《工程招投标与合同管理》课后习题答案
工程项目招投标与合同管理课后习题及答案
第一章 绪论一、课后习题1 、简述项目、建设项目、施工项目概念答:项目：一种在规定的时间内由专门组织起来的人员完成的一次性工作建设项目：是一种投资行为和建设行为相结合的投资项目施工项目：由企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。
2、为什么要推行项目管理答：是为了达到预期的使用功能,在一定约束条件下对建设项目各个方面进行决策，计划，组织，协调,控制等一系列活动的总称。
3、建设项目管理和施工项目管理有什么区别？答:管理任务:施工项目管理（生产出建造产品，取得利润）建设项目管理（取得符合要求的,能发挥应有效益的固定资产）管理内容：施工项目管理(从投标到交工为止的全部生产组织和管理及维修）建设项目管理（投资周期和建设全过程）管理范围:施工项目管理（合同范围内施工）建设项目管理（可研报告内全部内容）管理主体:施工项目管理（施工企业）建设项目管理(建设单位或者其咨询单位）4、简述施工项目管理的主要工作内容？答:编制“项目管理规划大纲”“项目管理实施规划”项目进度控制,质量控制，安全控制，成本控制,材料管理,机械设备管理，技术管理，资金管理,合同管理，信息管理，现场管理，组织协调，竣工验收，考核验收，考核评价，回访保修5、简述经营管理在项目管理中的重要意义？答：经营是市场经济的产物，指为实现一定的经济目的而进行的筹画活动，施工项目经营管理是建造企业经营的具体表现，是建造企业获取任务的基础。
6、为什么要学习招投标和合同管理?答:为了规范招投标活动，保护国家利益，社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，提供经济效益，保证项目质量。
7、建造市场的构成要素有哪些？答:建造市场主体，建造市场客体，建造市场运行机制。
8、与建造企业经营管理关系较密切的法律法规有哪些？答：建造法、招投标法、合同法、建造工程管理条例二、重点1、施工目标控制的内容答：进度控制、质量控制、安全控制、成本控制2、施工项目经营管理的内容？答：主要工作包括：选择适当的经营方式,寻觅市场，承揽任务，投标,合同管理3、建造市场市场运行机制构成？答：价格机制、供求机制、风险机制、竞争机制3、市场规则有哪些？答：市场进入规则，市场竞争规则，市场交易规则第二章建设项目招标一、 课后习题1、简述推行招投标制度饿意义答：（1）推行招投标制度有利于规范建造市场主体的行为（2）推行招投标制度有利于价格真实反映市场供求状况（3）有利于促使承包商不断提供企业管理水平（4)有利于促进市场经济体制进一步完善（5)有利于促进我国建造企业与国际接轨2、法律规定哪些项目发包必须经过投标？答：大型基础设施公共事业，全部或者部份施工国有资金或者融资，国际组织或者外国贷款援助资金。
《工程招投标与合同管理》课后习题答案
《工程招投标与合同管理》课后习题答案第一篇：《工程招投标与合同管理》课后习题答案一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C BC A A BD B D C C B B C A二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE三、案例分析1、（1）施工招标应具备以下5个条件：1）招标人已经依法成立。
2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。
3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。
4）有相应资金或资金来源已经落实。
5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。
（2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下：1）建筑业企业应具备的条件。
根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。
2）建筑企业的资质管理。
《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。
建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。
承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。
获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。
专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案一、填空题1、【答案】工程招投标是应用在建设工程领域的一项重要制度，它通过竞争机制和市场经济相互作用的平台，实现了建设项目的最优选择。
2、【答案】合同管理是工程项目管理的重要组成部分，包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
二、选择题1、【答案】B 在招投标过程中，公开招标是最常用的方式。
按照公开、公平、公正的原则，向不特定的多数潜在投标人发出招标公告，邀请其参与投标竞争。
2、【答案】D 在合同履行过程中，合同管理包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
其中，合同签订管理包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
三、简答题1、【答案】工程招投标与合同管理的重要性体现在以下几个方面：（1）通过招投标可以选择优秀的施工企业，保证工程质量，提高投资效益。
（2）合同管理是工程项目管理的重要组成部分，对工程项目的进度、成本、质量等方面进行全面控制，确保合同的履行。
（3）加强合同管理，可以降低风险，避免纠纷的发生，保证工程项目的顺利进行。
（4）合同管理还包括合同相关方的管理，如业主、承包商、设计单位等，对工程项目的影响较大，需要加强管理。
2、【答案】工程招投标流程包括以下环节：（1）公告发布：在指定的媒体上发布招标公告，说明招标条件、工程概况、招标时间等信息。
（2）资格预审：对潜在投标人进行资格审查，确定符合条件的投标人名单。
（3）投标申请：符合条件的投标人提交投标申请书，包括技术方案、施工组织设计等内容。
（4）评标定标：评标委员会对投标人进行评审打分，确定中标候选人名单，并公布中标结果。
（5）中标公示：公示中标候选人名单，接受社会监督。
（6）合同签订：中标人与招标人签订合同，约定双方的权利义务。
3、【答案】合同管理的内容包括以下方面：（1）合同签订管理：包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
（2）合同履行管理：对合同履行过程中的各项工作进行协调和管理，确保合同的顺利履行。
工程招投标与合同管理 第2版课后习题参考答案
三. 思考 题
问题4. 答：确定中标人的程序和要求如下：
1. 中标候选人公示 依法必须招标的项目，应当自收到评标报告之日起3日内公示，公示期 不得少于3日。对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招 标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投 标活动。 2. 公示结果 确定中标人一般在评标结果已经公示，没有质疑、投诉或质疑、投诉均 已处理完毕时； 3. 确定中标人 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应确定排名 第一的中标候选人为中标人。排名第一的放弃中标、因不可抗力不能履行合 同、不按要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等 情形，不符合中标条件的，可按中标候选人名单排序依次确定其他中标候选 人为中标人，也可以重新招标。 此外，如果招标人授权评标委员会直接确定中标人的，应在评标报告形 成后确定中标人。
三. 思考 题
问题5. 答： 招标人应当合理地划分标段，划分时主要应考虑以下因素。 （1）招标项目的专业要求 如果招标项目的几部分内容专业要求接近，则考虑作为一个整体进行招标。
如果专业要求相距甚远，则考虑划分为不同的标段分别招标。 （2）招标项目的管理要求
若是一个项目的各部分内容相互之间干扰不大，方便统一管理，可以分别 进行招标。反之，如果协调管理十分困难，则考虑整个项目发包。
三. 思考 题
问题4. 答：1.工程招投标的特点： 竞争性、 程序性、规范性、一次性、 技术经
济性。 2 .工程招投标的作用: 提高经济效益和社会效益; 提升企业竞争力; 健全建筑市场经济体系; ④ 打击贪污腐败。
问题5. 答：1)资格预审合格的潜在投标人不足3个的。 2)在投标截止时间前提交投标文件的投标人少于3个的。 3)所有投标均被废标处理或被否决的。 4)评标委员会界定为不合格标或废标后,因有效投标不足3个使得投标明显
工程招投标与合同管理课本答案
工程招投标与合同管理课本答案以下是“工程招投标与合同管理课本答案”的参考内容：第一部分双方的基本信息本合同由以下双方签署：甲方：（招标人）名称、地址、法定代表人姓名、职务、联系电话、开户银行及账户等基本信息。
乙方：（中标人）名称、地址、法定代表人姓名、职务、联系电话、开户银行及账户等基本信息。
第二部分各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任2.1 甲方的身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任：甲方作为本次工程的招标人，有权在招标文件中确定工程的标的、技术规格、条件和要求，收到乙方的投标文件后进行评审，择优确定中标人，并与乙方签订合同。
甲方的主要义务是保证招标文件的真实、准确、完整，并按照合同约定及时支付工程款项。
甲方应在合同中明确乙方应承担的权利和义务，并按照合同规定履行。
甲方应按照约定时间交付招标文件，乙方应在规定时间内提交投标文件。
甲方应及时进行评审，确定中标人，并在规定时间内与中标人签订合同。
甲方如未按照合同约定履行自己的义务，则需要承担违约责任。
2.2 乙方的身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任：乙方作为本次工程的中标人，有权按照招标文件要求履行工程合同，按照约定时间完成工程并提交相关材料，接受甲方的验收。
乙方的主要义务是保证工程质量，并在工程完成后按照合同约定及时收款。
乙方应在合同中明确自己承担的权利和义务，并按照合同要求履行。
乙方应按照约定时间提交投标文件，并在评标时积极配合甲方的评审工作。
乙方应在合同规定时间内完成工程，如未按照合同约定履行自己的义务，则需要承担违约责任。
2.3 违约责任：甲方或乙方违反合同约定，使得另一方无法继续执行合同的，应承担违约责任。
具体违约责任和补救措施，在合同中应该得到详细的说明。
第三部分需遵守中国的相关法律法规3.1 合同法：本合同应符合《中华人民共和国合同法》的相关规定。
3.2 招标投标法：本合同应符合《中华人民共和国招标投标法》的相关规定。
建设工程招投标与合同管理(第3版)-宋春岩-习题答案
招投标第二版习题参考答案第一章一、单选题本案例的建筑主体为学校和施工单位，建筑客体为教学楼建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
五、实训题参考答案1.学校编制项目建议书，向教育局提出项目申请，由教育局发文，向发改委提出立项申请。
2.发改委发文，对项目进行立项审批。
（行政服务中心发改委窗口，5个工作日）3.凭发改委批文到国土局办理征地手续，申领建设用地规划许可证；土地勘查中心对项目用地进行测量勘查，形成地形图、红线图，电子图刻盘。
（国土局、土地勘测中心，10个工作日）（见附件1、2、3、4、5、6）4.根据市规划局出具的设计方案要点通知书对项目进行整体设计招标。
（校管站发标，市规划局用地规划处组织招标，，15个工作日）（见附件7）5.各设计单位进行整体规划方案设计（30－45个工作日）。
6.教育局和学校对项目整体设计中标方案进行内审，修改完善（20－25个工作日）。
7.向市规划局提出方案规划和建设规划审批申请，设计总平图盖规划方案审定章和建设设计方案审定章。
（市规划局用地规划处，15个工作日）（见附件8）8.由具有可研资质的设计单位编制可行性研究报告（10个工作日）；可研报告报市发改委审批。
同步可向市（区）环保局提出环境评审申请，由环保局推荐单位编写环评报告（10个工作日），并办理污水排放协议（污水排放管理处，5个工作日）和废油脂处理协议（有处理废油脂资质的公司）。
9.设计单位根据可研报告批文对项目方案进行初步设计（即扩初设计）和投资概算（20个工作日）。
初步设计方案报发改委审批。
（见附件9、10、11、12、13）10.发改委对初步设计方案组织设计审查会，邀请规划局、消防支队、民防局、交警支队等11个部门对方案进行进一步完善，提出修改意见。
11.凭市规划局建管科开具的征求意见函向消防支队征求消防意见（5个工作日），如有地下室部分可同步向市民防局征求民防行政审批，交纳相应人防费用（5个工作日）。
(含)工程招投标与合同管理教材答案
工程招投标与合同管理教材答案合同编号：___________合同双方：甲方（招标方）：___________乙方（投标方）：___________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程项目的招投标及合同管理事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：___________1.2工程地点：___________1.3工程内容：___________1.4工程规模：___________1.5工程质量：___________1.6工程期限：___________二、招投标程序2.1甲方负责组织招标工作，包括编制招标文件、发布招标公告、组织投标答疑等。
2.2乙方按照甲方的要求，提交投标文件，包括投标保证金、技术方案、商务报价等。
2.3甲方组织评标委员会对投标文件进行评审，确定中标单位。
2.4甲方在中标单位确定后，向乙方发出中标通知书。
2.5乙方在收到中标通知书后，按照甲方的要求签订合同。
三、合同管理3.1甲方负责组织合同的签订工作，包括合同的起草、审核、签订等。
3.2乙方按照甲方的要求，提供合同履行所需的资料和文件。
3.3甲方负责合同的履行监督，包括进度管理、质量管理、安全管理等。
3.4乙方按照合同的要求，履行合同义务，包括施工、交付、售后服务等。
3.5甲方负责合同的变更、解除和终止工作，包括合同的修改、解除协议的签订等。
3.6乙方按照甲方的要求，配合甲方完成合同的变更、解除和终止工作。
四、合同价款及支付4.1合同价款：___________4.2支付方式：___________4.3支付时间：___________五、违约责任5.1甲方未按照合同约定支付合同价款的，应承担违约责任。
5.2乙方未按照合同约定履行合同义务的，应承担违约责任。
六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
6.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2024工程招投标与合同管理答案
工程招投标与合同管理答案合同编号：__________第一章：合同双方1.1定义1.2合同双方基本信息甲方（业主）：名称：__________地址：__________联系方式：__________法定代表人（或授权代表）：__________乙方（承包商）：名称：__________地址：__________联系方式：__________法定代表人（或授权代表）：__________1.3合同双方的权利与义务（1）甲方权利与义务：1）按照本合同约定，向乙方提供施工场地、施工图纸、技术规范等相关资料；2）对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督检查；3）按照约定向乙方支付工程款项；4）协助乙方办理施工所需的各类手续；5）履行本合同约定的其他义务。
（2）乙方权利与义务：1）按照本合同约定，完成工程项目的施工任务，确保工程质量、安全、环保符合国家标准及甲方要求；2）向甲方提供施工组织设计、施工方案、安全生产措施等相关资料；3）接受甲方及有关部门的监督检查；4）按照约定向甲方提交工程款项支付申请；5）履行本合同约定的其他义务。
第二章：工程范围与施工内容2.1工程范围本工程范围包括：__________2.2施工内容2.3工程变更在施工过程中，如甲方要求变更工程范围或施工内容，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、工程量、费用及工期等事项。
第三章：工期与进度3.1工期本工程总工期为____天，自合同签订之日起计算。
具体施工阶段及节点工期详见附件《施工进度计划》。
3.2工期延误（1）不可抗力因素；（2）甲方原因导致的设计变更、施工场地提供延迟等；（3）乙方原因导致的施工组织不当、质量问题等。
第四章：工程质量与验收4.1工程质量4.2工程验收（1）工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请；（2）甲方应在收到验收申请后____天内组织验收，如有特殊情况，可适当延长；（3）验收合格后，双方签订工程验收报告；（4）验收不合格的，乙方应在____天内整改完毕，并重新提交验收申请。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A AB D B DC C B B C A二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案ABDBCECDE BCDE BC ABDABC ABCABCD ABCE三、案例分析1、（1）施工招标应具备以下5个条件：1）招标人已经依法成立。
2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。
3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。
4）有相应资金或资金来源已经落实。
5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。
（2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下：1）建筑业企业应具备的条件。
根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。
2）建筑企业的资质管理。
《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。
建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。
承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。
获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。
专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。
获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。
2、（1）本案例中，招标人编制资格预审文件中，采用“在对企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察的基础上进行综合评议，确定投标人名单”的做法实际上没有载明资格审查的标准和方法，违反了《工程建设项目施工招标投标办法》第18条对资格预审文件编制的要求。
（2）资格审查委员会存在以下三方面不正确的做法：1）审查的依据不符合法规规定。
在详细资格审查过程中，审查委员会没有依据资格预审中确定的资格审查标准和方法对资格申请文件进行审查，如审查委员会没有对申请人技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场情况等审查因素进行审查。
又如子阿没有证据的情况下，采信了某个申请人“爱打官司，合同履约信誉差”的说法等；同时审查过程不完整，如审查委员会仅对末位申请人进行审查，而每对其他7位投标人的企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察进行审查就直接确定其为通过资格审查申请人的做法等。
2）对申请人实行了歧视性待遇，如认为区县级施工企业实力差的做法。
3）以不合理条件排斥限制潜在投标人，如“采用抓阄的方式确定最后一个不通过资格审查的申请人”的做法等。
第四章一、单选题题号 123 4 5 答案D AD D B二、多选题题号123 45答案 BCD ABCD ABCD BD ABE四、案例题1．招标单位的有关工作人员不应拒收承包商的补充文件，因为承包商在投标截止时间之前所递交的任何正式书面文件，都是投标文件的有效组成部分，也就是说补充文件与原投标文件共同构成一份投标文件，而不是两份相互独立的投标文件。
投标单位（施工企业或承包商以下同）运用了两种投标报价技巧，即增加建议方案法和突然降价法。
（1）增加建议方案法运用得当，通过对两个结构体系的技术经济分析和比较（这意味着对两个方案均报了价），论证建议方案（框架体系）的技术可行性和经济合理性，对业主有很强的说服力。
（2）突然降价法运用得当，原投标文件的递交时间比规定的投标时间仅提前1天多，这即是符合常理的，又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定时间，起到了迷惑竞争对手的作用。
若提前时间太多，会引起对手的怀疑。
而在开标前1h突然递交一份补充文件，这时竞争对手已不可能再调整报价了。
2．根据我国《招标投标法》，应由招标人（招标单位）主持开标会，并宣读投标单位名称、投标价格等内容，而不应由市招投标办工作人员主持和宣读。
公证处人员无权对承包商资格进行审查，其到场的作用在于确认开标的公正性和合法性。
第五章一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案D CD A ADCBACBD B AC二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10答案ADABDACACDE ABDE BCDE BCD BEABDABCDE三、案例分析 1、（1）见课堂笔记（2）招标人与投标人之间的串标。
指招标人与投标人相互串通操纵招投标结果的行为。
表现形式主要有:①招标人预先内定承包单位,但迫于法律法规的压力,不得不采用公开招标的形式,但在具体操作过程中,使用种种违规手段,千方百计使内定的投标单位能够中标;②招标人在公开招标前,开启标书,并将投标情况告知某投标人,或者协助投标人撤换标书,更改标价;③招标人向投标人泄露标底。
2、（1）临时用地因素调整：投标人甲：（400-500）×5000=-500000元投标人乙：（500-500）×5000=-0元投标人丙：（550-500）×5000=-250000元（2）提前竣工因素调整投标人甲：(28-30）×500000=-1000000元投标人乙：（29-30）×500000=-500000元投标人丙：（30-30）×50000=-0元（3）评标价格比较表：项目投标人甲投标人乙投标人丙算术性修正后的投标报价（元）60000000 55000000 50000000临时用地因素导致投标报价的调整（元） -500000 0 250000 提前竣工因素导致投标报价的调整（元） -1000000 -500000 0 评标价（元） 58500000 54500000 50250000 排序321虽然投标人丙经评审的投标价最低，但其投标文件对招标文件做出了实质性改变，所以。
评标委员会应推荐乙为第一中标候选人。
第六章引例参考答案提示：商品房买卖合同的效力是无效的，违反了法律法规强制性规定。
合同是否能有效力主要看是否具备3个条件：1. 当事人具备相应的民事权利能力和民事行为能力2. 意思表示真实3. 不违反法律或者社会公共利益一、单选题题号 123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案D DA B AD B DAA BBD AD 二、多选题题号 1 23 4 5 6 78 910 答案BCABCDE BDE ACDBCABCD ABCD ABDE ADBCD四、案例分析题1.略2.不正确，合同的解除分为约定解除与法定解除。
根据合同法，当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同，该解除属于法定解除，无须与对方协商。
建筑公司的偷工减料行为是违法行为，也是违约行为，该违约行为导致了“获得一个合格工程”的目的无法实现，开发公司可以与建筑公司解除合同而不需要征得建筑公司的同意引例提示：商品房买卖合同的效力是无效的，违反了法律法规强制性规定。
合同是否能有效力主要看是否具备3个条件： 4. 当事人具备相应的民事权利能力和民事行为能力 5. 意思表示真实 6. 不违反法律或者社会公共利益第七章引例参考答案：1、合同有效性判定：（1）甲与乙签订的总承包合同有效（2）乙与丙签订的分包合同有效，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
（3）乙与丁签订的分包合同无效。
承包人不得将其承包的全部工程转给第三人或者将其肢解后以分包名义转包给第三人。
2、甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。
甲与丙不存在合同关系，乙和丙之间是总包和分包关系，根据《合同法》及《建筑法》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的工程质量向总包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
应追加建设工程总公司为共同被告。
3、工程存在严重质量问题的责任划分：丙未对现场进行考察导致设计不合理，给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。
4、承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收非法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%~50%的罚款；对施工单位处合同价款0.5~1%的罚款：监理单位转让工程监理任务的，处合同约定的监理酬金25%~50%的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 A C C C BC B BB B CA D CD 二、多选题题号 1 2 34 56 789 10 答案BDACEACE BCDACE CEACDE ACBCABDE四、 1．不应直接致函设计单位。
理由：无权进行设计变更。
正确处理：发现问题应向建设单位报告，由建设单位向设计单位提出变更要求。
2．(1)不妥。
理由：分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失，总承包单位承担连带责任。
(2)不妥。
理由：整改通知单应签发给甲施工单位，因乙施工单位和建设单位没有合同关系。
3．不正确。
理由：乙施工单位与建设单位没有合同关系(或答“甲、乙施工单位有合同关系”)，乙施工单位的损失应由甲施工单位承担。
4．不正确。
理由：因监理工程师是在合同授权内履行职责，施工单位所受的损失不应由监理单位承担第八章一、单选题题号12345678910答案 B DC CD D D D A D二、多选题题号 1 23456答案。