建筑工程承包合同协议完整版(10篇)

合集下载

建筑工程总承包合同(精选9篇)

建筑工程总承包合同(精选9篇)

建筑工程总承包合同(精选9篇)建筑工程总承包篇1发包方:以下简称甲方承包方:以下简称乙方为了明确双方权利义务,根据《民法典》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,供严格履行。

一、甲方将现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程,包括但不限于车间厂房、办公楼、宿舍楼、商品房、食堂、招待所(宾馆)、车库、广场、道路、围墙、各类管网、给排水、绿化等,原则上全部发包给乙方承包建设。

30层以上高层建筑由乙方负责联系承包商与甲方签订合同承包建设。

二、甲方有权要求现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程量的三分之二由甲方指定有资质的施工单位与乙方签订分包合同建设,或经乙方同意后由甲方与其指定有资质的施工单位直接签订承包合同建设。

乙方不承担分包工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等付款义务;经乙方同意后由甲方与其指定有资质的施工单位直接签订承包合同的,乙方更不承担该工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等付款义务。

三、甲方现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程无论是否由乙方承包,均由乙方协助相关手续和协调服务,甲方确保承包商(分包商)按工程决算金额支付1%服务费给乙方;甲方确保现有土地上的所有土建工程的物资供应除钢材外全部由乙方负责供应,价格随行就市进行结算。

前述条款甲方应纳入与承包商(分包商)的合同之中,或由承包商(分包商)向乙方书面承诺。

四、工程造价原则上按照《20__年湖北省建筑装饰消耗量定额》、《20__年湖北省安装工程消耗量定额》、同期《钟祥市工程造价信息》进行确定,各单项工程下浮比例由双方具体协商。

施工期限内商混、钢材、水泥等主材价格涨跌10%时,工程造价结算相应调整。

五、工程期限各单项工程按双方书面确认的工期执行。

六、乙方负责协调各承包单位(分包单位)与项目地建设主管部门的关系,按甲方要求组织工程项目验收备案。

七、结算办法1、乙方承包并直接建设的工程项目的工程款结算办法:按单项工程承包合同规定条款执行。

建筑工程承包合同的范本8篇

建筑工程承包合同的范本8篇

建筑工程承包合同的范本8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建筑工程承包事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模及内容:____________________4. 工程承包方式:____________________二、工程期限1. 本工程合同总工期为______天(日历天),自乙方进场之日起计算。

2. 如有特殊情况需调整工期,双方应协商一致并签订书面补充协议。

三、工程造价及支付方式1. 工程总造价:人民币______元整(大写:______元整)。

2. 支付方式:甲方应按以下方式向乙方支付工程款:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款。

(2)进度款:工程完成______%时,甲方支付乙方工程进度款。

(3)尾款:工程竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行有关建筑工程质量标准进行施工,确保工程质量。

2. 工程验收标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及其他相关规范执行。

3. 如因乙方原因造成工程质量不符合约定,乙方应承担修复及违约责任。

五、甲方责任1. 甲方应按约定支付工程款,确保乙方正常施工。

2. 甲方应提供施工所需的相关图纸及资料。

3. 甲方应协助乙方办理相关证件及手续。

六、乙方责任1. 乙方应确保工程质量及进度,按时交付工程。

2. 乙方应遵守安全生产的有关规定,采取必要的安全防护措施,确保施工过程中的安全。

3. 乙方应接受甲方的监督和管理,确保工程按照合同约定进行。

七、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款,乙方有权停止施工,直至甲方支付足额工程款。

建房承包合同范本(精选10篇)

建房承包合同范本(精选10篇)

建房承包合同范本(精选10篇)建房承包合同篇1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)甲方将住房修建工程承包给乙方(包工不包料)。

经甲、乙双方友好、公平协商,达成如下协议:一、工程内容(该幢楼房为全现浇房,面积约________平方米)1、该楼房修建过程中所有的砌砖,内外墙及柱子的`抹灰、砼的浇筑、一楼地面找平。

