施工合同审查要点
2024年建筑工程施工合同审核审查要点
2024年建筑工程施工合同审核审查要点2024年建筑工程施工合同审核审查要点包括以下几个方面：1. 合同的基本信息- 合同的名称、编号、签订日期等基本信息是否完整准确。
- 合同的主体双方是否为合法注册的建筑企业或单位。
- 合同是否注明了工程的基本情况，包括建设地址、规模、用途、标准等。
2. 合同的工程范围- 合同中是否详细列明了工程的具体内容和范围。
- 工程范围是否与设计文件、招标文件等相符。
- 合同是否规定了合理的工程时间、工期和竣工验收标准。
3. 合同的价款支付- 合同中是否明确了价款支付方式和周期。
- 合同价款是否与中标价款相符。
- 合同中是否规定了索赔和奖惩的具体金额和方式。
4. 合同的履约保证- 合同中是否有建设单位提供担保的要求。
- 施工单位是否提供了相应的履约保证金。
- 合同中是否明确了违约责任和相应的违约金规定。
5. 合同的变更和解除- 合同中是否明确了变更和解除的程序和条件。
- 变更和解除是否需要经过法律程序，并规定了补偿和赔偿的金额。
- 其他相关的合同条款是否合法合规。
6. 合同的法律效力- 合同是否符合国家相关的法律法规和行业标准。
- 合同是否经过合法的授权和签字认证。
- 涉及到知识产权、保密协议等的合同条款是否合法有效。
7. 合同的附条件和附属文件- 合同中是否包含了相关的附条件和附属文件，并是否完整准确。
- 附条件和附属文件是否与合同的主要条款相一致。
8. 其他注意事项- 合同中是否涉及到特殊工程或特殊要求的条款。
- 施工合同是否按照法律、法规和行业的要求进行了审批和备案。
审查合同时，可以借助合同审查软件或模板，对合同的各个方面逐一进行检验和核对。
同时，还可以与建设单位或合同签订方进行沟通，以获取更详细的信息和解释。
施工类合同审核总结
施工类合同审核总结范文随着我国经济的快速发展，各类建筑工程如雨后春笋般涌现，施工类合同作为工程建设中的重要法律文件，其审核工作显得尤为重要。
本文将对施工类合同审核的要点进行总结，以期为合同审核工作提供参考。
一、合同主体审查1. 发包方资格审查：审查发包方是否具有项目法人资格，是否具备招投标等相关手续，以及是否符合国家相关法律法规的要求。
2. 承包方资格审查：审查承包方是否具备营业执照、资质证书等合法身份证明，是否具有相应的施工能力和技术水平，以及是否具有良好的信誉。
二、合同内容审查1. 工程范围：审查合同中约定的工程范围是否与招投标文件、工程量清单等内容一致，确保工程范围的准确性。
2. 工程质量：审查合同中关于工程质量的要求是否符合国家标准和行业规范，是否具有可操作性。
3. 工程进度：审查合同中关于工程进度的约定是否合理，是否符合工程实际需求。
4. 工程价款：审查合同中关于工程价款的约定是否明确，是否符合国家相关法律法规的规定。
5. 合同履行：审查合同中关于合同履行过程中的权利义务、责任划分等内容是否明确，是否存在不公平条款。
三、合同风险审查1. 合同无效风险：审查合同是否存在法律法规规定的无效情形，如承包方不具备相应资质、招投标程序不合法等。
2. 合同履行风险：审查合同中是否存在可能导致合同无法履行或难以履行的情况，如工程变更、工期延误等。
3. 合同结算风险：审查合同中关于工程价款结算的约定是否合理，是否存在拖欠工程款的风险。
四、合同审批程序审查1. 合同签订审批：审查合同签订是否经过发包方内部审批程序，是否符合公司规定。
2. 合同备案审查：审查合同是否按照规定进行备案，是否符合国家相关法律法规的要求。
总之，施工类合同审核工作涉及多个方面，需要审核人员具备丰富的法律知识和工程经验。
通过以上审查要点，可以全面评估合同的法律效力和风险，为合同的签订和履行提供保障。
在实际工作中，审核人员还需根据具体情况灵活运用审查要点，确保施工类合同的合法性、合规性和公平性。
