工程劳务分包合同(精选5篇)
工程施工劳务分包合同五篇模板(通用版)
工程施工劳务分包合同五篇模板（通用版）第一篇：合同前言1.1 合同背景甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“分包商”）：鉴于甲方为实施某项工程施工项目，经双方友好协商，甲方向乙方提供工程施工劳务分包服务，特订立本合同，以共同遵守。
1.2 合同目的确保工程施工项目的顺利进行，明确双方的权利和义务，共同完成工程施工任务。
第二篇：合同条款2.1 定义与解释1. 雇主：指本合同中委托乙方进行工程施工劳务分包的甲方。
2. 分包商：指本合同中接受雇主委托，承担工程施工劳务分包任务的乙方。
3. 工程施工：指本合同约定的，由分包商在雇主监督下进行的施工作业。
4. 劳务分包：指分包商按照甲方的要求，提供相应的施工人员、施工设备和施工技术，完成施工任务。
2.2 劳务分包内容1. 分包商应按照甲方的要求，提供具备相应资质的施工人员，完成施工任务。
2. 分包商应提供与施工任务相应的施工设备和施工技术。
3. 分包商应对施工过程中的质量、安全、进度等方面负责。
2.3 劳务分包费用1. 甲方应按照本合同约定的价格向乙方支付劳务分包费用。
2. 劳务分包费用的支付方式、支付时间等事项，双方另有约定的，从其约定。
2.4 施工期限1. 分包商应按照甲方的要求，完成施工任务。
2. 施工期限的计算、延长等事项，双方另有约定的，从其约定。
2.5 质量保证1. 分包商应对施工质量负责，确保施工质量符合国家标准和甲方要求。
2. 施工过程中出现质量问题，分包商应承担相应责任。
2.6 安全生产1. 分包商应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。
2. 分包商应对施工过程中的安全事故承担相应责任。
第三篇：合同的履行与监督3.1 施工准备1. 甲方应按照合同约定，向乙方提供施工场地、施工条件等。
2. 乙方应按照甲方要求，做好施工前的准备工作。
3.2 施工过程管理1. 甲方应派员对施工过程进行监督，确保施工质量、安全、进度等方面符合要求。
劳务分包合同书样本(8篇)
劳务分包合同书样本（8篇）劳务分包合同书样本（8篇）劳务分包合同书样本篇1 工程承包人（甲方）：负责人：劳务分包人（乙方）：法定代表人：营业执照号码（及有效期）：资质证书号码（及有效期）：甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就____________工程施工的劳务分包事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。
第一条工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：（三）施工面积：第二条承包范围1、人工挖运土石方、回填土；2、现浇砼工程（综合）、支模（含脚手架）、钢筋制作、安装；预制构件制作、安装；3、砌砖；铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰；4、安砌青石路沿及草坪路沿；5、二布六油防水层；脚手架搭拆；梯踏步贴面砌、缸砖粘贴；建筑拆除（含除渣）、搭建临设；6、零星估工等（除水电安装及绿化工程外的所有工程）。
第三条承包金额1、合同价款为：_________元（人民币）大写：_________元2、经过招投标确定或虽未经招投标程序，由甲、乙双方协商一致，确认：（1）本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
（2）定额工资单价为：①瓦工_____元/工日；结构木工______元/工日；装修木工_____元/工日；钢筋工_____元/工日；②砼工_____元/工日；油工_______元/工日；抹灰工_____元/工日；架子工_____元/工日；③水暖工_____元/工日；电工______元/工日；壮工_____元/工日；_______；_______；_______；（3）按建筑面积确定承包价_____元/平方米；其中，地上结构：_____元/平方米；地下结构：_____元/平方米；初装修：_____元/平方米；水电：______元/平方米；________；_________；（4）分项工程承包：①外墙面砖：_______元/平方米；屋面防水：_______元/平方米；②水磨石地面：_______元/平方米；水泥砂浆：_______元/平方米；③内墙普通抹灰：_______元/平方米；3、定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）4、因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
劳务分包合同范本(通用5篇)
劳务分包合同范本〔通用5篇〕劳务分包合同范本〔通用5篇〕劳务分包合同1甲方:乙方:工程名称:工程规模:建筑面积平方米, 层按照《中华人民共和国经济合同法》和建筑法及相关法律、法规的有关规定,为确保工程质量、平安施工、按期开工,落实责权利相结合的原那么, 公司和公司双方本着在自愿互利、权益平等的根底上,签订本合同书,以资甲乙双方共同遵守执行。
一、劳务分包范围:包括土建,装饰,水电安装等图纸涉及的全部内容,到达开工验收交付使用。
二、工期: 年月日至年月日,逾期1天按工程总造价1‰执行罚款,提早一天按工程总造价1‰奖励。
三、质量等级:合格工程,假设达不到合格,一切经济损失由乙方承当。
四、合同价款: 万五、甲方负责事项:1、向乙方传达《中华人民共和国建筑法》,建立部"一标五标准",以及市、区现行有关法规条例、公司的各项有关平安消费、文明施工的规章制度,并催促和监视执行。
2、加强对本工程管理力度,坚持平安消费"平安第一、预防为主"的方针,严格实行平安消费目的责任制,监视检查制和责任追究制,确保认识到位、措施到位、监视到位、整改到位、追究到位。
从公司到工程部、施工班组、消费工人层层落实责任目的管理,健全各项规章制度,加强管理人员、职工平安消费,技术、技能的培训教育,纠正和防范违章指挥、违章作业,监视和制止酒后作业。
3、严格实行建立工程平安监管制度,加强平安监视管理。
4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施,认真做好职工的三级教育,全面落实技术交底制度。
