆,电缆；
□方案三：以开挖方式建设管道，并铺设光缆,电缆；
□方案四：/
4、丙方同意甲方在小区内采用以下方案/ 进行楼内布线：
□方案一：甲方可共享小区及楼道内所有通信配套设备；
□√方案二：利用既有入楼管道、楼内桥架和入户管道进行布线；
□方案三：甲方自行布设入楼以及楼内管道；
□方案四：/
5、丙方同意甲方在小区内安装的通信设备用电采用以下方案。
□√方案一：利用丙方楼道内既有电源取电（用电协议另签）
□方案二：利用甲、乙方已有设备进行取电
□方案三：/
6、甲、乙、丙三方将在该小区内共同开展市场推广和宣传活动，以促进通信网络被尽可能多的居民认同和使用。
7、在通信网络开通运营后，由甲方负责通信网络的运营和维护，丙方提供必要的配合和支持。
第2 条甲、乙方权利和义务
1、甲方在小区内承担通信网络工程建设，并保证该网络的技术指标和服务质量符合国家相关技术标准。
甲方承担相关工程费用。
2、甲方在施工开始前，制作整体设计方案和网络规划，并将充分考虑丙方的意见。
3、甲、乙双方在施工过程中不得损坏建筑物主体（不包括必要的墙壁打孔，穿线等），因甲、乙双方原因造成的损坏责任由甲、乙双方共同承担并负责修复。
4、甲、乙双方负责办理小区红线以外通信管线的引入事宜。
5、甲方负责维护整个小区通信网络内由甲方投资的网络系统的正常运转。
6、甲方努力为用户提供具有市场竞争力的营销产品。
7、在网络运营过程中，甲方将根据上述第一条第5点的具体方案与丙方就甲方通信设备的用电情况进行相关结算。
8、甲方承诺建设和使用小区内通信设施时不影响既有已开通的通信业务的正常使用。
9、为确保通信运营及维护小区通信设施的安全，甲、乙双方提供指定人员或指定的代理人7×24小时随时进入机房进行维护及抢修工作，甲、乙双方提供的指定联系人为,联系电话。
甲、乙双方提供的联系人如有更换应及时通知丙方。
第3 条丙方的权利和义务
1、未经甲、乙双方许可，丙方不得擅自或允许他人动用或使用甲、乙双方在小区内的设备、管线和机房，丙方对由此引起的甲、乙双方损失承
担全部赔偿责任。
2、丙方应为甲方的设计和施工提供必要的图纸，并在甲、乙双方施工过程中给予配合及协助。
同时，丙方应委派专人配合甲、乙双方及甲、乙双方委托的设计、施工人员，以便随时沟通。
3、丙方应在小区范围内为甲、乙双方提供符合甲、乙双方基本技术要求的通信网络中心机房，在红线内同意甲、乙双方进行通信网络覆盖, 由甲、乙双方承担机房内因技术条件(如温度、湿度、防静电措施等)需要而进行的装修或改造。
丙方为甲、乙双方免费提供机房内网络设备专用的电源、相应的接地和防雷系统。
4、丙方为甲、乙双方提供通信网络设备所需的楼层设备空间和其它部位的安装空间以及楼层设备所需电源插座接口。
5、在业务开通时，如有需要，丙方应配合甲方实施入户端用户线的施工。
6、在工程实施过程中及系统开通后，丙方将配合甲、乙双方共同保障网络设备、网络线路、机房设施的安全、完整。
丙方应对甲、乙双方的通信设施予以保护，若遇到损坏情况，应及时通知甲、乙双方并协同修复。
7、对于该小区内通信系统的维护和升级及用户故障的处理，由甲、乙双方负责，丙方提供必要的协助和配合。
8、为确保通信运营，丙方应积极配合甲、乙双方人员或其指定的代理人，使其能7×24小时随时进入机房进行维护及抢修工作，丙方提供的指定联系人为,联系电话。
9、丙方承诺在本协议有效期内，其有权（或经授权）且有能力履行本协议；如本协议有效期内丙方管理小区的职责发生变化时，本协议的有效性将不受影响，丙方有责任和义务向其接替方移交本协议，并阐述本协议的内容及有效性以保证协议的继续履行。
同时，丙方有义务协助甲、乙双方与该接替方就通信网络的运营达成共识。
第4 条保密
未经任何一方事先书面同意，任何一方不得将三方合作及本协议的具体内容及与业务有关的资料和信息透露给任何其他方。
第5 条违约责任
1、甲、乙、丙三方中任一方未履行或违反本协议所涉及的条款均视为违约，违约方应对由此给守约方造成的损失进行赔偿。
如因违约行为导致协议不能履行、不能完全执行的，守约方还可根据违约严重程度，要求变更或解除本协议。
2、如由于丙方原因导致甲、乙双方无法正常开工或无法按期完成施工工作的，施工周期应相应顺延并不视为甲、乙双方违约。
3、由于不可抗力导致本协议不能履行的，三方均不承担违约责任，三方应共同协商变更或解除协议。
4、本协议及其附件与国家法律法规相抵触时，应根据国家法律法规，
适当变更本协议，保证合作的继续进行，三方均不承担违约责任。
第6 条法律适用及争议解决
1、本协议适用中华人民共和国法律。
2、本协议履行过程中发生的一切纠纷，由三方协商解决，协商不成的，可提交有管辖权的法院诉讼解决。
第7 条其他
1、本协议有效期贰年，自2011年9月1日起至2013年8月31日有效。
协议期满后，若三方无异议，则本合同自动延续，每次延续的有效期限与本合同有效期限相同。
延续的次数不限。
2、协议三方中任何一方在另二方没有违约的情况下欲变更协议的，必须提前1个月采用书面形式通知另二方，并经另二方书面同意后方可变更，同时另二方有权保留要求其赔偿损失的权利。
3、本协议未尽事宜由三方共同协商后签署补充协议予以约定,补充协议与本协议具有同等法律效力。
4、本协议经三方授权代表人签字并加盖公章（合同章）后生效。
5、本协议一式陆份，甲、乙双方各持贰份，丙方贰份，具有同等法律效力。
甲、乙、丙三方认真阅读并完全理解本协议内容，签章后表明将完全履行本协议。
（以下无正文）
（签字页）
甲方：中国铁通集团有限公司上海分公司（签章）
授权代表：
（签名）
年月日
乙方：中国移动通信集团上海有限公司（签章）
授权代表：
（签名）
年月日
丙方：
（签章）
授权代表：
（签名）
年月日。