施工合同审核审查要点
施工合同审核审查要点施工合同是建筑工程合同的一种，需要施工方与发包方明确彼此的权利义务，进行平等的协商，然后进行审查，双方没有异议的，需要签字盖章。
那么，施工合同审核审查要点是怎样的呢?今天，华律网小编整理了以下内容为您答疑解惑，希望对您有所帮助。
一、审查合同主体是否合法。
合同主体是否具备签订及履行合同的资格，是合同审查中首先要注重的问题，这涉及到交易是否合法、合同是否有效的问题。
1、留意合同主体的合法和真实。
市场经济强调缔约自由，为了追求利润，许多组织采取各种欺诈的手法，制造主体合法、真实的假相，达到签约(欺诈)的目的，严峻干扰了市场秩序。
虽然，从法律上讲，因该种动机签订的合同无效，而且可以依照相关救济条款进行责任追究。
但是同样会给组织带来人力、物力、财力上的重大损失。
所以合同主体的合法真实是合同审查的重要项目之一，是关系合同目的能否实现的前提之一。
另外，还要注意审核或确认负责签订合同的单位或个人是否已取得相应的合法授权，以防止无权代理或超越代理权限订立合同的情形存在。
当然，自已一方的主体是否适格(例如不是独立法人、法人名称不对、印章和名称不一致等)，也要进行审查，防止所签订的合同无效。
严格审查发包人资质等级及履约信用，从事房产开发的企业必须取得相应的资质等级;合同上单位名称是否是全称，单位名称和印章是否一致，单位的地址(包括送达地址)和电话联系方式等信息是否正确;合同签订人员是否具有授权，本人和身份资料是否一致;单位建筑工程联系人员和工程代表是否明确，变更联系人和工程代表，交接程序是否合理安排，代表的权限范围是否明确;单位经营范围是否包括建设工程，合同中是否明确单位经营资格、信用等;合同是否有第三方参与，假如有设计单位、监理单位等第三方参与合同签订或履行过程，对自己的权利义务是否会产生不利影响;2、注意合同主体是否具备相关的资质或许可。
对某些业务领域，按照相关的法律或法规规定，需要合同一方或双方主体必须具备相应的资质或经营许可才可从事。
建设工程施工合同审查审查要点
建设工程施工合同审查审查要点建设工程施工合同审查审查要点一、合同基本信息审查要点1. 合同编号、日期、签订地点等基本信息是否准确。
2. 合同当事人的身份、名称、法定代表人等信息是否清楚明确。
3. 合同条款的排列顺序是否合理、清晰，并且各条款之间是否有逻辑关系。
二、工程项目相关审查要点1. 工程项目名称、工程地点、建设单位名称等信息是否准确。
2. 工程项目的规模、工期、工程量等是否与前期设计文件相符。
3. 施工范围、工程界限、质量要求等是否明确规定。
4. 工程项目的划分、承包范围是否合理，并且是否包含了所有必要的工程内容。
三、合同计价及支付方式审查要点1. 合同价款的计算方式、付款方式、付款期限等是否与相关法规规定相符。
2. 工程款项的支付比例、节点、条件是否明确规定。
3. 工程款项的支付方式是否安全可靠，是否有支付担保措施。
四、工期及延期责任审查要点1. 工程合同规定的开工日期、竣工日期是否合理，是否符合实际工期要求。
2. 工期延期责任的约定是否合理，对不可抗力因素的处理是否明确规定。
3. 工期延期的索赔、赔偿等相关责任是否合理、公平。
五、质量保证和验收程序审查要点1. 施工质量保证措施的约定是否合理，是否包含相关质量保证标准和规定。
2. 合同对工程质量的验收要求、程序是否明确规定。
3. 工程质量出现问题的责任划分、返工要求、赔偿等是否明确规定。
六、履行担保审查要点1. 施工合同是否包含履行担保的要求，担保方式、期限是否合理。
2. 担保金额是否与合同金额相匹配，担保措施是否有效可行。
七、违约责任及争议解决审查要点1. 违约责任的约定是否合理、公平，是否明确规定违约方的赔偿责任。
2. 合同争议解决的方式、程序是否明确规定，是否符合相关法律法规的要求。
3. 合同变更、解除的条件、程序是否明确规定。