5、强化建筑平安防护用具管理,严格实行建筑平安防护用具备案制度,杜绝假冒伪劣防护用具进入施工现场。
6、加强施工现场平安消费、文明施工管理,认真贯彻《建筑施工平安检查标准》及上级有关工作部署,不断完善平安消费、文明施工管理制度,推进施工现场向标准化、标准化、景观化开展。
深化开展"做文明建筑工人、创文明建筑工地"活动。
建设工程施工劳务分包合同范本6篇
建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方（承包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）乙方（分包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上，就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________，位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作，具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求，按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元，根据实际工程施工情况，由双方商定分期结算，结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更，需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________，自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度，每延误一天，甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中，应切实加强安全管理，保障工程施工现场安全，确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准，确保工程质量符合要求。
分包劳务合同模板（精选5篇）
分包劳务合同分包劳务合同模板（精选5篇）随着法律知识的普及，越来越多事情需要用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。
相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编整理的分包劳务合同模板（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
分包劳务合同1发包方：_____（以下简称甲方）承包方：_____（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成钢筋作工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本合同。
一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、承包范围及工作内容：本工程自基础开始，至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作，具体内容主要包括：1、基础及主体结构的所有钢筋下料、作、绑扎、焊接、安装等工作：以及所需的扎丝、焊条、钢筋工程所需的一切机具和辅料。
2、辅料由甲方提供，乙方后在结算工程款时扣留。
3、钢筋余料、废料的归类及堆放工作；乙方应合理搭配使用钢筋，若出现浪费或人为报废现象，由乙方双倍赔偿。
4、无偿负责任区内的标准化管理工作。
做到每天工作结束前，剩余材料归类，工具归库，堆码有序，规范作业。
5、配合甲方施工人员、模板工，核校梁柱水平及垂直度，发现木工支模变形不合格，乙方要极时报告纠正。
四、承包形式：本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行全承包。
若出现一起安全、质量责任事故，由乙方全部白行承担一切经济、行政责任，甲方必须投入安全设施。
五、食宿由乙方自行安排，乙方自备钢筋工所需的一切机具及设备，高处作业时需系好安全带，不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。
操作时不准嬉戏打闹。
六、严禁酒后作业，违者每人每次罚款200元。
钢筋吊装时要栓系牢固，避免吊装过程中散落伤人。
否则，出现安全事故乙方全部承担一切经济、行政责任。
七、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚：1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元；2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外，所承包的总工程量单价下调20%。
建设工程施工劳务分包合同5篇
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方（总承包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx乙方（劳务分包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任，保证工程质量和工期，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称：xxx工程2. 工程地址：xxx3. 工程范围：根据双方共同商定，乙方承担施工工程中的劳务分包工作，包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期：根据施工计划，工期为xx个月/天。
5. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程，保证工程质量符合规定。
6. 施工组织：乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式：甲乙双方商定施工总价为xxx元，支付方式为xx%预付款，xx%进度款，余款xxx天内结清。
