冷库工程安装施工合同
钢结构冷库施工合同5篇
钢结构冷库施工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设一座钢结构冷库，乙方具备相关施工资质和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：钢结构冷库施工工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：冷库的钢结构制作、安装、保温材料施工及其他附属设施的施工。
二、工程期限1. 工程开工日期：自合同签订之日起____天内开始施工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起____天内完成施工。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币____元（大写：____元整）。
该价款包括钢结构制作、安装、保温材料施工及其他附属设施的施工等全部费用。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：（1）合同签订后，支付工程总价款的____%作为预付款；（2）工程竣工并验收合格后，支付工程总价款的____%；（3）剩余____%作为质保金，自验收合格之日起一年后无质量问题一次性支付。
四、工程质量及验收标准1. 工程质量应符合国家相关标准及规范，并满足甲方的使用要求。
2. 验收标准按照国家标准及双方约定的要求进行。
3. 乙方应提供完整的施工资料及验收文件。
五、工程保修及售后服务1. 保修期：工程验收合格之日起，保修期为一年。
2. 保修范围：因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。
3. 售后服务：保修期结束后，乙方应提供有偿的售后服务。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款____%的违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程施工，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款____%的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法使用，乙方应负责无偿修复并承担由此造成的全部损失。
七、其他事项约定1. 安全责任：乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
修建冷库合同5篇
修建冷库合同5篇篇1甲方（委托方）：__________乙方（承建方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方就甲方委托乙方修建冷库事项，经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________冷库修建工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括冷库的土建、制冷设备、电气及自动化控制系统等。
4. 工程规模：冷库总容量为______吨位。
二、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
如有特殊情况，双方友好协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（含税价）：人民币______元整（￥______元）。
具体金额根据工程实际情况，经双方商定后确定。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款。
（2）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的______%。
（3）剩余______%作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题，一次性支付。
四、工程质量及保修1. 乙方应按照国家和地方的相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 保修期限：工程验收合格后，保修期为______年。
在保修期内，因施工原因造成的质量问题，乙方负责免费维修。
3. 保修范围：包括土建、制冷设备、电气及自动化控制系统等全部工程内容。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应按合同约定支付工程款项。
（2）甲方应提供施工所需的水、电等基础设施。
（3）甲方有权对工程进度、质量进行监督。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应按时进场施工，确保工程进度。
（2）乙方应严格按照施工图纸及施工规范进行施工，确保工程质量。
（3）乙方应确保施工现场安全，采取必要的安全防护措施。
（4）乙方应对所承建的工程进行保修，确保工程质量。
冷库安装施工合同范本7篇
冷库安装施工合同范本7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方进行冷库安装施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________冷库安装工程项目。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：冷库的制冷系统、电气系统、保温结构等安装施工。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 如遇下列情况，经甲方确认后工期相应顺延：因不可抗力因素导致停工；设计变更或增加工程量；甲方原因导致工期延误等。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（人民币）：大写：____________________元整，小写：￥________元（含税费）。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总价款的XX%作为预付款；工程竣工并经双方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准：按照国家标准及双方约定的技术要求和施工规范进行验收。
3. 验收方式：工程竣工后，由乙方发出竣工通知书，甲方组织验收。
如甲方在接到竣工通知书后七日内未组织验收，则视为已默认验收合格。
五、工程保修及服务1. 保修期限：工程竣工验收之日起，保修期为XX年。
2. 保修范围：因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方负责免费维修。
3. 保修服务：在保修期内，如发生质量问题，乙方应在接到通知后XX小时内响应，并在XX日内解决问题。
六、违约责任1. 若因甲方原因导致工程无法按时完成，责任由甲方承担。
2. 若因乙方原因导致工程逾期竣工，乙方应按照合同总价款的XX%向甲方支付违约金。
冷库施工安装合同范本