以上是建设工程施工合同审查的要点，审查过程中应当综合考虑相关法律法规和实际情况，确保合同条款的合理性和合法性。
项目施工合同审查要点
项目施工合同审查要点项目施工合同是项目管理中的重要环节，合同的质量和合理性直接影响到项目的顺利进行和成功完成。
在审查项目施工合同时，需要关注以下几个要点：1. 合同双方的合法资格在审查合同双方的主体资格时，首先要确认双方是否具备签订合同的资格。
审查对方的经营主体资格是否合法，是否真实存在。
同时，要审查施工合同对方当事人是否取得了建筑法律或行政法规要求的资质，是否具备相应的工程造价所要求的施工企业法人资质等级。
此外，还需要核实对方的设备、技术水平、经营范围、信誉等情况。
2. 合同条款的明确性合同条款必须明确、详细，避免含糊不清或容易产生歧义的语言。
审查时要注意合同中的工程范围、工程量、工程质量、工程进度、工程价款、付款方式、违约责任等关键条款是否表述清楚、明确。
对于有条件或限制的条款，要详细审查其具体内容和条件，确保合同的合法性和可执行性。
3. 合同文件的完整性审查合同文件是否完整，包括合同协议书、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款、技术规范、图纸、工程量清单、工程报价单等。
这些文件的完整性和一致性是合同执行的基础，确保双方对工程的理解和执行是一致的。
4. 合同风险的识别和分配在审查合同时，要关注合同中的风险分配是否合理。
合同中应明确双方的责任和义务，包括工程变更、工程延期、工程质量问题、安全事故等风险的处理方式和责任承担。
审查时要确保合同中的风险分配是公平合理的，避免过度承担风险。
5. 合同价格和支付方式的合理性审查合同中的价格和支付方式是否合理。
合同价格应符合市场行情，不应低于成本或过高。
同时，要关注合同中的支付方式，包括预付款、进度付款、结算付款等，确保支付方式合理、透明，有利于双方的利益平衡。
6. 合同变更和解除的条件审查合同中变更和解除的条件是否明确。
合同中应明确变更和解除的条件、程序和责任。
审查时要关注合同中变更和解除的条款是否合理，避免因为变更和解除带来的不必要的损失和争议。
2、施工总承包合同审查要点
序号
主要条款
审核要点
是否符合
（符合打√，不符打×）
1
合同主体
审查企业营业执照、经营许可执照等证明主体资格的资料。
审查企业的资质。
2
工程概况
工程名称、地点、工程审批、核准或备案文号、资金来源、工程内容及规模、工程承包范围。
3
合同工期
计划开始工作日期、计划开始现场施工日期、计划竣工日期、工期总天数。
对工期迟延、工期顺延条款的审查。
4
质量标准
工程质量标准的规定。
5
工程价款
工程预付款、工程进度款支付方式条款的审查（注意明确支付的方式、比例、时间），如工程中的预付款较大可约定要求承包方提供保函或采取相应预付款监管措施。
竣工结算价款的审查。
工程质量保证金条款的审查。
6
工程质量
工程质量发生争议的解决方法及责任承担。
工程质量保修期的起算时间。
工程质量保修期限。
明确保修的相关程序。
7
支付条款
审查合同价款的分段支付是否合理。
8
材料、设备供应
审查相对方提供的材料设备的质量标准、规格、型号、数量等，还需对供货时间、方式、保管责任、验收等内容审查。
9
工程竣工验收
竣工验收时，工程需要整改的相应救济措施。
10
违约条款
承包方可能产生的违约责任的情形，如：逾期竣工、工程质量达不到合同约定标准、为按约定履行保修义务、采购并使用不符合合同要求的材料设备、施工不规范等。
11
合同解除
双方达成合意解除后的相关交接等事宜应当进行约定。
12
争议解决
产生纠纷时是约定仲裁方式，还是由工程所在地人民法院管辖，二者只能选其一。
建设施工合同审核
建设施工合同审核是确保工程建设项目的顺利实施的重要环节。