8. 违约责任：如一方违约，需向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定：双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行协商，并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：建设工程施工劳务分包合同签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，提高施工效率，确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行，共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作，共同努力，顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式，通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中，总包方通常是建设工程的主体承包商，负责项目的整体管理和实施，而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商，承担具体的施工工作。
工程分包劳务合同模板（5篇）
工程分包劳务合同模板承包方（甲方）：住址：分包方（乙方）：住址：一、工程项目1、工程名称：2、工程编号：3、工程地点：4、工程范围：5、工程造价：二、工程期限1、双方商定工程总工期为____天（日历天），自____年____月____日开工至____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天，乙方向甲方发开工通知书。
3、在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期：（1）因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工;（2）因业主、甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工;（3）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工;（4）因甲方不能按期供图、供料或其它所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工;（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
三、施工准备甲方1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件;2、应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;3、组织设计、施工单位进行工程设计交底。
乙方1、在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底;2、负责编制施工组织设计或施工方案;3、进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
四、物资供应1、甲方提供大型的施工设备，并缴纳相应的保险。
除发甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购;2、甲方供应、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。
由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。
任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。
经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
五、工程质量1、本工程质量经双方研究要求达到：_____2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
工程施工劳务分包合同模板(通用5篇)
工程施工劳务分包合同模板〔通用5篇〕工程施工劳务分包合同模板〔通用5篇〕工程施工劳务分包合同篇1(以下简称甲方)(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉原那么，结合本工程详细情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：开工日期：20xx年08月15日开工日期：20xx年08月30日质量等级：优良工作内容：1、新立12米电杆7根，架设120导线4x7档；2、敷设4x120电缆一根，4x50电缆7根，安装电缆分支箱6台，沿墙敷设50导线4x100米；合同价款：180000元，大写：拾捌万圆整双方义务1、甲方负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目的，组织编制施工方案、物资需用量方案表，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工，监视、检查和验收。
2、甲方负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的搜集整理及交工验收。
3、甲方负责按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、平安设施，保证施工需要。
4、甲方负责向乙方支付合同价款。
5、甲方负责与发包人、监理、设计及有关部门联络，协调现场工作关系。
6、乙方应对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方负责，提供具有相应资格证书的纯熟工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
7、乙方应加强工作人员平安教育，认真执行平安技术标准，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；按照甲方工作安排，投入足够的人力保证工期；加强现场管理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故造成的损失。
