履约保证金合同完整
2024版工程合同履约保证金合同书
2024版工程合同履约保证金合同书本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1 工程合同1.2 履约保证金1.3 合同双方1.4 保证金金额1.5 保证金退还第二条保证金支付2.1 支付时间2.2 支付方式2.3 支付金额第三条保证金的使用3.1 保证金用途3.2 保证金扣除3.3 保证金退还条件第四条保证金的管理4.1 保证金账户管理4.2 保证金利息4.3 保证金退还流程第五条保证金的责任5.1 合同双方的义务5.2 保证金退还责任5.3 保证金扣除责任第六条合同的变更6.1 变更条件6.2 变更程序6.3 变更生效时间第七条合同的解除7.1 解除条件7.2 解除程序7.3 解除后的保证金处理第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构8.3 诉讼管辖第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 泄密责任第十条法律适用10.1 合同适用的法律10.2 法律解释第十一条合同的生效11.1 合同生效条件11.2 合同生效时间第十二条合同的终止12.1 终止条件12.2 终止程序12.3 终止后的保证金处理第十三条合同的转让13.1 转让条件13.2 转让程序13.3 转让后的合同继续履行第十四条其他条款14.1 通知与送达14.2 合同附件14.3 合同修改与补充第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 工程合同本合同是指甲方与乙方签订的，由乙方承担某项工程的设计、施工、设备供应及保修等义务，甲乙双方按约定支付价款和报酬的协议。
1.2 履约保证金履约保证金是乙方为确保合同的履行，向甲方支付的一定金额的金钱。
1.3 合同双方甲方：指合同中承担合同权利和义务的一方。
乙方：指合同中承担合同义务和责任的一方。
1.4 保证金金额履约保证金的金额为合同总金额的10%。
1.5 保证金退还乙方在合同履行完毕后，且无违约行为的情况下，甲方应在扣除乙方应付款项后，将履约保证金退还乙方。
第二条保证金支付2.1 支付时间乙方应在合同签订后的七个工作日内，将履约保证金支付给甲方。
履约保证金协议书范本
履约保证金协议书范本合同编号：__________履约保证金协议书范本甲方：__________乙方：__________第一条保证金的金额1.1 甲方同意向乙方缴纳履约保证金，保证金金额为人民币__________元整（大写：__________________________元整）。
1.2 甲方应按照乙方要求的时间和方式将保证金支付给乙方。
第二条保证金的用途2.1 保证金主要用于确保甲方履行主合同项下的义务。
2.2 除非甲方未能履行主合同项下的义务，乙方不得随意动用保证金。
第三条保证金的退还3.1 在甲方履行完毕主合同项下的义务后，乙方应在__________日内将保证金无息退还给甲方。
3.2 若甲方未能履行主合同项下的义务，乙方有权扣除保证金作为违约赔偿。
第四条保证金的监管4.1 乙方应设立专户管理保证金，保证金的存放、使用、退还等事项应严格按照本协议约定执行。
4.2 乙方应保证保证金的独立性，不得与乙方其他资金混合使用。
第五条合同的解除和终止5.1 在主合同履行完毕后，本保证金协议自动终止。
5.2 若主合同提前解除或终止，本保证金协议亦相应解除或终止。
第六条争议解决本保证金协议履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他约定7.1 本保证金协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本保证金协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________附件：1. 主合同2. 履约保证金支付凭证3. 履约保证金退还凭证一、附件列表：1. 主合同2. 履约保证金支付凭证3. 履约保证金退还凭证二、违约行为及认定：1. 甲方未能按照主合同约定履行义务，视为违约行为。
2. 甲方未按时缴纳履约保证金，视为违约行为。
履约保证金通用合同范本3篇
履约保证金通用合同范本3篇篇1甲方（出让人）：_________（以下简称“甲方”）乙方（受让人）：_________（以下简称“乙方”）鉴于甲乙双方就_______项目签订了编号为_______的《______合同》（以下简称“主合同”），为保证该合同的履行，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，现甲乙双方经友好协商一致，达成如下协议：第一条保证金金额及支付方式1.1 乙方同意向甲方支付人民币________元（大写：________元整）作为履约保证金。
1.2 支付方式：自本合同签订之日起____日内，乙方应将上述保证金汇入甲方指定账户。
第二条保证金的性质2.1 双方确认，本合同项下的保证金系为保障主合同中乙方义务的履行而设立。
2.2 在任何情况下，该保证金均不计息。
第三条保证金的使用与退还3.1 若乙方违反主合同中的任一条款，甲方有权扣除相应金额以弥补因此造成的损失或支付违约金。
3.2 在乙方完全履行了主合同规定的义务后，甲方应在____日内将剩余保证金无息退还给乙方。
3.3 如因乙方原因导致主合同提前终止，甲方有权按照主合同约定处理保证金。
第四条违约责任4.1 任何一方未按本合同规定履行其义务的，视为违约。
4.2 违约方应当承担守约方因此遭受的所有损失，并赔偿相应的违约金。
4.3 违约金的具体数额由双方在主合同中另行约定。
第五条争议解决5.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，任一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.3 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
第七条附件7.1 本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
7.2 附件包括但不限于：_________、_________等。