2、该楼房修建过程中所有的钢筋加工、制作、安装、支模(支模木板在内)、砌砖、抹灰、楼梯找平、前面外墙贴砖以及所需要的各种机械,由乙方负责。

3、该楼房修建过程中所有的砼支模及所需要的各种机械、支撑柱、模板(必须是建筑木工板)由乙方负责。

4、甲方将水、电安装到施工现场。

二、工程单价:乙方完成上述各项工程内容,甲方按________元/平方米给乙方计价。

三、付款方式:每倒完一层线浇,付该层楼总造价的85%。

四、建筑面积计算规则:按实际建筑面积边到边计算,挑和雨棚都要算面积。

五、安全要求:乙方在施工过程中,必须按照安全操作规程施工。

若发生事故,甲方不负任何责任。

在施工中工人如不系安全绳、不戴安全帽、酒后上岗、穿拖鞋、打架斗殴等影响安全施工,甲方有权制止或进行经济制裁。

付安全费每平方米2元。

甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):地址:地址:法定代表人:法定代表人:身份证号码:身份证号码:联系电话:联系电话:签定日期:_______年___月___日签定日期:_______年___月___日建房承包合同篇2甲方:乙方:经甲、乙双方商议,自愿达成如下协议:一、按实际浇灌面积计算每平方米400元,包工,包料,地面,内外墙粉刷(不包括刮白,外墙砖,门窗,水电)。

乙方要按甲方保证材质、施工质量(钢筋南钢海鸥牌,现浇为青溪丰水泥425号,做墙用乌金,蓝石水泥325号)施工如乙方材料达不到甲方要求,甲方有权要求乙方停止施工,材料达到甲方要求后方能施工。

(基础钢筋为每组18x5根上2下3、腰筋14x2根、20公分一根;一层夹心柱,每组4根独立圆柱8根楼面:三间主房主筋8、15公分一网。

建筑工程承包合同(共10篇)

建筑工程承包合同(共10篇)

建筑工程承包合同〔共10篇〕建筑工程承包合同范本1甲方:________________________乙方:________________________甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原那么,结合房屋建立的实际情况,经过协商,达成如下协议。

一、工程概况:1、甲方准备在______新建______间______层带尖子的房屋一栋。

经与乙方接触、洽谈、协商,决定将其房屋建筑工程(房屋从主体构造开场到粉刷完毕)承包给乙方进展施工建立,工程从________年____月____日开场开工,至________年____月____日开工;房屋建立采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进展施工。

2、采取费用包干的方式。

乙方负责房屋建筑时所需的设施(比方:脚手架、跳板等),甲方负责材料的供给;工程开工,从协议签定之日开场,历时______天内完成;房屋建筑总面积______平方米,按每平方______元计算,费用金额共计______元整。

3、付款方式:主体构造工程完工,甲方应向乙方支付工程款的50﹪,即(金额大写):_____________元;待工程完工后,经甲方验收合格,付清工程的余下款项。

二、质量要求:1、工程验收标准,甲方按照下面的规定执行。

2、施工中,乙方应按照甲方的要求进展施工,主体构造建立时,墙体要垂直、整体平整,所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀,无裂缝,内墙面到达整体程度、平整、无裂缝,门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙,天面要到达厚度均匀,无裂缝,所有刷白颜色均匀,大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴,到达程度;阴阳角与墙体成一条线,与墙面垂直或平行;房屋四周要进展雨水排除的处理,待工程全部完毕后,甲方进展开工验收。

建设项目工程总承包合同(精选10篇)

建设项目工程总承包合同(精选10篇)

建设项目工程总承包合同(精选10篇)建设项目工程总承包合同篇1发包人(全称)承包人(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程批准、核准或备案文号:工程内容及规模:工程所在省市详细地址:工程承包范围:二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源三、主要日期设计开工日期(绝对日期或相对日期):施工开工日期(绝对日期或相对日期):工程竣工日期(绝对日期或相对日期):四、工程质量标准工程设计质量标准:工程施工质量标准:五、合同价格和付款货币合同价格为人民币(大写):元(小写金额:元)。

详见合同价格清单分项表。

除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。

六、定义与解释本中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效本合同在以下条件全部满足之后生效:发包人:承包人:(公章或合同专用章) (公章或合同专用章) 法定代表人或其授权代表:法定代表人或其授权代表:(签字) (签字)工商注册住所:工商注册住所:企业组织机构代码:企业组织机构代码:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:授权代表:授权代表:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:开户银行:开户银行:账号:账号:建设项目工程总承包合同篇2第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:。