8、乙方应自觉承受甲方及有关部门的管理、监视和检查；承受甲方随时检查其有效证件及作业人员的持证上岗情况。
9、乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程劳务分包合同（精选5篇）在充满活力，日益开放的今天，协议的使用频率呈上升趋势，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。
想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧，下面是白话文整理的工程劳务分包合同（精选5篇），希望大家可以喜欢并分享出去。
劳务合同篇一甲方:名称：____________性质：___________乙方:姓名：____________性别：___________年龄：___________籍贯：___________用工形式：________________________鉴证编号：________________________编号：甲方________________因生产、因工作需要，经考核、录用乙方________为________工人。
遵照国家有关劳动法规和政策，经双方协商达成如下协议：一、甲方录用乙方从事________工作（岗位）；劳动合同期限为________年(月)，从____年____月____日至____年____月____日止。
其中试用期为____个月，至____年____月____日止。
二、基本权利和义务：甲方：1、根据生产（工作）需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理；2、保护乙方的合法权益，应按有关规定，付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴；3、做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的劳动作业条件；4、依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。
乙方：1、劳动合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。
合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定；2、遵守国家政策、法律，以及甲方依法制定的规章制度和纪律；3、严格遵守操作规程，保证安全生产；4、完成甲方分配的生产（工作）任务和经济指标。
三、双方应明确的具体事项：1、工资待遇：2、劳动保险及福利待遇：3、根据待业特点协议劳动合同保证金和人身保险：4、其他：四、合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。
任何一方解除合同，须提前____天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。
五、一方违反本合同，造成对方经济损失，由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。
甲方（签字）乙方（签字）____年____月____日____年____月____日合同鉴证鉴字第________________号鉴证部门（盖章）简单劳务合同书篇二甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，在平等自愿、公平一致、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。
一：劳动合同及期限甲乙双方约定本合同为固定期限劳动合同，自年月日起至年月日止，期间使用期自年月日起至年月日止。
二：工作内容及要求（1）甲乙双方根据甲方要求，经过协商，从事车队等工作，具体工作按实际工作项目制定（由队长决定）。
甲方可根据工作需要和对乙方的业绩考核结果，按照合理诚信原则，变动乙方的工作岗位和地点，乙方服从甲方的工作安排。
（2）甲方安排乙方所从事的工作工作内容及要求，应当符合甲方依法制定的并以公示的规章制度。
乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量及质量，达到规定要求。
三：工作时间和休息、休假（1）甲乙双方在工作时间和休息时间方面协商制，执行8小时工作制。
（2）因身体原因或本身原因休假需报批，队里批准后，方可休假，否则按旷工处理。
四、劳动保护和劳动条件（1）甲方对可能产生职业病危害的岗位，应当向乙方履行告知的义务，并对乙方进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害，造成不必要的人员，车辆损伤。
（2）乙方在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。
乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。
五、劳动报酬及支付方式甲方每月以货币现金形式支付乙方工资，不得无理克扣或者无故拖延乙方的工资。
乙方在商定时间内提供了正常劳动，甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。
（1）甲方承诺每月日未结算上月工资。
（2）经过甲乙双方协商一致，甲方对乙方实行基本保障工资、绩效工资和绩效奖金相结合的内部工资分配制度，乙方的基本工资保障为每月元，以后根据内部工资调整制度调整其工资；绩效工资、绩效奖金根据乙方的岗位责任、工作业绩、工作积极性、劳动成果和实际贡献等按照甲方《薪酬管理制度》确定，如有变动及时通知乙方（3）甲方根据企业经营效益、当地政府公布的工资指导线、工资指导价位及企业内部约定，合理提高乙方工资。
乙方的工资增长办法按照《薪酬管理制度》确定（4）乙方请假时间，甲方扣除工资标准为《薪酬管理制度》规定的日工资标准。
（5）对于开除、自动离职、工作不够一个月以上的取消其所有的工资待遇；六、劳动保险及福利待遇（1）双方按照协商甲方为乙方办理意外伤害保险，甲方从乙方工资报酬中扣代缴。