履约保证金合同范本3篇
履约保证金合同范本3篇篇一履约保证金合同范本甲方（付款方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（收款方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、保证金金额乙方应向甲方缴纳人民币（大写）______元整（小写：￥______元）作为履约保证金。
二、保证金缴纳时间乙方应在本合同签订之日起______个工作日内，将履约保证金足额缴纳至甲方指定的账户。
三、保证金的用途履约保证金用于保证乙方在履行合同过程中遵守合同约定，如乙方违反合同约定，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金。
四、保证金的退还1. 在乙方完全履行合同约定的义务后，甲方应在______个工作日内将履约保证金无息退还给乙方。
2. 如乙方在履行合同过程中违反合同约定，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金，剩余部分无息退还给乙方。
五、违约责任1. 如乙方未按照本合同约定的时间缴纳履约保证金，每逾期一天，应按照未缴纳金额的______%向甲方支付违约金。
2. 如乙方违反合同约定，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。
六、争议解决本合同的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________________法定代表人或授权代表（签字）：_______________________签订日期：______年______月______日乙方（盖章）：_______________________法定代表人或授权代表（签字）：_______________________签订日期：______年______月______日篇二履约保证金合同甲方（采购方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（供应方/中标方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、履约保证金的金额乙方应向甲方提交人民币（大写）_______________________元（小写：￥_______________________元）的履约保证金。
履约保证金通用合同范本6篇
履约保证金通用合同范本6篇第1篇示例：履约保证金通用合同范本合同编号：__________甲方（保证人）：__________（以下简称甲方）鉴于甲方同意为保障乙方履行合同项下的义务，特订立本履约保证金通用合同（以下简称“本合同”），具体约定如下：第一条履约保证金的数额和形式1. 甲方应在签订本合同后_____个工作日内向乙方提供履约保证金，保证金金额为人民币__________元整。
履约保证金应以现金/银行汇票/保证保险/其他形式提供，并由乙方妥善保管。
2. 乙方应在收到履约保证金后提供相应的收据，甲方应对此保留至本合同终止之日。
1. 本合同项下，如乙方因甲方逾期履行合同约定的义务，或未按合同约定提供质量标准齐全的商品和服务，造成乙方损失时，乙方有权直接使用履约保证金进行赔偿。
在使用履约保证金后，甲方应在收到乙方通知后_____个工作日内补足履约保证金，否则乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。
2. 若合同期满，甲方履行合同义务无误，乙方应将履约保证金及时返还给甲方，不得拖延。
第三条履约保证金的变更与退还1. 在本合同履行期间，如双方甲乙另有约定需变更履约保证金数额的，需经双方协商一致，签订书面变更协议并及时履行。
2. 在本合同终止之日，如双方无争议，乙方应当及时将剩余的履约保证金退还给甲方，并在_____个工作日内办理相关手续确认履约保证金的退还。
1. 本合同对于甲乙双方均具有约束力，任何一方不得擅自更改本合同内容，否则应当承担相应法律责任。
2. 本合同未尽事宜，按照中华人民共和国法律法规进行解释。
第五条合同的生效与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同规定的期限履行完毕之日终止。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具体内容如有变动，需经双方共同协商后签署书面协议。
本合同未尽事宜，依照中华人民共和国相关法律法规处理。
甲方（盖章/签名）：__________ 日期：__________以上为履约保证金通用合同范本，双方应严格遵守合同约定，确保合同顺利履行。
2024年标准履约保证金协议范本
2024年标准履约保证金协议范本本合同目录一览第一条：定义与术语解释1.1 合同双方1.2 履约保证金1.3 合同金额1.4 保证金比例1.5 保证金退还1.6 违约行为1.7 合同期限第二条：保证金支付2.1 支付时间2.2 支付方式2.3 支付金额计算第三条：保证金的使用与处置3.1 保证金的使用条件3.2 保证金扣除情形3.3 保证金退还条件3.4 保证金利息第四条：违约责任4.1 违约行为的责任认定4.2 违约金计算方式4.3 违约金支付时间及方式第五条：合同的解除和终止5.1 合同解除条件5.2 合同终止条件5.3 解除或终止合同后的保证金处理第六条：争议解决6.1 争议解决方式6.2 仲裁机构6.3 仲裁费用承担第七条：合同的生效、修改与解除7.1 合同生效条件7.2 合同修改条件7.3 合同解除条件第八条：合同的履行与监督8.1 合同履行地点8.2 合同履行期限8.3 监督机构第九条：保密条款9.1 保密信息范围9.2 保密期限9.3 保密信息的使用限制第十条：不可抗力10.1 不可抗力的认定10.2 不可抗力导致的合同影响10.3 不可抗力后的合同履行第十一条：合同的转让11.1 合同转让条件11.2 转让通知义务11.3 转让后的合同效力第十二条：合同的附件12.1 附件内容12.2 附件的有效性第十三条：法律适用与争议解决13.1 合同适用的法律13.2 争议解决方式第十四条：其他条款14.1 合同的完整性与互斥性14.2 合同的修改与补充14.3 合同的废止与取代第一部分：合同如下：第一条：定义与术语解释1.1 合同双方1.2 履约保证金本合同的履约保证金是指乙方为保证履行合同义务，按照合同约定向甲方支付的一定金额的金钱。
