工程项目招投标与合同管理重点自考
自考重点资料自考工程项目招投标与合同管理重点资料自考重点资料
第一章项目具有的一些共同特征：（简答）1、过程的一次性；2、工作的独特性；3、目标的明确性；4、项目活动的整体性；5、组织的临时性和开放性；6、开发与实施的渐进性。
建设项目具有的特征：（简答）1、具有明确的建设目标；2、具有一定条件的限制；3、具有一次性和不可逆性；4、影响的长期性；5、投资的风险性；6、管理的复杂性建设项目的程序：1、项目建设前期阶段：①、项目建议书；②、可行性研究；③、审批立项。
（选择）2、准备阶段；3、项目建设实施阶段；4、工程竣工验收与保修阶段：①、工程竣工验收：建设项目按设计文件规定的内容和标准全部建成，并按规定将工程内外全部清理完毕后称为竣工。
（名词解释）②、工程保修；5、项目后评价：是指对已经完成的项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行的系统、客观的分析，通过项目活动的检查总结，确定项目预期的目标是否达到、项目是否合理有效、项目的主要指标是否实现。
（名词解释）施工项目是指企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。
施工项目管理与建设项目管理的主要区别：（简答）1、从管理任务上看：施工项目管理是生产出建筑产品，取得利润；建设项目管理是取得符合要求的，能发挥应有效益的固定资产。
2、从管理内容上：施工项目管理是涉及从投标开始到交工为止的全部生产组织与管理及维修；建设项目管理是涉及投资周期和建设的全过程的管理。
3、管理范围：施工项目管理是由工程承包合同规定的承包范围；建设项目管理是由可行性研究报告确定的所有工程，是一个建设项目。
4、管理任务：施工项目管理是施工企业；建设项目管理是建设单位或其委托的咨询监理单位。
施工项目目标控制（选择）1、进度控制：进度控制方法主要是规划、控制和协调。
进度控制的主要措施：①、组织措施；②、技术措施；③、合同措施；④、经济措施；⑤、信息管理措施。
2、质量控制；3、安全控制；4、成本控制。
市场的构成：1、市场主体：分为商品生产者、商品消费者和中介机构。
自考工程项目招投标与合同管理自考真题
选择题下列哪项不属于工程招标的基本程序？A. 发布招标公告B. 编制招标文件C. 编制工程预算D. 组织开标、评标在工程项目招投标中，投标保证金一般不得超过投标总价的多少比例？A. 1%B. 2%C. 5%D. 10%FIDIC合同条件中，计入合同总价内的暂定金额使用权的控制人是？A. 业主B. 监理工程师C. 总包商D. 分包商工程合同中的“标的”指的是什么？A. 工程项目的具体内容B. 工程项目的价格C. 工程项目的质量标准D. 工程项目的完成时间在工程项目招投标过程中，以下哪项不属于招标人的职责？A. 提供招标所需的有关资料B. 确定评标委员会C. 编制投标文件D. 与中标人订立合同关于合同变更，以下说法正确的是？A. 合同一旦签订，不得变更B. 合同变更必须经过双方协商一致C. 合同变更只能由甲方提出D. 合同变更可以单方面进行简答题简述工程项目招投标的基本流程。
如何理解FIDIC合同条件在国际工程项目中的应用？合同变更可能会带来哪些影响？在合同管理中应如何应对合同变更？在工程项目招投标过程中，如何保障投标人的合法权益？简述开标前常用的投标技巧有哪些？如何建立有效的合同管理制度，以确保工程项目的顺利进行？填空题工程项目的招投标通常包括______、______、______、______和______等主要环节。
FIDIC合同条件是国际公认的工程合同条件，其主要包括______、______和______等内容。
合同变更可能由______、______、______等原因引起。
合同的主要条款包括______、______、______、______和______等。
在工程项目招投标中，投标保证金的有效期通常为______，从______开始计算。
自考工程招标与合同管理重点汇总
自考工程招标与合同管理重点汇总一、招标阶段1. 招标文件的编制：招标文件是招标过程中的基础，它规定了招标的基本条件和要求。
考生需要了解招标文件的主要内容，包括招标公告、投标邀请书、投标人须知、合同条款等。
2. 招标方式的选择：常见的招标方式有公开招标、邀请招标和竞争性谈判等。
每种方式都有其适用的场景和特点，考生应熟悉这些方式的区别和选择依据。
3. 投标文件的评审：投标文件的评审是确保招标公正性的重要环节。
考生需要了解评标委员会的组成、评标标准和方法，以及如何确保评标的客观性和公平性。
二、合同管理阶段1. 合同的签订：合同的签订标志着双方权利和义务的确立。
考生应掌握合同的主要条款，如工程范围、质量要求、工期、价款支付方式等。
2. 合同的履行：合同的履行是实现工程目标的关键。
考生需要了解合同履行中的常见问题，如工程变更、索赔、违约等，并掌握相应的处理方法。
3. 合同的终止和解除：在某些情况下，合同可能会提前终止或解除。
考生应了解导致合同终止和解除的原因，以及相应的法律后果。
三、案例分析为了更好地理解上述知识点，考生可以通过分析具体的案例来加深印象。
例如，可以研究某工程项目的招标文件和合同文本，分析其中的关键条款和潜在风险。
四、备考建议1. 理论联系实际：将理论知识与实际案例相结合，有助于加深对知识点的理解。
2. 模拟练习：通过模拟试题进行练习，可以提高应试能力。
3. 及时复习：定期复习已学知识，巩固记忆。
4. 交流与讨论：与其他考生或专业人士交流讨论，可以获得不同的视角和解决问题的方法。
五、结语。
2024工程招标与合同管理自考真题
工程招标与合同管理自考真题合同编号：__________第一章：合同双方1.1合同主体1.2合同目的甲方委托乙方承担工程招标与合同管理自考真题的相关工作，乙方同意接受甲方的委托，并按照本合同约定的条款和条件履行相关义务。
第二章：工程招标2.1招标范围甲方委托乙方负责工程招标与合同管理自考真题的招标工作，包括但不限于制定招标方案、编制招标文件、发布招标公告、组织投标、开标、评标、定标等环节。
2.2招标文件乙方应根据甲方的要求，结合工程招标与合同管理自考真题的具体情况，编制招标文件，并提交给甲方审核。
招标文件应包括投标邀请书、投标人须知、合同条款、投标文件格式等内容。
2.3招标方式乙方应按照甲方的要求，选择合适的招标方式进行工程招标与合同管理自考真题的招标。
招标方式包括公开招标、邀请招标等。
第三章：投标与评标3.1投标人资格乙方应确保参与投标的投标人具备合法的资格，包括但不限于具备相关的资质证书、业绩经验、财务状况良好等条件。
3.2投标文件乙方应按照招标文件的要求，编制投标文件，并按时提交给甲方。
投标文件应包括投标报价、技术方案、项目管理团队等内容。
3.3评标标准与方法甲方应制定评标标准和方法，并提交给乙方。
评标应按照公平、公正、公开的原则进行，综合评估投标人的技术能力、报价合理性、项目管理能力等因素。
第四章：合同签订与履行4.1合同签订甲方与乙方应在评标结束后，根据评标结果，签订工程招标与合同管理自考真题的合同。
合同应包括合同双方的权利义务、合同价款、合同工期、质量标准等内容。
4.2合同履行乙方应按照合同约定，履行工程招标与合同管理自考真题的相关工作。
乙方应保证工程的质量、安全和进度，并按照约定的标准进行工程验收。
第五章：合同变更与解除5.1合同变更在合同履行过程中，如发生不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法继续履行或需要变更的，双方应及时协商，并签订书面变更协议。
5.2合同解除在合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，导致合同无法继续履行的情况下，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
招投标与合同管理复习知识点
招投标与合同管理复习知识点招投标与合同管理是工程项目管理、企业采购等领域中至关重要的环节。
掌握好这方面的知识，对于提高项目的成功率、保障各方的合法权益、控制成本和风险等都具有重要意义。
以下是对招投标与合同管理相关复习知识点的详细梳理。
一、招投标的基本概念与流程1、招标招标是指招标人通过一定的方式和程序，向潜在的投标人发出邀请，希望他们参与特定项目或服务的竞争。
2、投标投标则是指潜在的投标人响应招标人的邀请，按照招标文件的要求提交自己的报价和方案。
3、招投标的流程策划招标：确定招标项目的范围、目标、要求等。
编制招标文件：包括招标公告、投标人须知、技术规格、合同条款等。
发布招标公告：向潜在投标人公布招标信息。
资格预审：对潜在投标人的资格进行初步审查。
发售招标文件：向通过资格预审的投标人出售招标文件。
现场踏勘与答疑：组织投标人进行现场踏勘，并解答他们的疑问。
投标：投标人在规定的时间内提交投标文件。
开标：在规定的时间和地点公开开启投标文件。
评标：由评标委员会对投标文件进行评审和比较。
定标：确定中标人。
签订合同：招标人与中标人签订合同。
二、招标文件的编制1、招标公告应包含项目名称、招标范围、投标人资格要求、报名时间和地点等关键信息。
2、投标人须知明确投标的程序、规则、要求等，如投标文件的格式、密封要求、投标保证金的金额和缴纳方式等。
3、技术规格详细描述招标项目的技术要求、质量标准、验收标准等。
4、合同条款包括通用条款和专用条款，规定双方的权利和义务、违约责任、争议解决方式等。
三、投标文件的编制1、商务部分包括投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、投标保证金、商务条款响应表等。
2、技术部分针对招标文件中的技术要求，提供详细的技术方案、施工组织设计、项目管理方案等。
3、价格部分明确投标报价的构成、计算方法、优惠条件等。
四、评标方法与标准1、最低评标价法以投标价格最低者为中标候选人，但需要满足招标文件的实质性要求。
自考工程项目招投标与合同管理A卷及答案
自考工程项目招投标与合同管理A卷及答案第一篇：自考工程项目招投标与合同管理A卷及答案工程项目招投标与合同管理期末考试A 卷道题，一、单项选择题（共 20 道题，每题 1 分，共 20 分）1、在下列合同中，（）合同是可变更、可撤销的合同。
A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B 以合法活动掩盖非法目的C 因重大误解而订立的D 损害社会公共利益的2、当工程内容明确、工期较短时，宜采用（）A 总价可调合同B 总价不可调合同C 单价合同D 成本加酬金合同3、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（约定承发包双方的权利和义务。
A 通用条款B 专用条款C 监理合同D 协议书4、一般认为，投标是一种（）A 履约B 要约C 要约邀请D 竞拍行为5、法律规定合同的诉讼有效期为 2 年。
若某合同的诉讼时效进行到 20 个月时，发生中止是由，该是由持续 5 个月，则该是由消除后，诉讼时效尚有（）。
A 9 个月B 6 个月C 4 个月D 2 个月6、工程建设施工招标，招标单位应在定标内（A 5B 7C 9D 157、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（师发出索赔意向通知。
A 14B 10）天发出招标通知书。
）天内，承包人应向工程C 28D 568、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的是（A 工程量清单 B 工程预算书 C 工程变更协议书 D 施工图纸）9、对于执行政府定价或政府指导价的合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时，则（）。
A 无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行B 无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行C 遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行D 遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行10、按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。
以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。
工程招标与合同管理自考要点
第一章1、项目的概念（名词解释）项目是一种在规定时间内由专门组织起来的人员完成的一次性工作。
它有一个明确的预期目标，还有明确的可利用的资源范围，并需要运用多种学科的知识来解决问题，通常没有或很少有以往的经验可以借鉴。
2、项目具有的一些共同特征（简答）一次性独特性目标的明确性项目活动的整体性组织的临时性和开放性开发与实施的渐进性一次性是项目与活动的最大区别（选择）3、项目管理的概念（名词解释）项目管理是在一个确定的时间范围内，为了完成一个既定的目标，并通过特殊形式的临时性组织运行机制，通过有效的计划、组织、领导与控制，充分利用既定有限资源的一种系统管理方法4、建设项目的概念（名）建设项目是最常见、最典型的项目类型，它属于投资项目中最重要的一类，是一种投资行为与建设行为相结合的投资项目5、建设项目的特征（单）具有明确的建设目标具有一定条件的限制具有一次性和不可逆性影响的长期性投资的风险性管理的复杂性6、建设项目程序和阶段（简答）程序：项目构思批准立项开始施工交付费用结束阶段：项目建设前期阶段准备阶段项目建设实施阶段工程竣工验收与保修阶段项目后评价7、项目建设前期阶段有哪些：（多选）项目建议书可行性研究审批立项8、工程发包（多选）工程发包有招标投标和直接发包两种方式9、项目建设实施阶段（选择）工程勘察设计施工准备工程施工生产准备10、（了解）施工许可证需向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取。
未取得施工许可证的施工单位不得擅自组织开工11、项目后评价（名词解释）项目后评价是对已经完成的项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行的系统、客观的分析，通过项目活动的检查总结，确定项目预期的目标是否达到、项目是否合理有效、项目的主要指标是否实现编制项目管理规划大纲，编制投标书并进行投标，签订施工合同，选定项目经理，组建项目经理部，签订“项目管理目标责任书”，编制“项目管理实施规划”，项目开工前准备，施工期间的管理，竣工结算、清理各种债权债务、移交资料和工程，进行经济分析，做出项目管理总结报告，项目管理工作考核评价，根据项目管理目标责任书”进行奖惩，项目经理部解体，项目回访保修14、项目进度控制的最终目标是施工合同约定的竣工日期15、目的进度控制方法主要是规划、控制和协调16、进度控制的主要措施：组织措施、技术措施、合同措施、经济措施、信息管理措施17、施工项目质量控制是为达到施工项目质量要求所采取的作业技术和活动18、影响施工质量的因素有：人、材料、机械、方法和环境19、项目经理部应建立安全管理体系和安全生产责任制20、项目管理的不可或缺的重要组成部分：项目投标合同签订合同履行和管理21、广义的市场是指在一定区域内所有商品交换关系的总和22、市场客体是市场主体在市场活动中的交易对象23、建筑市场是进行建筑商品及相关要素交换的市场，是市场体系中的重要组成部分。
招投标与合同管理复习知识点(最新版)
招投标与合同管理复习知识点(最新版)合同编号：__________甲方：乙方：一、招投标阶段1.1 甲方应向乙方提供项目的详细资料、技术要求和标准，以便乙方编制投标书。
1.2 乙方应按照甲方的要求，编制并提交投标书，其中包括但不限于投标报价、施工方案、技术措施、人员配置、工期保证等。
1.3 甲方应对乙方的投标书进行评审，根据评审结果确定中标单位。
1.4 甲方应在评审结束后 notify乙方 of the results。
If乙方 is successful, both parties shall sign the contract within30 days from the date of notification.二、合同签订阶段2.1 双方应按照中标结果签订书面合同，合同内容应包括但 not limited to：project scope, delivery time, quality requirements, payment terms, breach of contract liability, dispute resolution等。
2.2 乙方应按照合同约定，向甲方提交履约保证金或提供担保。
2.3 双方应互相交换合同副本，并按照合同约定履行各自的权利和义务。
三、合同履行阶段3.1 乙方应按照合同约定，完成项目的设计、采购、施工等工作，并保证项目的质量、安全、进度等符合甲方的要求。
3.2 甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款。
3.3 双方应定期进行沟通和协调，解决合同履行过程中出现的问题。
四、合同变更和解除4.1 双方同意，合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，可以协商变更或解除合同。
4.2 甲方同意，在合同履行过程中，如因乙方原因导致项目无法按照约定完成，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
五、争议解决5.1 双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
自考工程招投标与合同管理
自考工程招投标与合同管理我们要明白工程招投标的基本概念。
工程招投标是指发包人通过公开或邀请的方式，让多个承包人参与竞争性报价，最终选择合作伙伴的一种市场交易方式。
这个过程不仅涉及到法律知识的运用，还包括工程技术、经济管理等多方面的能力。
因此，《工程招投标与合同管理》课程旨在培养学生综合运用相关知识解决实际问题的能力。
我们来具体看看课程的核心内容。
在课程中，学生需要掌握招投标的程序和流程，包括但不限于项目的立项、招标文件的编制、投标文件的准备、评标方法的选择以及中标结果的公示等。
这些知识点不仅是理论学习的基础，也是实际操作中必须严格遵守的规定。
除了招投标程序，合同管理同样占据着重要的位置。
合同是约束双方权利和义务的法律文件，其管理的好坏直接关系到项目的顺利进行和风险控制。
《工程招投标与合同管理》课程将教授学生如何制定合理的合同条款，如何处理合同变更、索赔等常见问题，以及如何通过合同管理实现项目的顺利实施。
在学习过程中，案例分析是一个非常重要的环节。
通过分析真实的工程案例，学生可以更加深刻地理解理论知识，并将其应用于实践中。
例如，分析某大型工程项目的招投标过程，探讨其中可能出现的问题和解决方案，这样的实践能够有效提升学生的实战能力。
考试形式也是考生需要关注的重点。
自考《工程招投标与合同管理》通常包括选择题、判断题、简答题和案例分析题等。
这些题型旨在考察学生对知识点的掌握程度以及分析和解决问题的能力。
因此，考生在备考时不仅要重视理论知识的学习，还要注重实践能力的培养。
值得一提的是，随着科技的发展和行业的变化，工程招投标与合同管理的知识和技能也在不断更新。
因此，考生在学习过程中应当注重持续学习和自我提升，以适应不断变化的行业需求。
工程招标与合同管理自考章节重点
工程招标与合同管理自考章节重点工项目投标一/投标文件的组成投标书。
其主要内容为：投标报价、质量、工期目标、履约保证金数额等。
投标书附录。
其内容为投标人堆开工日期、履约担保金、违约金以及招标文件规定其他要求的具体承诺。
投标保证金。
投标保证金的形式有：现金、支票、汇票和银行保函，但具体采用何种形式应根据招标文件规定。
另外，投标保证金被视为投标文件的组成部分，未及时缴纳投标保证金的，该投标将被作为废标而遭拒绝。
法定代表人资格证明书。
授权委托书。
具有标价的工程量清单和计价表。
当招标文件要求投标书需附报价计算书时，应附上。
辅助资料表。
常见的有：企业资信证明资料、企业业绩证明资料、项目经理简历及证明资料、项目部管理人员表及证明资料、施工机械设备表、劳动力计划表和临时设施计划表等。
资格审查表二、技术标编制应注意的问题简答针对性。
有些投标人为了上规模，故而把标书做的很厚，而其中的内容往往都是引用规范标准，或抄袭其他标书，使标书毫无针对性。
这样的标书回事评标专家反感，因而导致技术标严重失分。
全面性。
在评标过程中，对技术标的评分标准一般都分为许多项目，这些项目都分别被赋予一定的评分分值。
这就意味着，这些项目不能发生缺项，一旦缺项，给项目就可能被评为零分，从而导致中标的概率大大降低。
先进性。
在招标人的热衷点上采用先进的技术、设备、材料和工艺，使标书对投标人和投标专家产生更强的吸引力可行性。
技术标的内容最终都要付诸实施的，因此技术标应有较强的可行性。
经济性。
承包人参加投标承揽业务的最终目的是获取最大的利润，而施工方案的经济性，直接关系到投标人的效益，因此必须十分谨慎。
另外，施工报价也是投标偶影响的报价的一个重要的影响因素，经济合理的施工方案，能降低报价，是报价更具竞争力。
六、投标决策的原则(简答题)投标决策十分复杂，为保证投标决策的科学性，必须遵守一定的原则。
目标性。
投标的目的是实现投标人的某种目的，因此投标前投标人应首先确定投标目标，如，获取盈利、占领市场、创造信誉等，只有这样投标才能有的放矢。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程项目招投标与合同管理重点自考一、单选、多选1、建设项目的特征：具有明确的建设目标、具有一定的条件限制、具有一次性和不可逆性、具有长期性、投资的风险性、管理的复杂性。
2、中国建筑招投标法于2000年1月1日起实施。
3、我国建设法规体系，是以建设法律为龙头，建设行政法规主干，建设部门规章和地方法规为枝干而构成。
4、招标代理资质条件：1）、机构营业场所和资金情况2）、技术、经济专业人员的数量、职称和工作经验情况3)、机构啊在招标代理方面的工作业绩。
超级代理属于无权代理，不受法律保护。
5、投标保证金一般不得超过投标总价的百分之二，但最高不得超过80万元人民币，投标保证金有效期应超出投标有效期30天。
6、投标保证金有效期到签订合同或提供履约保函为止，通常3---6个月，一般不超过投标有效期的28天。
7、开标应当在投标截止时间公开进行。
8、评标委员会由招标人或其委托人的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关经济、技术等专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中技术、经济等专家不得少于成员总数的三分之二。
9、废标：未按招标文件的要求密封、标志，无投标人公章和投标人的法定代表人或委托代理人的印章或签字。
10、必要时，有助于投标文件的审查等，评标委员会有权要求投标人澄清其投标文件，可以分别对投标人进行质询，澄清和确认的问题须经法定代表人或授权代理人签字，但不能更改投标报价或投标文件实质性内容。
评标和定标应当在投标有效期结束日30个工作前完成，拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。
同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其其投标担保的有效期，但不得更改投标文件的实质性内容。
造成投标人损失的招标人应当补偿，但因不可抗力需延长的除外。
11、在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
12、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在30戈工作日之内签订合同。
13、招标人应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
招标人与中标人不得再行订立合同实质性内容的其他协议。
招标人与中标人签订合同后5个工作日，应当向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金。
14、影响投标外部因素：投标人、竞争对手、监理工程师、法制环境、地理环境、市场、项目自身。
15、承包商不宜选择投标：1）、工程规模超过企业资质等级的项目。
2）、超越企业业务范围和经营能力之外的，3）、企业当前任务比较饱满，而招标工程是风险较大4）、企业劳动力，机械设备等资源不能保证的项目。
5）、竞争对手在技术、经济等具有明显优势的项目。
16、可以报保本价的有：招标工程竞争对手较多，而投标人无明显优势而投标人有一定市场等、投标人在建任务少，无后继工程可能出现部分窝工。
17、经济法主体包括：国家机关、经济组织、事业单位、社会团体、经济组织的内部机构、农村承包个体工商户、公民。
18、经济法客体包括：物、经济行为、智力成果、财。
19、合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立，变更、终止民事权利义务的协议。
20、合同订立的原则：自愿、守法、诚实信用原则、公平。
21、有效合同：成立生效、批准登记生效、约定生效。
22、无效合同有哪些：一方欺诈胁迫的手段订立合同，损坏国家利益的、恶意串通，损坏国家集体或第三人利益、以合法形式掩盖非法目的、损害公众利益、违反法律行政法规的。
无效合同的确认归合同管理和人民法院。
23、无效合同处理：无效合同自合同签订时就没有法律约束力、分整个无效和部分无效如果部分无效，不影响其他的、合同无效不影响合同中独立存在的有关解决争议条款的效力、因该合同取得财产应返还，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失。
24、合同法规定的：1）、质量要求不明确的，按国家标准、行业标准履行，没有的按通常的标准。
2）、价款或报酬不明确的，按照订立的合同履行的市场价格，依法应当执行指导价或政府定价，3）、履行地点不一致的给付货币的在接受货币一方所在地履行，交付不动产斯沃在不动产所在地履行，4）、履行的期限不明确的，债务人可以随时履行债权人，也可以随时要求履行但应当给对方必要的准备。
5）、履行方式不明确的按照有利于实现合同目的方式履行，6）、履行费负担不明确的由履行义务一方负担。
25、合同的争议处理方式：和解、调解、仲裁、诉讼。
（重点细看）26、合同文本的构成：协议书、通用条款、专用条款、及三个附件，承包人承揽工程项目一览表，发包人供应材料设备一览表，工程质量保修书。
27、工程验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际工日期。
工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
28、工程未经竣工验收或未经过的发包人不得使用，发包人强行使用时由此发生质量问题及其他，由发包人承担。
29、工程可以延期的情况有哪些：发包人未能按照专用条款的约定提供图纸和开工条件；发包人未在规定时间支付预付款、进度款致使施工不能正常进行；工程师未按约定提供所需的指念批准使得工程不能进行；设计变更使得工程量增加；一周内非承包人原因停电、停水、停气超过8小时；不可抗力；专用条款中约定或工程师同意顺延的其他情况。
30、因战争、动乱、空中飞行物坠落或非承发包人造成的爆炸、火灾，以及风雨雪等自然灾害以及专用条款的风、雨、雪、洪等导致的费用由双方承担，31、承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据，32、发包人接到承包人递交的竣工结算及结算资料的28天内进行核实，给后通知经办银行予确认或者提出修改意见发包人确认竣工结算报告向承包人支付竣工结算价款。
承包人接到竣工结算价款后14天内将竣工工程支付发包人。
33、专业分包合同是以发包人与承包人已签订施工总承包合同为前提条件承包人对发包人负责，分包人对承包人负责，分包人履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
34、按计价方式分类的施工合同类型有哪些：施工合同分总价合同、单价合同、成本补偿合同。
35、风险防范对策：风险回避、风险转移、风险分离、风险分散、风险控制、风险自留风险综合管理。
36、风险控制的具体方法：1）熟悉和掌握有关工程施工阶段的法律法规、2）深入研究和全面分析招标文件、3）签订完善的施工合同、4）掌握要素市场价格动态、 5）管理分包商，减少风险事件、6）在履行合同中分析工程风险。
37、索赔的分类：按事件所处合同状态分类：正常施工索赔、工程停缓建索赔、解除合同索赔按索赔发生原因分类：发包人违约索赔，工程量增加索赔，加速施工索赔，解除合同索赔，。
按索赔的目的或生产要求分类：工期延长索赔，费用索赔按索赔的依据分类：合同内索赔，合同外索赔按索赔有关当事人分类：承发包人之间的索赔，总承包与分包商索赔，承包人与供货商索赔，承包人与保险公司索赔按索赔合同主从关系分类：工程承包合同索赔，从属合同的索赔按索赔的处理方式分类：单项索赔，总索赔按索赔的管理策略上的主动性分类：索赔，反索赔38、索赔证据：招标文件，设计交底，工程师签证，会议纪要，现场情况实录，工作日志备忘录，送电送水数量记录，停电停水日期、恢复施工的日期，工程预付款，进度款的记录，图纸变更记录，施工照片记录，气象记录，验收技术鉴定报告，材料采购订货凭证，会计核算资料，造价资料，各项往来的信件，指令，信函等。
39、经济法律关系的内容：经济权利、经济义务。
二、名词解释1、项目：一种在规定的时间内由专门组织起来的人员完成的一次性工作2、项目后评价：是指已经完成的项目的目的，执行过程、效益、作用和影响进行的系统客观的分析，通过项目活动的检查的检查总结，确定项目预期的目标是否达到项目是否合理有效、项目的主要指标是否实现。
3、招标：是指招标人事前公布工程、货物或服务等发包业务的相关条件和要求，通过发布广告或发出邀请函等形式召集自愿参加竞争者投标，来评选办法选定承包商的市场交易活动。
4、投标：是投标人根据招标文件的要求，提出完成发包业务的办法、措施和报价，竞争取得业务承包权的活动。
5、招标代理：是指工程建设单位，将建设工程招标事务，委托给具有相应资质的中介服务机构，有该中介服务机构在招标热委托授权的范围内，以招标人的名义，独立组织建设工程招标活动，并由建设单位接收招标活动的法律效果的一种制度。
6、项目总承包招标：选择项目总包人的招标。
7、交钥匙工程：建设单位提出项目投资和使用要求及竣工、交付使用期限、项目可行性研究、勘察设计、材料设备采购、施工安装、生产准备和试生产，交付使用均由一个总承包商承包。
8、两阶段招标：是指工程招标投标时将技术和商务标分阶段评选先评技术标，被选中技术标的单位才有权参加商务标的竞争。
9、工程项目报建：是指工程项目建设单位在工程开工前一定期限内向建设行政主管部门申报工程项目，办理项目登记手续。
10、投标保证金：是招标人为了防止发生投标人不递交投标文件，递交毫无意思或未经充分考虑的投标文件，投标人中途撤回投标文件或中标后不签署合同等情形发生的一种担保形式。
11、产工人辅助工资：指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资，包括职工学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳时间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假假期的工资。
12、法律关系的客体：是指经济法主体权利和义务所指向的对象。
13、诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，人民法院对权利人的权利不再进行保护的制度。
14、时效：时间上的效力。
15、债：按照合同的约定或依照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。
16、诉讼时效中止是指在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止，17、诉讼时效的中断是指诉讼时效的事由包括提起诉讼（起诉）、当事人一方提出要求（请求）或者同意履行义务（承诺）而中断。
18、诉讼时效延长是指人民法院查明权利人在诉讼时效期间确有法律规定之外有正当理由而未行使请求权的，适当延长已完成的诉讼时效期间19、代理是指代理人以被代理人（又称本人）的名义，在代理权限内与第三人（又称相对人）实施民事行为，其法律后果直接由被代理人承受的民事法律制度。
20、不当得利的概念：没有合法根据，取得不当利益并造成他人损失的法律现象。
21、无因管理,未受人之托也不负有法定或者约定义务,主动为他人管理事务的行为。
22、行纪合同是行纪人以自己的名义为委托人从事贸易活动，委托人支付报酬的合同。
23、居间合同，是指居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。