2. 工程地点:。

3. 工程审批、核准或备案文号:。

4. 资金来源:。

5. 工程内容及规模:。

6. 工程承包范围:。

二、合同工期计划开始工作日期:年月日。

建筑工程承包合同书10篇

建筑工程承包合同书10篇

建筑工程承包合同书10篇建筑工程承包合同书1建设方:(甲方)承包方:(乙方)甲乙双方经过协商,本着自主经营,自负盈亏的原则,乙方在认可并执行合同各项条款的基础上,结合本工程具体情况,双方在平等自愿、协商一致的情况下,达成下列协议:一、工程名称:二、承包范围:三、质量:按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工,乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。

四、工期:天。

五、工程造价及付款方式:1、工程造价:元/吨,共计吨,共计元。

2、付款方式:完工后一次性付清。

六、甲乙双方责任及义务:1、若甲方不按合同付款,乙方有权停止施工,乙方所造成的误工及一切经济损失,由甲方赔偿一切经济损失。

2、乙方在施工前,甲方必须保证乙方施工中的`水、电、路三通,水电必须到施工现场。

3、在施工期间,工地所出现的工伤事故由乙方自己承担。

4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失,由乙方全部承担。

5、在施工期间个别天气和个别情况,工期可以顺延,因乙方原因,不按合同交工,甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。

七、甲乙双方发生争议时协商解决,若协商不成,由寿光市人民法院裁决。

八、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,本合同自双方签字盖章后即日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日建筑工程承包合同书2发包方:_____(以下简称甲方)承包方:_____(以下简称乙方)甲方在芒市田园房地产开发有限责任公司裕丰家园南—A、B幢住宅楼,同意该裕丰家园南—A、B幢住宅楼的.钢筋工程以单的形式承包给乙方施工。

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着平等互利的原则,结合本工程具体情况,经甲乙双方协商达成以下合同条款。

房屋建设承包合同(10篇)

房屋建设承包合同(10篇)

房屋建设承包合同(10篇)房屋建设承包合同1甲方:乙方:现位于路号一栋私人住宅占地面积约㎡,投影面积约㎡的建筑工程由乙方承建施工,在建筑期间,为保障双方利益,加强落实双方责任,使本工程能按时保质保量完成,经双方协议一致共同签订如下协议:一、该项工程甲方以包工不包料形式给乙方承建,按建筑投影面积计算(窗台如墙不能计算),造价每平方米人民币(大写):(小写:¥元),如有夹层的按造价一半计算。

二、建筑工期为即年月日至年月日。

三、乙方必须按图纸结构保质保量施工,未经甲方同意不得擅自更改图纸施工,如施工途中甲方需要大面积更改已做工程或增加部分工程,乙方必须无条件接受,但工价互相协商(注:甲方必须提前通知乙方)四、在施工过程中,甲方如要修改未建部分建筑或小部分已做工程,乙方必须义务更改,工价不作任何补偿。

五、乙方在建筑过程中,负责一切建筑施工工具,机械配备等(如:铁钉,铁线,帆布,排栅,模板,提升架,搅拌机等),施工工具要提前到施工场地及施工过程中全保证机械搅拌,如中途机械设备损坏及时更换,确保不耽误工程进度,模板,柱板要采用最少八成新,楼面模板不少于二层。

六、在施工过程中,乙方要购买员工建筑保险,费用由乙方负责。

七、在施工过程,乙方要做好一切安全措施(例如:排栅,安全,施工安全等),如发生任何工伤(亡)等事故,劳资纠纷及带来的经济责任全部由乙方负责,与甲方无关;乙方的工人并要遵守国家的所有法律法规,乡规民约,如有违反的一切后果责任由乙方负责与甲方无关。

八、在施工过程中,甲方在建筑材料必须及时进场,保证不耽误乙方施工,材料进场后乙方负责看管,发现工地工人自盗乙方必须赔偿。

九、本楼房绝大部份采用商品混凝土,在倒楼面时采用泵车(费用由甲方负责),如遇倒柱或其他小型混凝土件时,由乙方用人手搅拌或用斗车将商品混凝土运输施工(在小型施工方面使用的混凝土采用人手搅拌或购买商品混凝土由甲方决定)。

十、在施工期间乙方负责一切水,电费并清理一切建筑余泥和垃圾(包括基础余泥),所需费用由乙方负责。

建筑工程合同范本(通用10篇)

建筑工程合同范本(通用10篇)