在签订建设施工合同之前，必须对合同进行全面、细致的审核，以确保合同的合法性、合理性和可行性。
本文将从以下几个方面阐述建设施工合同审核的内容和注意事项。
一、合同合法性审核1. 合同主体资格审核：合同双方主体应具备合法的资格，具有签订和履行合同的能力。
审核合同双方的营业执照、资质证书等相关证件，确保合同主体合法有效。
2. 合同内容合法性审核：合同内容应符合国家法律法规、政策规定的要求，不得含有违反法律、行政法规的条款。
审核合同内容是否符合相关法律法规的规定，如招投标法、建筑法、合同法等。
3. 合同签订程序合法性审核：合同签订应遵循法定程序，如公开招标、竞争性谈判等。
审核合同签订程序是否合法，如合同签订前是否进行了充分的调查、评估和审查等。
二、合同合理性审核1. 合同条款完整性审核：合同条款应完整、明确，包括但不限于工程范围、质量标准、工期、价款支付、违约责任等内容。
审核合同条款是否完备，是否存在遗漏或模糊不清的条款。
2. 合同条款一致性审核：合同条款应保持一致，避免出现矛盾和冲突。
审核合同中各条款之间是否存在矛盾，如工程范围与工程量清单、质量标准与施工技术要求等是否一致。
3. 合同条款公平性审核：合同条款应保证双方权益的公平，避免过于偏向一方。
审核合同条款是否公平，如合同中对合同双方的权益和义务是否对等，是否合理分配风险和责任等。
三、合同可行性审核1. 技术可行性审核：合同中的工程内容和技术要求应具备技术可行性。
审核合同中的技术要求是否符合国家标准和行业规范，是否具备实施条件。
2. 经济可行性审核：合同中的工程量和价款计算是否准确，是否符合经济效益。
审核合同工程量清单是否准确，价款支付条款是否合理，是否存在过高或过低的报价等。
3. 施工可行性审核：合同中的施工计划和施工方法应具备施工可行性。
审核合同施工计划是否合理，施工方法是否符合工程实际情况，是否存在施工难度大、风险高等问题。
建设工程施工合同审查审查要点
建设工程施工合同审查审查要点建设工程施工合同审查审查要点一、总则建设工程施工合同是工程建设中不可或缺的法律文件，合同审查是确保合同内容的合法性、合理性和可行性的重要环节。
施工合同审查要点主要包括以下几个方面。
二、合同基本信息审查在审查建设工程施工合，要关注合同的基本信息，包括合同双方当事人的名称、住所、等内容的准确性和完整性。
，还应审查合同的日期、地点以及签署代表的授权情况等。
三、工程项目主要内容审查工程项目主要内容是建设工程施工合同的核心部分，需要仔细审查以确定项目的性质、范围、工期、造价等关键信息。
审查时应注意以下要点：- 确认工程项目的名称、地点、规模和用途等是否与工程需求相符。
- 核实工程项目的范围是否明确，并与设计方案相符。
- 确定工程项目的工期和竣工日期是否合理可行。
- 审查工程项目的造价是否合理，包括分包合同价款的支付方式、税费等。
四、合同履约要求审查建设工程施工合同的履约要求是保证工程顺利进行、按时完成的关键因素。
审查时应特别关注以下要点：- 合同中对质量、安全、环境保护等方面的要求是否明确。
- 工程质量验收标准是否与相关规范要求相符。
- 合同中对施工进度管理和违约责任的约定是否合理。
- 施工合同中是否包含了合理的保证金、质量保证金等风险控制条款。
五、变更与索赔条款审查变更和索赔是常见的建设工程施工合同纠纷事项，合同中关于变更和索赔的条款应审查是否合理、合法。
审查时应注意以下要点：- 变更条款是否明确变更的程序、条件和责任承担。
- 索赔条款是否明确索赔的事由、计算标准和责任承担。
- 合同中是否包括了索赔仲裁、解决争议的相关条款。
六、保险责任及赔偿条款审查建设工程施工合同中的保险责任及赔偿条款是保障各方利益和风险的重要内容。
审查时应注意以下要点：- 合同中是否明确了施工过程中的保险责任及赔偿责任。
- 是否要求承包方购买合适的工程施工一切险和第三者责任险。
- 合同中的赔偿条款是否合理，包括索赔期限、赔偿范围等。
