最新车间改造合同(范本)

安装工程合同

甲方：

地址：

开户银行：

账号：税号：

电话：

乙方：

地址：

开户银行：

账号：税号：

电话：传真：邮编：

一、合同签订依据：

按照《中华人民共和国经济合同法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下条款，以便共同遵守。

二、工程概况：

1、工程名称：

2、工程内容：

3、施工范围：如施工图纸。

4、承包形式：包工包料。

5、技术参数：按国家标准。

三、合同工期：

1、开工日期：甲方通知为准（材料准备期天）。

2、总工期（日历天数）：

四、合同价款：

1、合同价计算依据为乙方报价单；

2、合同价款为：

五、合同文件及解释顺序：

合同文件就能互相解释，互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

1、合同协议条款；

2、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

3、确定工程造价的工程报价单和图纸；

4、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；

5、其它双方认可的有关文字说明。

六、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律：

1、合同语言文字为汉语；

2、适用的标准规范：

a、图中规定引用的标准、规范；

b、甲方需强调的标准、规范；

c、所有净化设施及辅助设计的安装应按照国家行业标准：

七、图纸：

1、图纸由乙方根据甲方要求设计，以甲方签字认可为准；

2、图纸提供套数：贰套

八、甲方驻工地代表：

1、甲方驻工地代表：

2、甲方委派人员名单：

九、乙方驻工地代表：

1、乙方驻工地代表：

2、乙方委派人员名单：

十、合同双方前期准备工作：

A、甲方工作

1、施工场地须具备开工条件和完成时间的要求。在具备施工条件一周前甲方向乙方发出施工场地具备开工条件的准确时间的书面通知；

2、甲方必须负责清理运输通道；

3、所有土建及配合工程必须提前完成；

4、免费提供乙方施工人员的住宿、伙食场所。

B、乙方工作

1、完成施工前期准备工作应在收到甲方书面通知后10天内；

2、乙方按工程需要自备施工使用的照明、围栏和警卫等安全措施；

3、对已竣工工程未交付甲方的工程进行保护工作，甲方如提前使用，则发生的损坏及修理由甲方负担；

4、保持施工场地的整洁，做好防火安全工作。

十一、进度计划：

乙方施工前向甲方提供施工计划进度表。

十二、暂停施工：

甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方接甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求，甲方代表批准后继续施工，甲方代表未能在规定时间内提出处理意见或收到乙方要求复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，由甲方承担经济责任，并相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担经济责任。

十三、工期延误：

对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：

1、工程量变化或设计变更过大；

2、一周内，非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过16小时（工作时间）；

3、不可抗拒力；

4、合同中约定的或甲方代表同意给予顺延的其它情况；

5、因甲方延期付款等原因。

乙方在以上情况发生5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复，否则视为对乙方的延期要求甲方已被确认。上述延误情况，由过错方承担延误损失，因第2、第3条引起的延误，如甲乙双方均无过错，甲乙双方可协商解决，协商不成的，损失由甲乙双方平均承担。

十四、安全责任：

乙方施工中的安全责任由乙方承担。

十五、检查和返工：

乙方应认真执行标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发生的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检验验收，为检验提供方便和条件，并按甲方代表或委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因造成的返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。

十六、验收：

1、工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前书面通知甲方代表参加，通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，乙方准备验收记录。

（1）检验合格后，甲、乙双方代表在验收记录上标明验收合格字样、并双方签字确认后，乙方可进行隐蔽和继续施工。

（2）若验收不合格，甲方应在验收记录上标明不合格字样，甲乙双方签字确认，乙方在限定时间内修改后重新验收，由此造成的损失，由乙方承担。

2、验收结束后24小时内，甲、乙双方均有义务在验收单上标明验收是否合格，并双方签字确认，如有一方不签字，由此造成的损失，由不签字方承担。

3、中间验收部位和时间：包括全部隐蔽工程。

4、甲方代表不能按时参加验收，须在开始验收12小时前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求，不参加验收，乙方不能单方面自行组织验收。甲乙双方需另行协商验收时

间，由甲方承担乙方的因再次参加验收所产生的费用。

5、无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，并赔偿给甲方造成的损失并按违约条款支付违约金。

6、验收标准：国家、行业标准及合同及附件中约定的甲方要求。

所有验收记录情况，甲乙双方应如实、客观记录，所有验收记录均壹式贰份，甲乙双方各持壹份，双方签字或盖章后生效。

十七、工程付款方式：

1、合同签订后，甲方预付工程总价的30%给乙方；

2、人员材料进场开始动工，甲方再付工程总价的20%给乙方；

3、工程施工至总工程量的60%，甲方再付工程总价的25%给乙方

3、工程竣工，验收合格，甲方再付工程总价的15%给乙方；

4、余款10%在保修期满一年后一周内付清

十八、设计变更：

1、乙方对设计进行变更，须经甲方代表同意，并由甲方出具变更通知；

2、甲方对设计进行变更，乙方应按甲方变更通知组织施工，若变更量影响施工工序，则工期顺延，若造成工作量变更，则作为工程变更项目另行结算。

3、设计变更应同时变更涉及变更内容的合同附件、施工图纸、报价清单，双方签字或改造后生效。

十九、解决合同纠纷的方式：

双方协商；如协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。