建筑工程合同范本(通用10篇)建筑工程合同1甲方:乙方:签约时间:签约地点:为了完成工程的施工,经双方协商,在遵守甲方与业主于签订的工程承包合同下,签订本合同。

第一章合同概况:第一条工程范围、内容:第二条开、竣工日期:第三条承包方式:第四条单价构成:第二章工程质量:第五条乙方应遵守总合同工程关于工程质量的合同条款,严格按施工设计图纸和《技术规范》要求精心施工,工程质量达到优质工程标准。

第六条乙方服从甲方质检人员的现场监督检查,工序质量达不到优质工程标准及不符合规范要求的,应及时予以修复和返工,其返工损失由乙方承担。

每道工序完工时,经甲方质检人员验收签认后,方可进行下道工序。

第七条由于实际情况与设计不符时,应当经甲方确认后方可进行变更。

若乙方为方便组织施工、施工安全、避免干扰等原因采用的技术措施而提出的局部变更,除须得到甲方的批准外,由此增加的费用由乙方承担。

第八条材料供应方式:1、砌筑砂浆所用的砂、水泥可由乙方按照甲方下达的材料用量计划自行采购。

甲方按材料用量进行摊销并负责产品质量的检验控制。

第三章工程价款的结算和支付:第九条本工程以月为单位或分项工程完成后进行结算。

第十条工程项目的计量范围及包含内容按照总合同相关规定执行。

图纸及附件工程量清单中的工程量是估计工程量,不作为乙方要求计量的依据。

第十一条工程结算单价依据是本合同单价,工程结算的工程量是乙方实际完成并经甲方计量验收且工程质量符合要求的工程实体。

第十二条从每期应支付价款中扣留5%作为质量保险金,工程缺陷责任期满后,扣除甲方代乙方修复缺陷费用后一次退还乙方。

第四章双方权利及义务:第十三条双方应共同履行的义务:1、履行合同文件(包括总合同)《技术规范》中所规定的义务,保护业主及双方在合同中应享有的权利、义务、责任不受损害。

2、严格执行监理的指令,服从监理的现场监督和指导。

3、维护企业形象,不得发生有损于双方利益的行为,保证工程质量和工期的顺利实施。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建筑工程承包合同协议完整版(10篇)建筑工程承包合同协议完整版篇1发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):因建筑工程需要,甲方委托乙方以包工方式承包钢结构工程的制作安装,为明确双方责任,确保工程顺利完工,双方在平等、自愿、公平的基础上,经协商达成如下协议。

一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:具体工程内容和范围以该工程的施工图、安装图、工程变更资料为准。