工程施工合同审查(3篇)
第1篇一、合同主体资格审查1. 审查合同双方是否具备签订及履行合同的资格。
包括审查对方的经营主体资格是否合法、是否真实存在，以及审查施工合同对方当事人是否取得了建筑法律或行政法规要求的资质，是否具备相应的工程造价所要求的施工企业法人资质等级。
2. 审查代理人是否有代理权。
在与企业的分支机构或职能部门（如项目部）签合同时，必须得到企业法人的书面授权委托书，并在其营业执照的经营范围之内与其签订合同。
二、合同内容审查1. 审查合同价。
是否为中标价或双方约定价，合同形式（固定单价、固定总价、可调合同价）以及合同价款的调整方式。
2. 审查合同工期。
工期提前和拖后的措施，以及工期顺延的情形是否一定影响工期。
3. 审查质量。
达到约定的标准，区分质量目标与质量标准，质量标准为必备条款。
4. 审查双方的权利和义务。
是否有不利于你方的条款，是否有不平等的条款。
5. 审查合同纠纷的解决方式。
仲裁和起诉的法院是否有利于你方。
6. 审查竣工资料、结算资料的提交时间和相关要求。
审查合同是否有结算等争议不影响资料场地等的移交的条款。
7. 审查工程价款包含的范围是否具体明确，审查工程价款包含的具体风险范围以及可操作性。
8. 审查总包管理配合费是否约定明确，总包管理费的计算基数是否准确。
9. 审查调价条款约定是否具有可操作性。
三、合同履行管理1. 合同签订后的履约管理。
确保合同双方按照约定履行合同义务，及时解决合同履行过程中的问题。
2. 监督合同履行情况。
定期对合同履行情况进行检查，确保合同双方按照约定履行合同义务。
3. 协调合同履行中的纠纷。
在合同履行过程中，如出现纠纷，及时进行协调，确保合同双方共同解决纠纷。
4. 完成合同终止后的工作。
合同终止后，确保合同双方按照约定办理合同终止手续，包括工程移交、资料归档等。
总之，工程施工合同审查是确保工程项目顺利进行的关键环节。
通过对合同主体、合同内容、合同履行管理等方面的审查，可以有效降低合同风险，确保工程项目顺利进行。
如何审工程施工合同
如何审工程施工合同一、审查合同的基本要素1. 合同主体：要审查合同的双方主体是否具备相应的法律资质，包括甲方（业主）、乙方（承包商）等，是否开展法人注册、资质证书等合法经营资质。
2. 工程概况：审查合同中的工程名称、地点、内容、规模、建设期限等要素是否准确明确，以便后期双方能够根据约定进行合理的权利义务归属。
3. 价格与支付：审查合同中的合同价款、支付方式、付款期限以及索赔与争议解决等相关条款是否合理合法，确保双方权益平等。
4. 履约保证：审查合同中关于履约保证、履约担保等条款是否充分保障双方履约的义务，是否有相应的修订和完善。
5. 合同变更：审查合同中是否包含合同变更的相关规定，包括变更的原因、程序、时间、条件等，以确保变更的可操作性和合法性。
6. 合同解除：审查合同中关于解除合同的相关条款是否清晰具体，如违约解除、协商解除等，确保双方的权益不受侵害。
二、常见的审查风险问题1. 合同模糊：审查合同中的条款是否具体清晰，是否存在模棱两可、漏洞百出的地方，以避免后期争议。
2. 价款不合理：审查合同中的价款、支付方式是否合理合法，是否能够满足工程实施的需求，以避免价款风险。
3. 履约保证不足：审查合同中的履约保证、担保等是否足够充分，如保证金、履约保证人等，防范履约风险。
4. 合同变更不明确：审查合同中的变更规定是否明确明白，变更的程序、条件、效果等是否符合法律规定，以避免变更乱象。
5. 解除程序不清晰：审查合同中的解除程序是否清晰具体，解除的原因、程序、效果等是否明确，以避免解除争议。
三、审查合同的注意事项1. 审查的深度：审查合同时要对合同的各个条款进行深入仔细的审查，切忌马虎应付，以避免后期风险。
2. 纠正修订：审查时发现问题要及时与双方进行沟通协商，并纠正修订合同，以确保合同的合理性和有效性。
3. 签订备案：审查合同完成后，要及时签订并备案，以确保合同的法律效力和后期的参考依据。
4. 定期复审：审查合同后，要定期复审合同的执行情况，及时发现问题并加以解决，以确保工程的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑施工合同审查审核要点施工总承包合同的纠纷来源于合同条款,合同条款的约定需要准确、清晰的描述，合同条款的约定需要尽可能覆盖所有履行过程中的问题。
本文通过以房地产开发公司的角度，总结部分易引起纠纷的合同条款,供甲乙双方参考,并在今后的工作中加强合同评审的力度、重视性和严肃性,提高合同条款精度。
施工总承包合同是施工结算的最终依据，也是工程纠纷的源头,合同不规范或者合同文字性描述的含义存在分歧都是导致合同履行过程中的纠纷的原因。
另外,中国文字的一字多义性，甚至语气不同表达意思就截然不同的性质,使我们在合同订立过程中应该从不同方面推敲合同的每一句话、每一个条款,才能有效控制纠纷的风险.这一点,从某些项目业主对合同要求也能从侧面感觉到他们对此的深刻体会,也就是通常他们要求合同越厚越好的道理。
同样对于我们的施工单位更为重要．虽然从法律角度,甲乙双方是平等的，但是在实际上乙方往往处于不利的角色，如果合同存在分歧，乙方受损失的几率要大得多。
此外,合同风险往往来源于合同的约定，合同的约定的疏忽往往来源于我们在订立合同的时候的疏忽大意及碍于面子的妥协，也包含部分懒惰心理以及对合同评审的不重视性和不严肃性。
实际上，甲乙双方都希望能够把施工过程中可能存在的问题的处理方式都约定好,避免将来的纠纷，它是一把双刃剑，很难预测对哪一方的伤害.在此，我仅以房地产开发公司的角度,在定额取费结算前提下总结了部分条款，以供大家参考,使我们有所启示.一、措施费方面1、合同条款必须明确甲方分包项目队伍水电费问题等费用的计取方式，以及甲方的四通一平的标准。
2、现场监理、甲方办公区以及分包单位的临设办公费用及地点的提供和费用计取方式。
3、措施费的规定：马蹬筋的分布及形式,模板支设方式、塔吊、脚手架等措施费的计取必须依据相应经甲方认可的措施方案,且方案与实际发生一致,此方案才生效。
避免施工方上报一套,实际操作另一套,给甲方造成的不合理成本。
或者建议根据投标方案一次性包死，施工过程中无论何种原因造成的措施费的增减均不得调整。
总之，此类费用最好落实到能精确计算的地步。
４、明确由于为避免不可抗力所采取的预防措施的提前发生费用的计取。
5、明确甲方分包项目的成品保护措施及费用计取方式.二、配合费方面1、合同条款应规定总包方不得再收取甲方分包项目分包方的不合理费用及违约责任。
原因为施工中由业主方分包的项目,通常都是甲方在招标完后确定的,并给予总包方一定的总包管理配合费。
但是在总包管理中若总包方恶意再收取分包方费用时,由于分包方的合同价款为竞争价，因此会造成分包方偷工减料，降低质量。
２、合同条款必须明确总包配合管理费的内容。
应在招投标时施工单位列明项目及费用.3、关于电梯等大型项目的配合费的计算问题和所包含的服务内容,以及对外政府部门上缴的保险、招标交易费等的问题的由谁承担的问题。
三、材料调差方面1、明确信息价的最终调差依据。
是以投标时季度信息价为结算依据还是以施工过程中加权季度信息价为结算依据。
以及由于双方原因造成工期拖延时该调差部分的处理方式．2、应明确材料认价的界限,避免定额低的项目乙方也要求认价，尽量避免认价的材料发生，最好是把信息价与市场价的差额体现在让利上。
四、变更签证方面1、合同条款应规定现场签证、洽商等文件的具体人员签字并盖章有效,明确应由经办人、主管、项目负责人共同签字后才能生效。
这样规范后有利于管理,有利于结算。
避免因甲方个别人员给公司造成的损失。
2、合同条款必须明确土方、商砼运距应有签证，无签证视同未发生，且必须在事前经甲方确认，事后的责任由施工方承担。