冷库施工安装合同范本甲方：（以下简称“业主”）地址：联系方式：乙方：（以下简称“施工方”）地址：联系方式：鉴于业主需要建设一座冷库，并委托施工方进行施工安装，双方经协商一致，特订立本合同，以明确双方的权利义务。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________冷库施工安装工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于冷库的设计、施工、安装、调试及验收等。
第二条合同价格2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 合同价款支付方式如下：（1）合同签订后三个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主向施工方支付合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，在质保期满后无息退还。
第三条工程进度3.1 施工方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。
3.2 施工方应提前五个工作日向业主提交工程进度报告，并接受业主的监督和检查。
第四条工程质量4.1 施工方应按照国家和行业相关标准进行施工，确保工程质量。
4.2 施工方应承担工程质量问题的修复和整改责任，直至达到业主满意的效果。
第五条施工安全5.1 施工方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场管理制度进行施工，确保施工安全。
5.2 施工方应承担因施工原因造成的人身伤亡和财产损失的责任。
第六条验收和保修6.1 工程验收合格标准：按照双方约定的验收标准进行验收，直至达到业主满意的效果。
6.2 施工方应提供完整的施工资料和验收资料，并协助业主办理相关验收手续。
6.3 工程验收合格后，施工方应按照双方约定的保修期限和保修范围承担保修责任。
第七条违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第八条争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
修建冷库合同6篇
修建冷库合同6篇篇1修建冷库合同甲方（业主）：XXX农业有限公司乙方（承建商）：XXX建筑工程有限公司鉴于甲方拟在其位于XX省XX市的农产品加工基地内新建一个冷库，现委托乙方负责该项目的设计、施工及监管工作，经双方友好协商，订立本合同。
一、项目概况1.1 项目名称：XXX农产品加工基地冷库新建工程1.2 项目地点：XX省XX市XX镇XX路1.3 项目概述：项目总建筑面积为XXX平方米，主要包括冷库主体建筑、门户及辅助设施等。
二、工程设计2.1 设计要求：冷库应符合国家相关标准及法规，以保障农产品冷藏贮存的需求。
2.2 设计范围：乙方应按照甲方的要求，设计合理、安全的冷库建筑方案，并提供详细的设计图纸及施工方案。
2.3 设计变更：如需进行设计变更，需经双方协商一致后方可实施，并对变更后的费用进行重新核算。
三、工程施工3.1 施工标准：乙方应按照国家相关标准及甲方的要求，按时、按质、按量完成工程施工任务。
3.2 施工周期：本工程施工周期为XX个月，自合同签订之日起计算。
3.3 施工进度：乙方应按照项目进度表的安排，保证工程按时完成，并实行每周施工进展报告。
3.4 质量保证：乙方应对施工过程进行严格监管，确保工程施工质量符合设计要求。
四、工程监管4.1 甲方监督：甲方有权对工程开展监督，检查乙方的施工进度及质量，如发现问题应及时提出并要求改正。
4.2 设计审核：乙方应提供给甲方相关设计资料，且需通过甲方的审核方可进行施工。
4.3 竣工验收：工程施工完成后，乙方应提供相关竣工验收资料，由甲方组织验收。
五、工程费用5.1 工程总价：本工程总价为XXX万元，包括设计、施工、监理及其他相关费用。
5.2 付款方式：甲方按照工程进度支付工程款项，具体支付方式双方另行约定。
5.3 工程变更：如发生工程变更，费用变更由双方协商确定。
六、维护保修6.1 维护期限：冷库工程竣工后，乙方提供XXX年的维护保修服务。
6.2 维护内容：维护保修期内，如发生由施工质量问题所引起的故障，乙方应免费维修或更换。
冷库工程合同范本（三篇）
冷库工程合同范本甲方：（以下简称甲方）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、互利的原则，达成如下冷库工程合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行冷库工程设计、施工、设备供应等任务，双方一起遵守合同条款，确保工程按时、合格、安全完成。
第二条工程内容1. 设计：乙方负责制定冷库工程设计方案，包括平面布置、设备选型等。
2. 施工：乙方负责进行冷库工程的实际施工工作，包括土建、电气、管道等。
3. 设备供应：乙方负责按照合同约定，向甲方提供符合规定的冷库设备。
第三条工程质量和验收标准1. 工程质量标准：乙方应按照国家相关标准和甲方要求，确保工程的质量和安全。
2. 验收标准：工程验收按照国家相关标准进行，乙方应配合甲方进行验收并提供相关验收文件。
第四条价格和支付方式1. 价格：冷库工程的总价格为人民币【具体金额】元。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后【具体天数】天内向乙方支付合同金额的【具体百分比】作为合同订金。
合同金额的【具体百分比】作为工程质保金，在冷库工程验收合格后【具体天数】天内支付。
剩余金额在工程完工后【具体天数】天内支付。
第五条违约责任1. 甲方违约责任：如甲方违约未按时支付款项，乙方有权要求甲方支付合同金额的【具体百分比】作为违约金。
2. 乙方违约责任：如乙方违约未按合同约定的质量和期限完成工程，乙方应按照甲方要求赔偿甲方因此造成的一切损失，并承担相应的违约责任。
第六条保密条款1. 甲乙双方应对合同中涉及到的商业秘密、技术资料等予以保密，不得泄露给第三方。
2. 在冷库工程设计和施工过程中，乙方应采取措施确保甲方的商业运作信息不被泄露。
第七条争议解决本合同的订立、解释、履行和争议的解决均适用《中华人民共和国合同法》。
如甲乙双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方可向合同签约地有管辖权的人民法院提起诉讼。
冷库施工合同范本大全
冷库施工合同范本大全甲方（委托方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行冷库工程的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_________冷库工程1.2 工程地点：_________1.3 工程内容：根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，乙方负责冷库的土建工程、安装工程、保温工程、电气工程等所有施工内容。
1.4 工程规模：根据甲方提供的图纸和工程量清单，冷库的规模为_________立方米。
1.5 工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
二、工期2.1 本合同工程总工期为_________个日历日，自双方签订合同之日起计算。
2.2 工期延误：非乙方原因导致的工期延误，乙方不承担责任。
因乙方原因导致的工期延误，乙方应按照甲方要求支付违约金。
