厂房建设施工合同范本
厂房修建合同书6篇
厂房修建合同书6篇厂房修建合同书6篇厂房修建合同书1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)本着双方利益一致，各负其责的原则，根据《合同法》经甲乙双方共同协商，特拟定如下房屋修建施工合同：甲方将位于公路旁的厂房一幢，以包工的形式由乙方承建，分为两部分承包。
建筑面积以工程竣工验收合格的实有面积计算。
乙方必须按甲方要求施工，确保工程质量要求。
撮箕、钉子、鉄丝甲方负责5000元，余下由乙方负责。
其余所需的一切用具由乙方负责(含模板、工具、振动泵、搅拌机、升降机、电焊机、振动板、跳棒、安全防护网及其它施工用具等)。
一、基础部分：1、基础以基墩形式建设。
2、基墩在60公分及其以上的按立方计算，300元/立方米结算。
3、基墩在60公分以下的按米计算，150元/米结算。
二、主体部分：1、工价以建筑面积150/㎡计算，不展开算，乙方施工(包括室内一切木工﹑墙砖﹑办公室都是地面砖，厂房水泥地皮，室内粉刷与墙砖垂直。
2、内外墙面垂直，立柱和台梁必须平整光滑无空壳﹑掉沙﹑凸凹﹑裂缝和蜂窝眼，不得倾斜，立柱之间不得有裂缝，如出现此情况，甲方有全责令乙方返工，所造成的材料损失有乙方负责赔偿，墙面灰口缝一致，砌砖不得留马口，楼口上砌，梁立柱要安装整齐密封不漏筋，做到浇灌立柱垂直，台梁同轴水平，粉刷按国家标准施工，要求砌面平整，阴阳角成直线，所有平面要求误差不超过3㎜。
3、本工程一楼净高4.1米，门窗大小待定。
4、房屋外墙贴砖(颜色待定，公路前面贴砖)，其余三面搓沙按15元/㎡另算。
室内地面砖﹑墙砖必须在同一水平面贴实，严禁空壳，做到横平竖直。
5、梯步应平整，无明显的凹凸和缺损，如发此现象由乙方负责施工，所需材料由乙方负责。
6、院墙和水池另计工价。
三、工期时间:12个月，必须按时完成工程建设，交由甲方使用。
四、付款方式：整体工程主体完工借款__.00元(叁拾捌万元整)，其余完工后一次性付清。
五、乙方必须接受甲方监督管理，并按要求修建，如因乙方原因致使工程质量不符合国家规范要求或工期未达到双方约定要求，并造成损失的，应由乙方采取措施整改或返工，由此造成原材料损失的由乙方负责赔偿，甲方可随时解除此施工合同，如因甲方要求改进或增加工程量的，返工所造成的原材料损失由甲方负责。
厂房施工合同范本(实用8篇)
厂房施工合同范本（实用8篇）(实用版)序言下载提示：该文档是本店铺用心编制而成的，可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。
文档下载后可直接使用，也可以根据实际需要进行调整和使用。
本店铺精选了各类型的范文，有文秘写作，工作总结范文，工作计划范文,合同范本，党团范文，心得体会范文，演讲稿范文，礼仪范文，哲学范文，书信范文和简历范文等。
Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs.Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.厂房施工合同范本（实用8篇）厂房施工合同范本第1篇发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经平等自愿协商，就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：商都县苍狼新能源有限公司院内厂房地面硬化和修路建设施工工程。
合同样本 厂房施工合同范本8篇
合同样本厂房施工合同范本8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方厂房施工工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________厂房施工工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 承包方式：_________________________。
4. 承包范围：包括但不限于土建、电气、给排水、消防等工程内容，具体以甲方提供的施工图纸为准。
二、工期与进度1. 工期要求：乙方须按照甲方要求的工期完成全部工作。
开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
2. 进度计划：乙方应制定详细施工进度计划，并经甲方确认后执行。
乙方应确保施工进度按计划进行，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
三、质量与验收1. 工程质量：乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量符合国家和地方相关标准及甲方要求。
2. 验收标准：工程完工后，乙方应组织内部验收并提交验收报告。
甲方在收到报告后___日内组织最终验收。
验收标准为国家及地方相关工程施工质量验收规范。
3. 整改与返工：如验收不合格，乙方应按照甲方要求限期整改或返工，直至验收合格。
因此导致的工期延误和费用增加由乙方承担。
四、合同价款与支付1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该合同总价包括工程材料费、人工费、措施费、管理费、税金等所有费用。
2. 支付方式：甲方在合同签订后___日内支付乙方工程总价的___%作为预付款。
工程进度达到___%时，支付至工程总价的___%。
工程竣工验收合格并结算完毕后支付至工程总价的___%。
厂房施工工程承包合同书范本6篇