3、明确签证零星用工的计算方法,变更、拆除工程等应按规定执行定额。
避免乙方因定额价格低而出现双方的分歧，并规定违约责任。
4、明确签证变更的项目为合同的工程内容的一部分，乙方不得拒绝工程内容中的变更签证项目。
5、应规定发生增加工程变更签证时承包人高估冒算的责任。
五、工期方面1、明确总包单位对总工期负全责,因甲方分包项目延误工期的处理方法．2、明确合同工期严格规定最终项目工期为整体工期,不分单体、单专业工期。
工期拖延违约责任以最后一个单位单项工程完开始计取.3、因签证变更或甲方原因引起的工期拖延必须是关键工期上的延误,必须经监理甲方认可的书面签证方可作为索赔依据.4、因工期延误外的索赔(如材料涨价等)的处理方式,应由责任方承担。
5、明确变更、签证引起工期的延误对对方造成的损失的费用计取问题。
六、质保金方面1、明确质保金返还的年限，质保金的结算方式。
质保金在质保期满无息返还，质保期间发生的甲方维修费用的规定。
2、质保期均从最后一项单位单项工程工期竣工合格日开始计算．3、大型设备的各配件质保期的规定.4、质量保证期中的维修项目的再次的保修期限和保修金的问题.七、不可抗力方面１、关于现场一周连续停电不超过及超过８小时的停电问题所涉及的费用及损失计取方式。
2、应明确不可抗力发生后施工方应积极采取措施进行把损失降到最低的责任.3、因甲方的原因（图纸等)尽量在合同谈判时以让利的方式予以不计.4、不可抗力的范围界限,比如火灾等人为因素的是否属于不可抗力.5、为了避免此类风险,须明确工程一切险所涉及的范围及双方关于此费用的计取．若不计取发生的损失由甲方承担,若甲方给予计取后乙方未上险损失由乙方承担。
此类问题都应在合同中加以明确。
八、其他方面1、必须表明给物业公司移交的有关事宜，比如最好明确施工单位必须配合甲方顺利移交给物业公司的义务.2、对外备案合同可以签订价格相对低的平米包干固定价形式，避免阴阳合同引起的纠纷后处于被动.3、注意优先受偿权的问题及仲裁机构的确定,尽量规定到公司熟悉的所在地处理。
4、违约费用的利息问题计取方法．5、规定上报预算的偏差大的问题的处理方式。
必须能达到工程量计算与预算一一对应的程度。
６、应明确结算审核由甲方出具的还是审核机构出具的为准。
7、合同终止时承包人的索赔仅限于直接损失，由于间接损失无法估量,可大可小，所以尽量避免此类间接索赔的发生。
在合同中最好明确不计取此类间接费用．总之，对合同条款的不断深入了解,提高合同条款的精度建筑工程施工合同审核审查要点(主要针对99版、相对重点)1、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格(1）对于:国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目，必须通过招投标。
(2）20０4第14号《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》:将五种合同依法认定为无效:(一)承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的;(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(三）建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的；(四）承包人非法转包建设工程的；(五)承包人违法分包建设工程的.因此,对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题．实务操作中，律师修改施工合同时,合同双方在前期大多经过了相互摸底阶段，但仍需要从具体合同特点角度予以分析．2、注意工程承包范围的审查整体比较简洁；注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致;包括:土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程（包括智能化系统预埋管、盒、箱壳部分)等等.３、注意标明开工日期的成立标志项目开工日期的明确对工期的认定，具有重要意义。