二、承包方式:1、包工程质量和财物、人员安全。

2、以包工(人工费、工具费)方式承包。

(包安装施工人员)三、建设工期:1、合同签订后,具备开工条件之日起共天。

2因不可抗力等因素造成停工的,工期顺延。

四、工程质量:工程质量为优良,符合设计、施工规范要求。

五:工程造价:1、工程建筑面元/㎡,(其它 ),工程总价为人民币元/整(¥; 元)。

2、中途增加或减少工程量则另计工程款。

六:进度款支付和结算:1、人员进场,完成到钢柱、钢屋架吊装完工程,支付进度款的 %,计¥:元。

2、完成到屋面、墙面檩条,具备盖屋面、墙面瓦时,支付进度款的 %,计¥:元。

3、完成到屋面瓦、墙面瓦、包边修角安装完时,支付进度款的 %,计¥:元。

4工程完工,初验收合格后,支付到工程总价款的70%。

工程竣工验收合格后支付到工程总价款的95% ,(工程必须具备完工报告,保固书,结算书和竣工验收报告)。

5、余款5%,计¥:元于工程俊工验收之日起12个月的保修期满后10天付清。

七、竣工验收、质量保修。

1、乙方应无条件积极配合项目部进行完工验收和竣工验收,对于发现问题应及时组织人员进行整改。

2、在保修期内,乙方应及时处理存在的问题,及时回访保修,否则甲方有权扣除保修金。

八、甲方义务。

1、负责协调与业主和其它施工单位的关系,保证乙方正常施工。

2、保证施工材料的正常供应。

3、按合同约定、支付工程进度款。

4、应由甲方承担的其它施工合同义务。

九、乙方义务1、按合同规定的开工日期按时开工,严格按照施工图及说明书等技术资料进行施工。

2、接受业主、监理公司,地方政府和公司项目部的'监督,积极配合项目部对施工现场的工程进度、质量、安全生产等管理和其它施工事项。

3、按合同规定的建筑工期和质量完工并交付工程、如因乙方原因超期完工的,一切经济损失由乙方承担。

4、严格施工安全管理,乙方对施工安全负责全责任,在施工过程中,如发生安全事故,其一切经济责任和法律责任都由乙方承担,与甲方无关。

5、按合同约定承担工程质量的保修责任。

6、及时提交施工物资申请,以便于甲方进行材料组织(提前一周)。

7、配合项目部的请款计划和其它施工计划。

8、应由乙方承担的其它施工合同义务。

十、合同生效及文本1、本合同自双方签字之日起生效,至合同履行完毕后失效。

2、合同生效后,任何一方单位终止合同,应向对方赔偿本合同的工程总价款的10%的违约金。

3、本合同一式二份,双方各执一份。

甲方(签字):20____年月日乙方(签字):身份证:建筑工程承包合同协议完整版篇2甲方:_____乙方:_____身份证号:_____一、合作项目:建筑土建工程主体装饰所包含的全部工种内容:工作与包含范围:l、工作内容:基础修土、砖胎膜外的回填土、基础排水,全部砖砌体工程,砼浇捣及养护工程、清理工作,临时宿舍、仓库、配电房、厕所等的建造,场地硬化,文明施工等的工作;商品输送管的安装、拆除、堆放。

本工种临时架子,预制过梁及预制块、钢筋垫块,电梯间的预制块、外脚手架及场地四周的清理工作,室内楼梯、楼层必须保持每天清理干净,楼层放样乙方必须固定二位技工,二次结构砖砌体水平线由乙方自弹。

晚上加班泥工配备专业人员接电与甲方无关,开人货两用梯工资由乙方支付,与甲方无关。

总之泥工在施工的全过程中,无任何理由向甲方记入点工费用。

2、甲方承包给乙方的暨阳玫瑰城三期,按实际做的建筑面积工程量结算。

3、施工工具由乙方自备:翻斗车、振动机、振动棒、平板振动机、电缆线、临时配电箱、照明电线、保养浇水管,铁锹,扫帚,大小榔头,大小铁丝,大小扳手,墙线,老虎钳,安全帽,雨衣,雨鞋,手套,铝合金靠尺及泥工用的工具。

甲方只负责提供塔吊一台,人货两用梯,一级配电箱,搅拌机,砂浆机,其余小型工具全部由乙方自备,二级配电箱后面所需要的三级配电箱及电缆线由乙方自备。

二、工期与质量1.0工期要求:工期必须满足项目部进度和周计划的工期要求,达不到要求,甲方有权组织其他施工力量进场施工,其费用按实际扣除。

2.0质量要求:市优2.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标,如图纸,发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后。

以质量要求较高者为施工依据。

2.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工,在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工,因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生费用由承包人承担。

2.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。

三、劳务价格:泥工按图纸实际建筑面积_____元/㎡计算。

1、单价中包括:在施工过程中安全风险金,工人暂住证、劳务证书、计生证书、职工保险金。

2、本基价一次包干,今后不再进行调整。

(图纸变更单项工程超过500元的按实调整,其他不作调整),实行乙方自负盈亏,与甲方无任何交涉。

四、劳务费用的结算和支付A、进度款结算:项目部根据合同条款结合乙方的进度、质量、安全、文明施工、节约材料等情况由现场负责人进行考核主要管理人签字后支付。

B、劳务费用的发放:乙方所有支付的工资应有职工亲笔签名的工资表作为依据(与进场职工登记表相符)不得由承包人支取,由公司财务监督发放,并上交工资表,乙方每次上报的工程额必须与当月产值相符,乙方全额垫资。

C、承包款的支付:乙方自愿全额兑房,按甲方价格兑房,房产公司开盘后,完成主体一至十层由甲方、监理验收合格支付工程量的70%(包括乙方兑对房款),完成主体十一层至二十一层验收合格支付工程量的70%(包括乙方兑对房款),主体验收合格支付已完工程量80%(包括乙方兑房款),其余款项在竣工验收后50天内付10%,竣工验收审计后四个月内支付10%。