厂房施工工程承包合同书范本6篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保工程质量和进度，经友好协商，就本厂房施工工程达成以下合同条款，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：__________________厂房施工工程2. 工程地点：__________________3. 工程内容：土建、钢结构安装等（具体以甲方提供的施工图纸及说明为准）4. 工程规模：__________________二、工程期限1. 承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。
开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
如因特殊情况需要调整工期，应以合同形式双方协商确定。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该工程总价包括材料费、人工费、措施费、管理费及其他相关费用。
如施工过程中有增减项目，应根据实际情况进行增减。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款。
（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总价的______%。
（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程尾款。
（4）质量保证金为工程总价的______%，自工程验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方将质量保证金支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 承包方应按照施工图纸、技术要求、施工规范等组织施工，确保工程质量。
如因承包方原因造成的质量问题，承包方应承担全部责任。
2. 承包方在工程完工后应通知发包方进行验收，发包方应在接到通知后的合理时间内组织验收。
如因发包方原因未能及时验收，则视为验收合格。
3. 工程验收标准按照相关施工规范、技术要求和施工图纸进行。
如存在质量问题或不符合合同约定的情况，承包方应负责整改并承担相应费用。
厂区建设工程施工合同7篇
厂区建设工程施工合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方厂区建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________厂区建设工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括厂房、办公楼、宿舍楼等建筑及其配套设施的建设。
4. 工程规模：__________平方米。
二、工期1. 工程开工时间：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工时间：XXXX年XX月XX日。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延工期。
三、工程造价1. 工程总造价：人民币__________元（大写：__________元整）。
2. 付款方式：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程进展至XX%时，甲方支付乙方工程总造价的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款；（4）工程质保金为工程总造价的XX%，自竣工验收合格之日起XX年后无质量问题一次性支付。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家标准、规范及设计要求，确保工程质量。
2. 双方约定隐蔽部分工程验收和中间验收时间，甲方应按时参加，并签署意见。
若甲方未按约定时间验收或拒绝验收而影响工期，视为已验收通过。
3. 工程竣工后，乙方应提交完整的技术档案资料并通知甲方验收。
甲方应在接到验收通知后XX日内组织验收，并签署验收意见。
若甲方未按约定时间组织验收或提出修改意见，则视为已验收合格。
一、工程概况及内容同上述内容。
二、工期约定及顺延情形篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方厂区建设工程施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________厂区建设工程。
厂区建设工程施工合同6篇
厂区建设工程施工合同6篇篇1厂区建设工程施工合同一、双方当事人甲方：（合同甲方全称、法定代表人、联系方式、地址）乙方：（合同乙方全称、法定代表人、联系方式、地址）二、合同目的为了明确厂区建设工程的施工内容、要求、费用及保障双方的合法权益，甲乙双方依据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，经协商一致，就甲方委托乙方进行厂区建设工程进行如下约定。
三、工程概况及规模根据甲方的要求，乙方将承担厂区建设工程的全部施工工作，包括但不限于建筑、设备安装、电气、排水、通风、消防等。
工程规模包括（具体描述规模），并规定工程的期限、质量等。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款总额为（具体金额）人民币，具体开工款、进度款、质保金等详见附件付款方式。
2. 甲方应在工程款项规定的付款期限内将合同价款支付给乙方，并在付款时向乙方出具相应的发票或其他凭证。
3. 若甲方未按时支付工程款，应按照合同规定支付滞纳金。
五、工程质量要求1. 乙方应严格遵守国家有关建筑标准及规定，确保工程质量符合甲方的要求。
2. 工程竣工后，乙方应承担一定的质量保修期责任，并在此期限内免费维修工程中的质量问题。
3. 如工程质量未达到要求，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、工程安全及环保1. 乙方应制定相关施工方案，保证施工过程中各项工程安全措施的实施，确保施工人员及周边居民的安全。
2. 施工现场应符合国家相关的环保要求，保证不对周边环境造成污染。
3. 若因乙方的工程施工导致环境污染或安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
七、工程变更及索赔1. 若因工程需要或其他特殊情况，需要变更工程内容或规模，应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更合同。
2. 双方在合同履行过程中，如发生争议或索赔，应及时与对方协商解决，如无法协商解决，应提交相关仲裁部门进行调解。
八、其他约定1. 本合同自双方签订后生效，任何关于合同内容的修改，须经双方协商一致并签订书面协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2024年-厂房建设施工合同标准版
厂房建设施工合同甲方（委托方）：【甲方全称】乙方（承包方）：【乙方全称】根据《合同法》、《建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建厂房事宜，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：【工程名称】1.2工程地点：【工程地点】1.3工程内容：【工程内容】1.4工程面积：【工程面积】1.5工程造价：【工程造价】第二条承包方式2.1本工程采用固定总价承包方式，即乙方按照本合同约定的工程范围、质量、工期等要求完成工程，并承担因工程量增减、价格变动等因素引起的风险。
第三条工程质量3.1乙方应按照国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准、设计文件及施工图纸、施工技术规范等要求进行施工，并确保工程质量达到约定的标准。
3.2乙方应按照甲方的要求参加工程竣工验收，并提供完整的竣工资料。
3.3乙方应承担施工过程中的质量问题整改费用，如因乙方原因导致工程质量不符合约定标准，乙方应承担返工、修复等费用。
第四条工期4.1工程总工期为【工期】天，自甲方发出开工通知之日起计算。
4.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
第五条工程款支付5.1工程款支付方式为分期支付，具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后【支付比例1】日内，甲方支付乙方工程款的【支付比例1】%；（2）工程进度达到【支付比例2】时，甲方支付乙方工程款的【支付比例2】%；（3）工程竣工验收合格后【支付比例3】日内，甲方支付乙方工程款的【支付比例3】%；（4）工程保修期满后【支付比例4】日内，甲方支付乙方工程款的【支付比例4】%。
5.2乙方应按照合同约定的工程进度和工程质量要求完成工程，并按时提交工程款支付申请，甲方审核无误后予以支付。
第六条工程变更6.1如甲方要求变更工程范围、设计、施工方案等，应提前通知乙方，并签订书面变更协议。
因变更导致的工程量增减、工期延长、费用增加等，由双方协商确定。
厂房建筑施工合同范本8篇
厂房建筑施工合同范本8篇厂房建筑施工合同范本【篇1】甲方：______________ 身份证号码：______________乙方：______________ 身份证号码：______________甲方需建造楼房六间(上下四层)承包给乙方承建，现就房屋施工有关事宜，本着平等互利的原则，达成如下协议：一、房屋结构、质量标准1、楼房上下四层砖混施工，具体要求地坪按毛粉刷、内墙普通粉刷，外墙门面、南墙门面都面都面砖到顶，其他外墙面仍按普通粉刷施工，每层楼板下面要求普通粉刷，门前地坪、南山头地坪及化粪池按甲方要求施工，其次房屋三面需建围墙，室内地面厨房、卫生间需搞地板砖。
2、乙方施工根据甲方要求施工，需变更的则根据甲方通知要求进行施工，四层楼板封顶加隔热层，隔热层瓦屋面，面西阳台1.5米，现浇厨房、卫生间为现浇面。
3、施工质量以甲方验收合格为准。
二、工程承包价格及计算方法1、计算按实际面积进行计算。
2、工程承包价格按建筑面积每平方160元计酬(包括水电安装在内)如外墙需贴面砖，按实际贴砖面积的每平方22元计算，车库按每平方米80元计算等。
三、甲方权利与责任1、提供给乙方施工所需砖、沙、石、钢筋、水泥及其它所需建筑材料。
2、甲方将水、电提供到场地，保证乙方施工，如乙方晚上需进行加班，由甲方提供照明设备。
3、甲方所有施工材料负责运到施工场地附近。
4、甲方有权监督乙方施工，可指派专人或指定人员进行现场监督。
5、甲方负责协调周边四邻关系和材料堆放场地，如困四邻影响施工，由甲方负责及时解决。
四、乙方的权利和责任1、按照甲方图纸施工，严格执行国家的相关施工标准要求。
2、在建筑施工中，乙方依据施工标准施工，如出现质量事故则由乙方承担损失。
3、乙方建造结束后，一年内如出现房屋质量问题，由乙方负责维修，甲方不再提供任何经费和物资材料等。
4、本房屋建筑工程，由乙方总包承建，乙方负责项目的安全管理，如出现安全事故则乙方自行负责，与甲方无关。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
厂房建设施工合同
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities.
甲方：___________________
乙方：___________________
时间：___________________
编号：FS-DY-46399
厂房建设施工合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：肇东市馨雨园锅炉房工程
2、工程地点：肇东市开发区
3、承包范围：包工包料形式。
4、工程建筑面积及计算方式：工程约800平方，每平方米按贰仟伍佰元整计算(按工程完工后实际发生量计算)，工程总造价约贰佰万元。
5、付款方式：基础完工后付款伍拾万元，主体完工后付捌拾万元，余款完工后经甲方验收合格七天内结算，一个月
内付清。
6、工程期限：20xx年9月9 日至20xx年11月11日，共计62 天完工。
7、如遇到下雨天灾，人为不可抗拒因素，工期相应顺延。
8、工程施工中如发生变更项目，另行计算。
9、建筑物回填1米以外由甲方负责。
10、烟筒不在承包范围内。
11、如因甲方原因给乙方造成停工,一切损失由甲方负责。
二、甲方责任和权利
1、施工单位有权行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。
2、施工单位所制定的施工进度计划，乙方严格执行。
3、施工期间乙方不准随意停工。
4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸第二条：甲方责任和权利
1、施工单位有权行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，负责对乙方承建的工程项目进行监督检查。
2、施工单位所制定的施工进度计划，乙方严格执行。
3、施工期间乙方不准随意停工。
4、每个单项工程向乙方提供一套完整图纸，并进行图纸会审，如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。
5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程应以书面形式勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。
6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。
7、保证按时给乙方拨付工程款，如有延期甲方承担一切后果。
8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平时施工现场的土地。
第三条：乙方的责任和权利
1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督，但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。
2、必须遵守安全施工标准，规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工，必须遵守施工单位的各项规章制度，服从施工单位现场指挥。
3、有权拒绝违章指挥和冒险作业，在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下，作业人员有权停止作业或撤离危险区域。
4、组建一支过硬的施工队伍，配齐各项工种，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工。
会审，如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。
5、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程应以书面形式勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。
6、给乙方配备现场施工用电、用水及必要的生活用电、用水。
7、保证按时给乙方拨付工程款，如有延期甲方承担一切后果。
8、甲方负责乙方场地的三通一坪(通水、通电、通路)平是施工现场的土地。
第三条：乙方的责任和权利
1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，接受施工单位有关人员对工程进度、质量安全、文明施工方面的管理和监督，但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。
2、必须遵守安全施工标准，规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工，必须遵守施工单位的各项规章制度，服从施工单位现场指挥。
3、有权拒绝违章指挥和冒险作业，在施工中发生危险及人身安全的紧急情况下，作业人员有权停止作业或撤离危险区域。
4、组建一支过硬的施工队伍，配齐各项工种，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工。
四、施工安全措施
1、乙方在施工操作中，严格遵守工地的一切规章制度，注意安全，在施工中乙方人员的安全问题，一切事故由乙方
自负，甲方不承担一切责任。
2、乙方在施工现场，安全施工无事不得进入建设单位生产车间，如果出事，乙方承担一切责任。
3、因乙方造成停工、打架，一切后果由乙方无条件承担。
五、附则
1、本合同一式肆份，合同甲乙双方各执三份。
2、本合同签订后，承、发包双方需提出修改时经双方协商一致后，签字确认作为本合同补充合同。
3、任何一方不得违反本合同规定，未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
年月日乙方：
Foonshion创意设计有限公司
Fengshun Creative Design Co., Ltd。