一般标明:开工日期以发包方和监理方、或监理出具的开工通知日期为准．实际开工日期与约定日期不一致:实际开工日期为准(开工令等证实);施工许可证日期和实际施工日期不一致:以施工许可证日期为准。
4、注意审查组成合同文件的顺序首先需标注：在前者优先；其次,对于有补充协议的，要注明与合同正文效力一致。
5、注意审查对监理工程师、发包人派驻工程师权限的设置对于可能引起工期顺延、工程质量、合同效力等重大变更的工程师指令,可以约定需要经过发包人或承包人认可后生效。
一、明确工程师授权范围；二、对于超越工程师授权范围的，由发包方确认.６、注意审查对安全文明施工的约定一般约定由承包方承担,但为保护承包方利益时,可以约定一个兜底条款,如:因为发包方原因造成的安全文明施工问题，由发包方承担一切损失。
7、注意审查对于工期顺延的约定一、工期顺延的原因，除规定不可抗力外，对于因工程内容变更、工期增加、设计变更、工程款支付、政府指令(停水停电)、地下物等因素造成的工期顺延，约定标准作为认定是否构成工期顺延的依据；二、工期顺延的程序性约定：承包方在一定时间内,书面报发包方认可、监理认可．可以增加“视为”条款.(视为条款：发包方在约定期限内不予答复的,视为认可。
)8、注意约定对于隐蔽工程和中间验收的条件和程序(1）程序：“按照国家、省、市、县有关规定执行.承包人自检、并在隐蔽或中间验收前小时,以书面形式通知监理工程师和发包人代表．防水及室外装修等重要部位的施工先做样板,经发包人和现场监理验收后方可进行施工．”等.（2)通用条款内有具体约定，也可在合同中明确“正负零、封顶"等主要节点的验收要求。
9、注意审查合同价款的确定方式一般有三种方式：（1）采用固定价格合同，注意约定合同价款中包括的风险范围,如:“钢材价格的市场变化（8%）”注意风险费用的计算方法：（如：合同约定工程总价款包含全部工程量内容，承包人无论何种原因没有列入单价或总价款中的工程，发包人都没有增加支付的义务,并认为该项目已包含在总承包价款中。
本工程竣工结算时,只计算变更部分和材料价差调整部分，不再对报价书、标底价及中标价进行重新核对。
)(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：招标范围以内的工程量按实计算，定额计价,税前总价下浮。
设计变更及现场签证由总监、发包人现场工程师共同认可,施工期间工程变更或签证调整单项元以内不予计取, 元以上单项的变更或签证于竣工决算时调整，签证、变更的工程量按专项条款所规定的相应下浮率下浮。
（３)采用成本加酬金合同.采用不多10、注意审查工程进度款支付方式（1）方式:节点形象进度,按比例;工程量，按比例.(2）按照节点付款的约定,承发包双方会根据合同特点加以约定。
律师审查的是综合工程进度和款项支付的配套,前期垫资比例垫资压力、工程过程中的资金投入的持续和科学等.11、注意审查关于工程变更的约定未经过规划的批准、设计的批准的规划设计变更；承包方原则不作变更;但实务上需做变更。
确认流程:由于工程变更使得工程量或工作内容增减的，变更发生后日内,承包人须向工程师提交书面报告，工程师审批通过书面报告后报发包人核准,书面报告经发包人确认并加盖公章后,方可作为调整合同价款的有效签证,在工程结算时支付.承包人逾期不报，视为不涉及工程造价增加。
设计变更必须提供由发包人发出的或发包人委托设计单位经发包人审批后发出的工程变更通知书，否则不视为设计变更.施工期间变更调整单项元以内不予计取, 元以上单项的变更于竣工决算时调整。