三、工程造价及付款方式3.1 工程造价：工程总造价为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。
3.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。
（4）剩余的20%作为质保金，质保期为工程验收合格之日起一年。
质保期内无质量问题，甲方支付质保金。
四、工程质量保证4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程量清单进行施工，保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
4.2 乙方应承担工程质量的修复和返工费用，并支付甲方因此造成的损失。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定完成工程，应支付甲方违约金，违约金为工程总价款的10%。
5.2 甲方未按照合同约定支付工程款项，应支付乙方违约金，违约金为应付款项的10%。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
冷库设计施工合同三篇
冷库设计施工合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：鉴于业主委托施工方进行冷库的设计和施工，双方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：____________冷库设计施工项目1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：包括但不限于冷库设计、施工、设备采购、安装、调试及验收等。
二、合同金额2.1 本合同总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2.2 乙方应按照双方约定的付款进度向甲方支付合同款项。
三、合同履行3.1 乙方应按照本合同约定的工程内容、质量标准、进度要求等履行合同义务。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款进度向乙方支付合同款项。
3.3 双方应共同参与工程验收，确保工程质量符合约定标准。
四、质量保证4.1 乙方应对所的设备、材料及施工质量承担责任，保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
4.2 工程验收合格后，乙方应相应的质保书、使用说明书等资料。
4.3 质保期自工程验收合格之日起计算，质保期为____________年。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定履行合同义务的，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于工期延误、质量不合格等。
5.2 甲方未按照约定支付合同款项的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的____________%。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____________年。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________《合同篇二》合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：鉴于业主委托施工方进行冷库的设计和施工，双方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、服务内容与数量1.1 服务内容：乙方负责冷库的整体设计、施工、设备采购、安装、调试及验收等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
冷库工程安装施工合同CONTRACT OF REFRIGERA TING STORAGE INSTALLATION本合同系中译英翻译：张云军Translated from Chinese to English by Mr. Chang Yunejune.合同签订日期：年月日Date of Signature:合同编号：Contract No.工程名称：Project Name:签约日期：Date of Signature:建设单位：Employer施工单位：Contractor第一条合同范围及工程概况Article One Contract Scope and Project Overview 第二条合同目的Article Five Contract Purpose第三条设计服务Article Three Design Service第四条设计条件Article Four Design Conditions第五条保温材料Article Five Materials of Thermal Insulation第六条设备、材料交付Article Six Delivery of Equipment and Material第七条设备、材料质量要求Article Seven Quality Requirements for Equipment / Material第八条施工工艺Article Eight Execution Craft第九条安装与验收Article Nine Installation and Acceptance第十条技术服务Article Ten Technical Service第十一条合同总价款Article Eleven Total Contract Cost第十二条发票与付款Article Twelve Invoice and Payment第十三条保证与索赔Article Thirteen Warranty and Claim第十四条侵权和保密Article Fourteen Infringement and Confidentiality第十五条违约责任Article Fifteen Breach Liability第十六条争议解决Article Sixteen Dispute Settlement第十七条合同生效及其他Article Seventeen Effectiveness and Miscellaneous鉴于：WHEREAS1、建设单位在其新建车间中配套冷库建设，达到节能、保温、保冷、防冻以满足生产工艺要求。
Whereas the new workshop of employer is to be with installation of cold storage which, to save energy, thermal insulation / cold and antifreeze, satisfy the requirement of production craftwork.2、建设单位与施工单位就冷库工程的设计、施工、制冷与电控系统等的设备配备、安装、调试等事项进行了充分沟通；施工单位承诺完成本合同约定的设计、施工、安装等各项服务以及材料供应。
Whereas employer have made full communication and discussion with contractor on design, execution of cold storage project and equipment, installation and commissioning of systems of refrigeration / electrical control etc.; Contractor promise to accomplish the various services and materials supply which, are stipulated herein and relevant to design, execution, installation and so on.双方现协议如下：NOW THEREFORE, the Parties Hereby Agree as Follows:第一条合同范围及工程概况Article One Contract Scope and Project Overview本合同所称“设备”，指冷库工程项目运转时所需之全部制冷设备及相关配套设施设备，包括制冷设备主机、制冷系统库房冷却设备、氨制冷其他共用辅助设备、库房保温系统、冲霜系统、制冷管道、电控系统等。
主要设施设备的名称、型号规格、数量、技术指标和性能要求等详见本合同附件“《冷库工程方案报价书》”。
The equipment which referred herein shall mean all refrigerating equipment and related facilities / equipment which are necessary for operation of refrigeration project, including main machine of refrigeration, refrigerating system of storage, ammonia refrigeration with other shared auxiliary equipment, storage insulation system, defrost system, refrigerating pipe and electrical control system, and others. The requirements of name, model / specification, quantity, technical indicator and performance of main facilities and equipment are particularized in QUOTATION FOR COLD ENGINEERING STORAGE which is appendix herewith.本合同项下的工程概况如下：Project Overview as Follows:1、冷库概况：On Refrigerating Storage冷库面积为平方米，库内净高均为6米。
The area of cold storage is square meters and clear height therein is 6 meters.2、冷库工程内容：冷库中的三大系统即保温系统、制冷系统、电控设备及安装调试的全部内容。
Project contents：All contents of three systems of cold storage including thermal insulation system, cold system and electrical equipment in addition to installation / commissioning.3、机房概况：3T流态速冻机、2台速冻库（10T/10h）交叉使用的冷源；冷库的冷源；3T/h 前处理和250平方米车间空调的冷源。
Machine workshop: 3T fluidized freezers, cold source for 2 sets of deepfreeze storages, cold source for cold storage, cold source for 3T / h pre-treatment workshop and 250 square meters air-conditioned.4、本工程不包括流态、前处理、车间空调等冷库以外的所有制冷连接管道及保温。
This project exclude all pipes connecting with refrigeration and thermal insulation, which are beyond , in cold storage, fluidized freezer, pre-treatment, workshop air-conditioner etc.5、本合同工程安装的主体总工期为100天，以施工单位实际进场之日起开始计算。
Total work period of main installation of project shall be 100 days which be calculated on and from the date at which contractor access practically to project site.第二条合同目的Article Five Contract Purpose根据本合同约定的设备、材料和服务，完成符合设计要求的冷库保温工程。
Completion of cold / thermal insulation project which conform in the requirements of design in accordance with the stipulations of equipments, materials and services hereof.本合同项下冷库保温工程中低温库建筑面积共计为平方米，库内设计温度为零下20摄氏度（允许误差为正负2摄氏度）；流态速冻机及速冻库的温度均为零下30摄氏度（允许误差为正负2摄氏度），蒸发温度为零下40摄氏度温度级；前处理及车间空调的蒸发温度均为零下7摄氏度至零下10摄氏度温度级。
Construction area of deepfreeze storage is squires meters in which the designed temperature is minus 20 degrees Celsius with allowance of plus or minus 2 degrees Celsius; the temperature offluidized freezer and deep freezer are minus 30 degrees Celsius with allowance of plus or minus 2 degrees Celsius, evaporation temperature is minus 40 degree Celsius; the evaporation temperature of both pre-treatment and workshop are the temperature between minus 7 degree Celsius to 10 degree Celsius.第三条设计服务Article Three Design Service施工单位必须依照现行有效的标准、规范、规程，进行本合同约定的设计。