（2）如乙方发生工伤事故，甲方应及时救治，并在规定时间内向企业负责人汇报，甲方为乙方办理劳动能力，申请工伤待遇。
七：劳动纪律（1）甲方制定的劳动纪律应当符合法律、法规政策的规定，履行民主程序，并向乙方公示。
乙方遵照执行，如违反，按照企业内部奖罚制度处理。
八：劳务合同终止条件经甲乙双方协商决定，出现下列情形之一的，可以终止劳务同。
（1）合同期满的。
（2）乙方经甲方协商同意。
（3）意外丧失劳动能力的、死亡或被法院宣告失踪的。
（4）对于开除、自动离职、工作不够一个月以上的甲方有权利单方面终止劳务合同。
九：违反劳动合同的责任（1）劳动合同一经订立，既具有法律约束力，双方应当依法执行劳动合同的履行、变更、终止、解除，续订以及解除劳动合同经济补偿金的规定；（2）当事人一方故意或者过失违反劳动合同，致使劳动合同不能履行或者不能完全履行，并给另一方造成经济损失的，应当依《劳动合同管理制度》的规定或者约定承担赔偿责任。
十：劳动合同争议处理：（1）甲乙双方因履行本合同发生劳动争议，可以协商解决。
不愿协商或者协商不成的，可以向劳动仲裁委员会申请仲裁。
提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日六十日内向劳动仲裁委员会提出书面申请。
对裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向法院提起诉讼。
十一、其它（2）本合未尽事宜，均按照国家有关规定执行，国家没有规定的，通过双方平等协商解决。
（3）本合同不得涂改。
（4）本合同一式两份，双方各执一份。
（5）本合同于年月日起生效。
法定代表人或委托代理人签字：乙方签字：甲方盖章：盖章日期：年月日签字日期：年月日甲方（用人单位）用人单位名称：用人单位住所：劳务合同履行地；法定代表人或负责人：乙方（劳动者）姓名：性别：出生年月：文化程度：户籍所在地：现居住地址：劳务协议书篇三甲方：________________（以下简称甲方）甲方为确保境外工程顺利完成，根据我国法律法规及相关政策规定，与乙方在平等、自愿的基础上协商一致，并经乙方家属同意签订本合同。
第一条聘用条件甲方聘用的劳务人员必须具备下列条件：________________1、身体健康，年龄22-50周岁。
2、政治思想素质好，品行端正，身体健康，在中国无刑事犯罪记录（需当地派出所出具证明）。
3、具备两年以上工作经验的熟练建筑技术工（电焊工）。
第二条劳务期限依据境外工程期限的特点，乙方出国劳务期限暂定为________年。
自_______年________月________日至_______年________月________日止。
（如有必要可以延长）第三条劳动报酬和支付办法自乙方到达境外工作起每天电焊工工资________元，每天小工工资________元，如需加班，累计8小时为一个工。
工资发放于次月起，每月15日甲方将乙方工资的60%汇至乙方指定银行卡上（不含税费），其余部分在________年________月前一次性付清。
第四条双方的权利和义务甲方的权利和义务：________________l、甲方有权根据境外情况制定相关规定和制度，乙方必须遵守。
对乙方执行规定和制度。
工作成绩优秀或不执行甲方的规定和制度，对违章施工、无故旷工、劣质工作的，甲方有权给予奖励和处罚。
2、甲方有权根据工作需要和规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理。
3、甲方有权对乙方实行严格管理，并适时调整乙方的工作岗位（工种）。
4、甲方应保护乙方的合法权益，按合同约定付给乙方劳务报酬。
5、甲方应合理安排乙方工作和食宿，负责境外纪律，业务技术、劳动安全、卫生的教育和培训等。
6、甲方应为乙方办理出国劳务工人员意外伤害保险。
7、甲方负责乙方每月的伙食及住宿。
乙方的权利和义务：________________l、乙方在境外工作期间必须热爱祖国，遵守外事礼仪，不得有损国家和甲方声誉及利益的行为。
2、乙方在务工期间应严格遵守甲方的各项规定，服从甲方人员的管理和工作安排。
3、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，履行建筑劳务岗位职责。
4、乙方施工质量应符合有关规范和技术标准。
5、乙方进入施工现场前应自觉接受岗前培训，并取得培训合格证书。
6、乙方有遵照本合同约定足额获取劳动报酬的权利。
7、乙方在务工期间有获得身体意外伤害保险的权利，享有工伤保险待遇。
8、乙方有保护甲方提供的一切公共设沲及机械设备的义务，如乙方变卖或故意损坏，必须无条件接受甲方的处罚，并承担经济赔偿责任。
第五条合同的变更双方协商一致，方可变更合同有关内容，变更后的合同或合同附件经双方签字生效，本合同对变更另有规定的，从其规定。
第六条合同的终止和解除发生下列情形之一，本合同终止。
l、本合同期满的；2、双方约定的终止条件出现的；3、甲方破产，解散或者被解散的；4、乙方因病(伤)丧失劳动能力不能适应岗位工作或者死亡的；5、由于天灾、战争、政治事件等不可抗拒的原因。
有下列情况之一的，甲方可以提前解除合同：________________1、乙方严重违反劳动纪律和甲方规章制度的；2、乙方严重失职，营私舞弊，给甲方利益造成重大损害的；3、乙方因涉嫌违法犯罪被限制人身自由的；4、乙方不具备工种操作技能，不能胜任甲方安排的工作；5、乙方聚众闹事、参加或组织罢工，或参加任何非法和邪教组织及其活动的；6、乙方参与其他公司或组织经营活动的；7、乙方未经甲方同意擅自以本人或他人名义在银行、供货商、分包商等处开设帐户的：________________8、劳务合同订立时所依据的客观情况发生重大变化（包括但不限于工程业务减少或终止，汇率变化等），致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳务合同达成协议的；9、法律、法规规定的其他情形。
甲方有下列情况之一，乙方可以解除合同：________________1、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；2、甲方未按照本合同约定支付劳动报酬的；3、甲方工作条件和卫生条件恶劣，严重危害乙方身体健康的；本合同终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕。