(工程合同)建设工程监理委托合同示范文本
建设工程监理合同建设工程监理规范6篇

建设工程监理合同建设工程监理规范6篇篇1委托人(甲方):[甲方名称]监理人(乙方):[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,考虑到甲方与乙方的共同利益,双方就本建设工程的监理事项达成如下协议:一、词语涵义建设工程监理规范中的有关词语涵义如下:1. “建设工程”:系指甲方委托乙方的工程项目,包括新建、改建、扩建等类型。
2. “监理”:系指乙方根据甲方的委托,对建设工程进行的监督管理活动。
3. “合同”:系指甲方与乙方签订的,具有法律约束力的文件。
4. “合同条款”:系指合同中规定的双方权利和义务的具体内容。
5. “甲方”:系指委托建设工程的单位或个人,即合同中的委托人。
6. “乙方”:系指接受甲方委托,进行建设工程监理的单位或个人,即合同中的监理人。
二、监理人的职责与权利1. 监理人的职责:(1)在甲方的授权范围内,对建设工程进行全面的监督管理。
(2)制定监理计划,并报甲方审批。
(3)对建设工程进行定期或不定期的检查,发现问题及时提出整改意见。
(4)组织建设单位、施工单位和设计单位进行工程验收。
(5)编制并提交监理工作报告。
2. 监理人的权利:(1)有权要求甲方提供必要的工作条件。
(2)有权要求施工单位按照监理要求施工。
(3)有权对违反合同的行为进行处罚。
(4)有权要求设计单位对设计问题进行解释或修改。
(5)有权根据实际需要调整监理计划。
三、委托人的职责与权利1. 委托人的职责:(1)为监理人提供必要的工作条件。
(2)尊重监理人的工作成果,不得随意修改或废止。
(3)在接到监理人的整改意见后,应及时进行处理并反馈。
2. 委托人的权利:(1)有权要求监理人对建设工程进行全面的监督管理。
(2)有权要求监理人提交监理工作报告。
(3)在发现监理人有违反合同的行为时,有权进行处罚。
四、合同的生效、变更与终止1. 合同的生效:本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2. 合同的变更:如需对合同内容进行修改或补充,应经双方协商一致,并签订书面协议。
建设工程委托监理合同范本5篇

建设工程委托监理合同范本建设工程委托监理合同范本5篇现今社会公众的法律意识不断增强,任何不符合法律的合同已然不再是旧时人们所认为的必须遵守,它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?这里给大家分享一下关于建设工程委托监理合同范本,方便大家学习。
建设工程委托监理合同范本精选篇1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)身份证号码:甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。
第一条:工程概况:1、工程名称:____________________。
2、工程地点:____________________。
第二条:承包范围:发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。
第三条:工期:(一)开工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
第四条:工程价款:1、分部分项工程单价如下:独立基础:基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
人工挖孔桩:土方_____元/立方米,页岩_____元/立方米,板石(需要水钻施工)_____元/立方米,土方中孤石按实际方量_____元/立方米。
安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。
同时涵盖但不限于以下具体工作内容:(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)正规范本(通用版)

建设工程委托监理合同示范文本(2023版)1. 合同概述本合同是由甲方(建设工程的委托人)与乙方(建设工程的监理人)就委托乙方监理甲方的建设工程项目而订立的合同。
本合同旨在规范甲乙双方的权利和义务,确保建设工程的质量、进度和安全。
2. 合同条款2.1 项目信息项目名称:_____________________项目地点:_____________________项目规模:_____________________工期要求:_____________________2.2 委托监理内容甲方委托乙方负责监理工程内容:•工程质量的监督和检验;•施工进度的监控和管理;•施工方案的审批;•工程变更和索赔的审核;•施工过程中的安全监督;•其他与建设工程监理相关的工作。
2.3 监理费用甲方应向乙方支付的监理费用为人民币_____________________(大写:_____________________)。
监理费用的支付方式和时间如下:•监理费用的支付方式:_____________________•监理费用的支付时间:_____________________2.4 监理义务乙方应遵守监理义务:•严格按照国家相关法律、法规和标准进行监理,并保证监理工作符合建设工程的要求;•监督施工单位的工程质量,及时发现并整改质量问题;•监督施工进度,确保项目按时竣工;•审批施工方案,确保施工方案符合法律法规和工程要求;•审核工程变更和索赔申请,保证变更和索赔合理合法;•监督施工过程中的安全工作,确保施工安全;•及时向甲方提供建设工程的进度、质量和安全情况的监理报告。
2.5 甲方责任甲方应遵守责任:•向乙方提供建设工程的相关资料、文件和图纸,并保证其真实、准确;•协助乙方履行监理职责,提供必要的配合和支持;•及时支付乙方的监理费用;•对乙方提供的监理报告进行及时确认。
2.6 保密条款甲乙双方应对双方在履行本合同过程中所知悉的商业秘密、技术秘密和个人隐私等进行保密,除非经双方协商一致或法律法规规定,否则不得向第三方披露。
工程建设监理委托合同范本8篇

工程建设监理委托合同范本8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方名称]乙方(监理方):[乙方名称]签订日期:[具体日期]根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,甲方委托乙方对工程项目进行监理。
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:[具体名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模](详见附件)。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方工程项目的施工监理工作,包括施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监理等。
2. 乙方应根据工程建设需要,制定监理计划,明确监理目标、任务、职责和期限等。
3. 乙方应参与工程的设计审查、施工招标、施工组织设计等工作,提出专业意见和建议。
4. 乙方应监督施工单位按照施工图纸、技术标准和施工合同进行施工,确保工程质量。
5. 乙方应及时审核施工单位提交的施工进度计划,确保工程按期完成。
6. 乙方应协助甲方进行工程变更、索赔处理及工程款支付等工作。
7. 其他与工程建设相关的监理工作。
三、监理期限与方式1. 本合同的监理期限为[具体期限],自工程开工之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应派驻现场监理人员,负责履行监理职责。
如需更换现场监理人员,应提前书面通知甲方,并征得甲方同意。
3. 乙方应采用现场巡视、检查、会议、报告等方式进行监理工作。
四、费用与支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见附件《监理费用支付表》。
2. 乙方在完成重大监理事项后,提交相应的监理报告或成果资料,甲方根据验收合格情况支付相应费用。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期超过半年以上的,甲方应支付乙方相应的补偿费用。
具体金额双方协商确定。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,确保工程建设顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的监理费用,并承担本合同约定的监理职责。
3. 甲方应提供必要的资料和信息,支持乙方的监理工作。
4. 乙方应对甲方的商业机密和技术秘密予以保护,不得泄露或用于其他用途。
建设工程委托监理合同3篇

建设工程委托监理合同3篇目前工程委托已成为建设单位工程审计的主要方式,那么工程委托协议怎么写呢以下是小编为大家整理的工程委托协议范文,欢迎参考阅读。
建设工程委托监理合同1发包方(甲方):________承包方(已方):________为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将________委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:一、工程地点:________________________________。
二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期1.开工日期:本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止,共________个日历天。
2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币:________________整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币________整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2.待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币________整。
3.工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币________整。
4.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币________整。
建设工程监理合同(示范文本)5篇

建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
建设工程委托监理合同格式版(5篇)
建设工程委托监理合同格式版委托人_____与监理人_____经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:_____工程名称:_____工程地点:_____工程规模:_____总投资:_____二、合同中有建设工程委托监理合同的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:_____①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自____年____月____日开始实施,至____年____月____日完成。
本合同一式____份,具有同等法律效力,双方各执____份。
委托人:_____(签章)监理人:_____(签章)住所:_____ 住所:_____ 法定代表人:_____(签章)法定代表人:_____(签章)开户银行:_____ 开户银行:_____ 账号:_____ 账号:_____ 邮编:_____ 邮编:_____ 电话:_____ 电话:_____ 合同签订于:____年____月____日建设工程委托监理合同格式版(二)委托人_____与监理人_____经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:_____工程地点:_____工程规模:_____总投资:_____二:本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予他们的定义相同。
三:下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书②本合同标准条件③本合同专用条件④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
通用范文(正式版)建设工程委托监理合同示范文本【通用】
建设工程委托监理合同示范文本【通用】合同编号:2021本合同由参与方通过友好协商订立:委托方(甲方):_____________________________(简称“甲方”)监理方(乙方):_____________________________(简称“乙方”)鉴于: 1.甲方拟进行工程的建设:_____________________________(简称“工程”) 2.甲方需委托乙方对工程进行监理,并确保工程按照相关法规和标准进行施工。
3.乙方具备进行工程监理的专业知识和经验,并有能力履行监理职责。
基于上述情况,双方达成如下协议:1. 建设工程委托监理内容1.1甲方委托乙方对工程进行全程监理,确保工程按照合同约定的标准和质量要求进行施工。
1.2乙方根据监理合同的要求,对工程的施工进度、质量、安全等方面进行监督、检查和评估,及时发现并纠正施工中存在的问题。
1.3乙方负责与施工单位进行沟通和协调,解决工程施工中的技术问题和纠纷。
1.4乙方有权要求甲方提供工程相关的文件、资料和技术要求,以便更好地履行监理职责。
1.5乙方有权根据监理情况提出必要的建议和意见,以促进工程的顺利进行和质量的提升。
2. 合同期限2.1 本合同的有效期为____________________。
2.2如双方达成一致,可根据工程进度需要延长合同期限,延长期限不得超过____________________。
3. 监理费用3.1甲方向乙方支付的监理费用为____________________,具体支付方式为____________________。
3.2如工程的实际情况发生变化,经双方协商并签署书面变更合同后,监理费用可相应调整。
4. 保密条款4.1双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密和技术信息保密,不得向第三方透露或使用。
4.2本条款的保密期限为合同有效期届满后的____________________。
5. 违约责任5.1任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任并赔偿对方因此所遭受的损失。
建设工程委托监理合同范本(精选)
建设工程委托监理合同范本(精选)工程建设监理委托合同主要是怎样的呢?委托合同是典型的劳务合同,受托人以委托人的费用办理委托事务,下面为大家带来了一些优秀的建设工程委托监理合同范本(精选20篇),仅供大家浏览。
甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,在原年月日签订的《建设工程委托监理合同》(以下简称“原合同”)的基础上,结合工程建设的具体情况,达成本补充协议条款,以便双方遵照执行。
1、监理内容:乙方承担施工阶段的全过程监理工作。
从项目开工到竣工验收项目交付期间本项目建筑主体及售楼中心的所有土建、安装、装饰、总平景观、道路等施工内容以及管网、电力通讯通道、路灯照明、景观、绿化等及其施工阶段全过程的质量、进度、成本控制管理。
2、监理期限:2.1监理期限从本工程开工之日起至本工程项目竣工并办理完成相关的备案手续,完成所有与本工程项目相关的监理工作内容后终止。
2.2监理包干费用的计算期限(即现场监理期):各部分监理起始时间以甲方书面通知为准。
3、监理人员:监理人员名单及具体要求详见本协议附件34、监理工作的相关要求:4.1乙方应严格按照甲方要求的工作标准进行本工程项目的监理工作,具体的工作内容、标准及时限详见附件1建设工程委托监理合同工作标准》。
4.2.1总监理工程师(工程师职称、全国监理工程师、八年以上工作经历)。
4.2.1.1总监理工程师在本项目重要验收、重要监理例会及甲方通知的重要会议时必须到场参与。
4.2.2专业监理工程师(工程师以上职称,有监理资格证书,六年以上工作经历)。
4、2.3监理员(助理工程师以上职称,有监理资格证书,三年以上工作经历)。
4.2.4乙方须对监理人员的资质及经历的真实性负责,如弄虚作假,乙方须承担由此引起的全部责任。
4.3本工程项目总监理工程师确定为,未经甲方许可不得擅自更换。
4.4对不合格的监理人员,甲方有权要求更换,更换的监理人员须经甲方认可。
4.5乙方须按附件1《建设工程委托监理合同工作标准》的时限及时回复、确认相关文件(含记录、材质证明、合格证明、请款报告等),承担由于检查、批准不及时而造成工期进度的延误而造成的损失。
工程建设监理合同(范本)5篇
工程建设监理合同(范本)5篇篇1工程建设监理合同监理合同编号:XXXXX甲方(监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________乙方(被监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________鉴于乙方拟建设的__________ 工程,甲方同意为乙方提供工程建设监理服务,并根据以下条款达成一致:第一条服务内容1.1 甲方将对乙方建设的工程进行全程监理,包括设计审查、施工过程监督、质量检验等工作。
1.2 甲方应在工程建设开始前向乙方提供相关的监理方案和监理计划。
1.3 甲方须在监理工作中,全程严格依照国家有关法规和标准要求,对工程建设进行有效监督。
第二条服务费用2.1 乙方应按照约定时间及时支付监理费用,费用包括监理人工费、差旅费、材料费、设备费等。
2.2 若乙方未按时支付监理费用,甲方有权暂停或终止监理服务,并保留追究乙方法律责任的权利。
第三条保密条款3.1 甲方应保护乙方建设工程的商业机密和专利权,不得泄露给第三方。
3.2 乙方须向甲方提供相关的施工信息和文件,以确保监理工作的顺利进行。
第四条担保责任4.1 乙方保证所提供的工程设计、施工材料和设备等均符合国家标准要求,如有问题应负责更正。
4.2 甲方对监理工作的准确性和完整性负有监督和检查责任,必须对监理过程进行全程记录。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照合同约定提供监理服务,乙方有权要求返还已支付的监理费用,并有权解除监理合同。
5.2 若乙方未按合同约定提供相关信息或拒绝接受监理建议,甲方有权暂停监理服务,并保留解除合同的权利。
第六条变更和解释6.1 本合同如需变更或解释,应经双方协商一致,并签署书面协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程监理合同示范文本中华人民共和国住房和城乡建设部国家工商行政管理局二00八年五月第一部分建设工程监理合同协议书委托人(全称):监理人(全称):依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况委托人委托监理人服务的工程概况如下:1.工程名称:集宁宜和国际小区2.工程地点:内蒙古自治区乌兰察布市中部集宁区六纬路以北、五纬路以南、建国一路以西、建国三路东3.工程规模:4.工程总投资:二、词语限定本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同。
三、合同文件组成下列文件均为本合同的组成部分:1.协议书;2.中标函或委托书;3.监理投标函;4.通用条件;5.专用条件;6.附录,即:附录A——服务范围和内容;附录B——委托人提供的人员、设备和设施;附录C——收费金额和支付。
7.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、双方承诺1.监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同附录A中约定范围内的服务。
2.委托人向监理人承诺,按照本合同附录B中约定为监理人开展正常的监理工作提供相应的设备、设施和人员,并按附录C 中注明的期限、方式、币种,向监理人支付监理服务费用。
五、服务期限本合同附录A中约定的服务自年月日开始,至年月日完成。
六、合同的订立及生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定后生效。
本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
委托人:(签章)委托人:(签章)地址:地址:法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮编:邮编:电话:电话:第二部分通用条件1.定义与解释定义 1.1 下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:1.1.1 “工程”是指委托人委托监理人实施工程监理及相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指合同中委托监理人的一方,及其合法继承人和允许的受让人。
1.1.3 “监理人”是指合同中提供服务的一方,及其合法继承人和允许的受让人。
1.1.4 “承包人”是指与委托人签订施工承包合同或工程总承包合同的第三方。
1.1.5 “服务”是指监理人按照合同约定履行附录A中详细约定的工程监理及相关服务的工作,包括正常服务和附加服务。
1.1.6 “正常服务”是指在附录A中约定的服务范围和内容。
1.1.7 “附加服务”是指以下原因而增加的服务:①委托正常服务范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②因非监理人原因增加的工作量或工作时间。
1.1.8 “工程监理”是指委托人委托监理人对建设工程施工阶段的质量、进度、费用进行控制管理,对安全生产进行监督管理;对合同、信息等进行协调管理。
具体范围和内容在专用条件和附录A中约定。
1.1.9 “相关服务”是指委托人委托监理人在勘察阶段、设计阶段、设备采购监造阶段、保修等阶段提供咨询或服务。
具体范围和内容在专用条件和附录A中约定。
1.1.10 “项目监理机构”是指监理人派驻本工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.11 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.12 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指承包人及与本工程有关的其他法人或实体。
1.1.13 “日”是指一天零时至第二天零时的时间段。
1.1.14 “月”是指按公历从该月中任何一天开始的一个公历月的时间段。
1.1.15 “商定的补偿”是指专用条件中约定的根据本合同应付的附加款额。
1.1.16 “书面形式”是指有形表现所载内容的形式,包括合同文件、信件、电报、传真等。
解释 1.2 对合同文件的解释1.2.1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种(含)以上语言文字时,应以汉语为准。
1.2.2 构成合同的文件应被认为是互为说明的。
如果合同文件中的约定之间产生含糊或歧义,合同文件解释按时间顺序以双方最后签认的为准。
解释合同文件的优先顺序为:(1)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;(2)协议书;(3)专用条件及附录A、B、C(4)通用条件;(5)中标函或委托书;(6)投标函。
法律法规及标准规范1.3 本合同适用的法律法规是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中约定的部门规章或项目所在地的地方法规、地方规章及标准规范。
本合同适用的法律法规及适用于本工程的标准规范。
2. 监理人的义务服务范围2.1 监理人应按本合同约定提供工程监理及相关服务,服务范围按附录A中的约定。
项目监理机构2.2 监理人应组建满足工程监理及相关服务工作需要的项目监理机构,向委托人报送委派的总监理工程师及项目监理机构主要人员名单。
2.2.1 在服务期限内,项目监理机构人员应保持相对稳定,以保证服务工作的正常进行。
监理人可根据工程进展和业务需要对项目监理机构人员作出合理调整。
若更换现场监理人员,应以相当资格与技能的人员替换。
其中,更换总监理工程师须提前7日向委托人报告,经委托人同意后方可更换。
2.2.2 如果监理人员存在以下情况之一,监理人应及时更换该监理人员:(1)严重过失行为;(2)违法或涉嫌犯罪;(3)不能胜任所担任的岗位要求;(4)严重违反职业道德。
认真履行职责2.3 监理人履行合同义务期间,应遵循监理职业道德准则和行为规范,严格按法律法规及标准提供服务。
2.3.1 在委托服务范围内,委托人和承包人提出的任何意见和要求,监理人应及时拟定处置意见,再与委托人、承包人协商确定。
委托人与承包人之间发生争议时,监理人应根据自己的职责与委托人、承包人进行协商。
2.3.2 当委托人与承包人之间的争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应当如实提供有关证明材料。
2.3.3 监理人可在授权范围内对委托人与第三方签订合同中规定的第三方义务提出变更。
如果变更超过授权范围,则这种变更须经委托人事先批准。
在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所做的变更未能事先报委托人批准时,事后应尽快通知委托人。
在监理过程中如果发现承包人的人员工作不力,监理人应要求承包人调换有关人员。
工程监理及相关服务报告2.4 监理人在履行合同义务期间,应按专用条件中约定的内容、时间和份数向委托人提交工程监理及相关服务的报告。
使用委托人的财产2.5 监理人使用附录B中委托人提供的设备、设施和物品除合同另有约定外,属于委托人的财产,在服务完成或合同中止时,应将其设备、设施和剩余的物品库存清单提交给委托人,并按专用条件中规定的时间和方式移交。
3. 委托人的义务告知第三方3.1 委托人应将监理人、授予监理人的权限及时书面通知第三方,并在委托人与第三方签订的合同文件中予以明确。
提供资料3.2 委托人应按照本合同附录B的约定,在约定的时限内免费向监理人提供有关的工程资料。
在合同履行过程中,委托人应随时向监理人提供新近掌握的与工程有关的资料。
提供工作条件3.3 委托人应为监理人开展服务工作提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照本合同附录B中的约定,免费向监理人提供履行服务所必需的人员、设备、设施和物品等。
3.3.2 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
委托人代表3.4 委托人应及时授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。
委托人应将委托人代表的职责和权力书面告知监理人。
当委托人更换委托人代表时,应提前7日书面通知监理人。
委托人指令3.5 委托人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求,应首先向监理人提出。
答复 3.6 委托人应当在专用条件约定的时间内就监理人书面形式提交并要求作出决定的事宜作出书面形式的答复。
收费金额支付3.7 委托人应按合同附录C的约定支付收费金额。
4. 责任与保险监理人责任4.1 监理人应按照法律法规及本合同约定履行义务并承担相应的责任。
4.1.1 监理人应按照有关法律法规及本合同对工程施工的质量和安全实施监督管理。
对工作失职造成损失的,承担相应的监理责任。
4.1.2 监理人未履行本合同约定的义务,对应当监督检查的项目不检查或不按规定检查或因工作过失,给委托人造成损失的,应当承担相应的赔偿责任并支付赔偿金。
赔偿金=直接经济损失×受损失部分的相应收费金额比率赔偿金累计数额不超过监理人的服务收费金额总额(扣除税金)。
4.1.3 监理人向委托人的索赔不成立时,监理人应补偿委托人由该索赔引起的费用。
4.1.4 因承包人违反承包合同约定或监理人的指令,发生工程质量安全事故、导致工期延误等造成损失,且监理人无过失的,监理人不承担赔偿责任。
4.1.5 因不可抗力导致本合同不能全部或部分履行,监理人不承担相应的责任。
委托人责任4.2 委托人应按照法律法规及本合同约定履行义务并承担相应的责任。
4.2.1 委托人应按照法律法规对本工程的实施取得相应政府部门的许可。
如果委托人违反有关规定未取得许可擅自实施工程,对监理人造成的损失,应承担相应的责任。
4.2.2 委托人违反本合同约定或因其他非监理人原因造成监理人的经济损失,委托人应予以赔偿或补偿。
4.2.3 委托人向监理人的索赔不成立时,应补偿监理人由该索赔引起的费用。
4.2.4 委托人未能按合同附录C的约定支付监理服务费用,应承担违约责任。
保险 4.3 委托人可要求监理人对监理人的过失责任进行保险,保险费用由委托人承担。
5. 合同生效、变更与终止合同生效5.1 按协议书中的约定生效。
开始和完成5.2 双方按协议书中约定的开始和完成时间作为本合同的服务期限,但根据双方补充协议调整服务期限的除外。
变更 5.3 任何一方提出变更请求时,经双方协商一致后可进行变更。
情况改变5.4 由于非监理人原因导致服务时间延长、服务内容增加,经双方协商一致,所延长的服务时间、增加的服务内容视为附加服务。
委托人应按专用条件的约定向监理人支付附加监理服务费用。
5.4.1 由于委托人或承包人的原因使监理人的服务受到阻碍或延误,监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。
监理人完成的此项服务应视为附加服务。
5.4.2 如果委托人书面提出专用条件约定以外的相关服务要求,监理人完成此项服务应视为附加服务。
5.4.3 如果委托人以书面形式提出要求,监理人应提交变更服务的建议方案,该建议方案的编写和提交应视为附加服务。
5.4.4 本合同生效后,如果实际情况发生变化,使得监理人不能提供全部或部分服务时,监理人应立即通知委托人。
其善后工作以及恢复服务的准备工作,应视为附加服务。
监理人用于恢复服务的准备时间不应超过42日。