五、安全生严事故处理A、乙方必须严格按标准规范施工杜绝重大事故的发生,轻重事故发生频率控制在零以内。

B、乙方使用的各类机械,脚手架及防护措施,应由甲方主管部门进行验收,确认符合安全标准后,方可使用。

C、乙方人员发生伤亡事故时,双方应全力抢救,同时保护好事故现场以便有关部门进行检查,鉴定伤亡事故的性质。

发生于天灾人祸,医药费在伍万元(包括伍万元)由乙方自负。

超出伍万元的医药费,由甲乙双方按7:3比例分配,但甲方不承担其他任何费用。

如是乙方管理不妥,不遵守安全生产条例发生事故由乙方自负,甲方不承担任何责任与经济赔偿。

六、双方义务A、甲方义务1、乙方工人驻在甲方施工现场时,甲方应对其进行“遵纪守法、安全生产、文明施工、消防及企业内部管理制度”等方面教育工作,并进行监督、检查、协助乙方办理暂住证、就业证。

2、甲方应及时提供乙方生产所必须的材料,并向乙方交代清楚施工技术、质量、安全、材料等要求,及时提供必备的机械和材料。

3、甲方应负责安排好乙方连续生产,避免窝工、若不能保住连续生产应进行合理调整。

4、甲方不负责职工住宿及职工就餐事宜,全部由乙方自行解决。

5、甲方应按合同规定及时办理劳务费的结算、付款。

6、甲方有办理现场签证的义务,并将实际发生零星用工列入结算依据。

B、乙方义务1、乙方与确定劳动关系的工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不低于l8周岁,不得高于55周岁,乙方人员必须持本人身份证(女工还必须有_证),并将其人登记上花名册(注上身份证号码),必须办理暂住证、就业证、特殊工种操作证、计生证及胸卡等费用由乙方自理。

2、乙方人员必须保证人员相对稳定,不能随意变动注册人员,保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产业务,服从甲方的`统筹安排,统一调动。

当甲方因故不能保证连续生产时,可将队伍临时调整,对调整的人员在影响甲方生产前提下应向甲方出具书面通知。

3、乙方人员必须按甲方提供的图纸说明的要求进行施工,如有变更的建议应征得甲方同意,并办理变更手续后方可施工。

在施工中注意成品、半成品的保护,爱护使用甲方提供的机械设备及用电设备,如发生损坏、丢失照价赔偿,如因损坏、丢失的设施给别的班组或工程进度造成影响时,给予相应的处罚。

4、乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全、治安安全等方面的教育。

乙方人员必须遵守甲方的有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度,服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向甲方提供有关情况和资料。

七、违约责任A、甲方违约责任1、由于甲方管理人员指挥造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由甲方承担。

2、甲方不能按时支付劳务费应在结算前十日通知乙方,在结算后三十日后仍不能支付劳务费,如双方对此仍无解决的办法,乙方有权书面通知甲方,采取相应的措施。

B、乙方违约责任1、乙方人员未按约定时间进场,由此造成延误工期,按延误天数占工期比例扣除劳务费,乙方在约定进场时间五日内仍未进场,甲方可终止合同,并提出索赔:乙方无故撤走部分或全部工人,并因此对工期造成影响时,甲方可书面通知乙方,在五日内乙方仍未采取措施确保工期,甲方有权拒付未领的劳务费,终止合同,并有权要求索赔。

2、乙方进场人员不符合要求,并直接影响工期及质量,甲方有权要求乙方进行调整,乙方无法调整时,甲方有权不安排施工任务(窝工损失由乙方自负),并书面通知乙方,由甲方按照施工班组劳务费付实际的60%,在三个月内支付,直至合同终止。

3、因乙方责任造成质量事故和返工重做的,其工料损失费一概由乙方承担,甲方还可按延误工期情况扣除费用。

八、双方确认如遇不可抗拒因素,如是国家政策性调整使合同不能继续实施时,本合同允许变更或终止,双方协商解决。

九、双方履行合同过程中发生争议时,双方先协商,如协商不成,再向人民法院起诉。

十、合同中未尽事宜及项目部各级管理对乙方要求明确如下:A、安全奖罚管理措施:1、乙方在施工现场配备一名专职安全员配合甲方,做好每天安全生产、文明施工及安全日记,专职安全员不到位罚款500元;若专职安全员到位不尽职,不配合甲方专职安全员工作,处罚100~1000元。

2、乙方把没进场新职工做好花名册,新职工必须经过三级安全教育后方可上岗,特殊工种必须持证上岗;否则每人次罚款10元,并责令退场。

3、乙方职工进入施工现场不戴安全帽及扣好帽带者,每一次罚款20元,班组承包人每人次30元,需系安全带,违者罚款每人次50元。

相关文档
最新文档