1.3 合同金额本合同的合同金额是指双方在合同中约定的乙方应履行义务的总额。
1.4 保证金比例乙方应按照合同金额的一定比例向甲方支付履约保证金。
具体比例在合同附件中明确。
履约保证金合同书精选3篇
履约保证金合同书(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方：********乙方：********本履约保证金合同由双方于***年***月***日在市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《XX民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经公平协商全都，订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的状况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，情愿按本合同商定向甲方供应履约保证金。
其次条保证范围为乙方未按建设工程施工合同商定履行义务，包括但不限于因乙方缘由不能按商定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当根据中标合同总金额的***%，金额：***人民币作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方托付甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不行撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。
第六条乙方向甲方供应履约保证金后，甲方也应向乙方供应有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决本合同适用XX有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。
甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。
甲方(盖章)：*******乙方(盖章)：*******法定代表人或授权代理人(签字)：*******法定代表人或授权代理人(签字)：*******时间：**********履约保证金合同书(第二篇)履约保证金合同书摘要：根据双方甲方（以下简称“出借方”）与乙方（以下简称“借款方”）之间的协商，就借款方履行相关合同约定的义务，保证金的提供与管理等事项达成以下合约：合同编号：【编号】签订日期：【日期】签订地点：【地点】一、借款方信息1. 借款方名称：【名称】2. 注册地址：【地址】3. 法定代表人（负责人）：【姓名】4. 联系电话：【电话】二、出借方信息1. 出借方名称：【名称】2. 注册地址：【地址】3. 法定代表人（负责人）：【姓名】4. 联系电话：【电话】三、履约保证金1. 为确保借款方履行合同约定的义务，借款方同意向出借方提供履约保证金，总额为【金额】人民币（￥【金额】）。
履约保证金通用合同范本8篇
履约保证金通用合同范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据双方签订的合同条款，为确保乙方履行本合同约定的各项义务，甲乙双方就履约保证金事项达成如下协议：一、履约保证金的目的本履约保证金是为了确保乙方按照本合同约定履行各项义务，包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工、维修保养等。
在乙方完全履行本合同约定的各项义务前，本履约保证金将被有效保留。
二、履约保证金的金额根据工程规模、技术难度和潜在风险等因素，经甲乙双方商定，乙方需向甲方提交人民币______元的履约保证金。
该金额作为乙方履行本合同义务的保证。
三、履约保证金的提交与返还1. 乙方应在合同签订后______日内将履约保证金支付至甲方指定账户。
2. 甲方在收到乙方支付的履约保证金后，应当向乙方出具收据。
3. 当乙方完全履行本合同约定的各项义务后，甲方应当在工程竣工验收合格并签署竣工验收证书后的______日内将履约保证金返还给乙方。
4. 若乙方未完全履行本合同约定的各项义务，甲方有权根据本合同约定扣除相应金额的履约保证金作为违约金或赔偿金。
四、履约保证金的担保方式本履约保证金可以采用银行汇票、转账、电汇等方式提交。
若采用第三方担保方式，担保人须具备相应资质和信誉，并出具书面担保函。
五、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定提交履约保证金，甲方有权解除本合同，并追究乙方的违约责任。
2. 若乙方未完全履行本合同约定的各项义务，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金或赔偿金。
3. 若甲方未按本合同约定返还履约保证金，乙方有权要求甲方返还，并追究甲方的违约责任。
六、保密条款甲乙双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向任何第三方透露。
七、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
第六条 乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：
第七条 争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条 其他
本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。
履约保证金合同
甲ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
乙方：
本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条 鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。