久EPC合同价格及收费管理业务培训 - 北京国电华北电力工程有限公司教学内容
2024年度电力工程EPC施工合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度电力工程EPC施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的1.3 术语解释第二条工程范围与内容2.1 工程概述2.2 工程量清单2.3 工程进度安排第三条合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付条件与方式3.3 价格调整机制第四条施工质量与标准4.1 施工质量要求4.2 施工标准规范4.3 质量控制与验收第五条施工安全与环保5.1 安全生产要求5.2 安全防护措施5.3 环保标准与措施第六条合同履行与协调6.1 合同履行期限6.2 协调与沟通机制6.3 违约责任与处罚第七条技术支持与服务7.1 技术支持内容7.2 技术服务方式7.3 技术培训与指导第八条材料设备供应8.1 材料设备清单8.2 供应责任与要求8.3 质量保证与验收第九条变更与调整9.1 变更情形9.2 变更程序9.3 调整后的合同价款第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 调解与仲裁10.3 法律适用第十一条合同解除与终止11.1 合同解除条件11.2 解除合同的程序11.3 合同终止后的处理第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密义务与责任12.3 保密期限第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果的处理13.3 不可抗力责任分配第十四条合同的生效、修改与废止14.1 合同生效条件14.2 合同的修改14.3 合同的废止及废止后的处理第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方甲方：电力工程有限责任公司乙方：建筑工程有限公司1.2 合同标的本合同标的为电力工程EPC施工，包括但不限于工程设计、采购、施工、调试、验收等全部工作。
1.3 术语解释EPC：即工程设计、采购、施工的缩写，是指由一个承包商承担工程的设计、采购和施工等全部或部分工作，并按照合同约定向业主交付符合规定要求的工程。
2024年度国际电力项目EPC合同2篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP E R S O N A L2024年度国际电力项目EPC合同本合同目录一览第一条定义与解释1.1 合同各方1.2 合同文件1.3 术语解释第二条项目范围与工作内容2.1 项目范围2.2 工作内容2.3 项目实施阶段第三条合同价格与支付方式3.1 合同价格3.2 价格调整3.3 支付方式与时间表第四条项目进度与交付4.1 项目进度计划4.2 交付时间与地点4.3 延期交付与违约责任第五条技术标准与质量要求5.1 技术标准5.2 质量控制与检验5.3 质量保证与维护第六条合同的履行与协调6.1 合同履行地点与方式6.2 协调与沟通机制6.3 变更管理第七条保险与安全7.1 保险责任7.2 安全保障措施7.3 安全事故处理第八条违约责任与争议解决8.1 违约责任8.2 争议解决方式8.3 法律适用与诉讼管辖第九条合同的终止与解除9.1 合同终止条件9.2 合同解除程序9.3 解除后的权利与义务第十条保密条款10.1 保密信息10.2 保密义务与期限10.3 泄露后果第十一条知识产权保护11.1 知识产权归属11.2 使用权与许可11.3 侵权责任第十二条环境影响与合规12.1 环境影响评估12.2 法律法规合规12.3 合规检查与整改第十三条协助与配合13.1 协助义务13.2 配合措施13.3 协作责任第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 法律变更14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同各方1.2 合同文件本合同文件包括：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）双方协商一致的其他文件。
1.3 术语解释（1）EPC：指工程设计、采购和建设一体化服务；（2）项目：指本合同约定的国际电力项目；（3）合同价款：指乙方根据本合同约定应向甲方支付的金额。
第二条项目范围与工作内容2.1 项目范围乙方负责本项目的EPC服务，包括但不限于：（1）工程设计：根据甲方要求，完成项目的设计工作；（2）采购：负责项目所需材料的采购工作；（3）建设：按照设计文件和施工图纸，完成项目的施工工作。
Epc合同范本 课程
Epc合同范本课程EPC合同范本课程合同编号：EPC-2023-001一、定义1.1 EPC服务：指乙方根据本合同约定，为甲方提供工程设计、设备采购和施工安装等一站式服务。
1.2 工程设计：指乙方根据甲方要求，进行的工程方案设计、施工图设计等工作。
1.3 设备采购：指乙方根据工程设计要求，为甲方采购所需的设备、材料及配件。
1.4 施工安装：指乙方根据工程设计，进行的土建、安装、调试等工作。
1.5 工程项目：指甲方委托乙方实施的EPC服务项目。
二、合同范围2.1.1 工程设计：乙方根据甲方要求，提供工程方案设计、施工图设计等服务。
2.1.2 设备采购：乙方负责采购甲方所需的设备、材料及配件，并保证设备质量。
2.1.3 施工安装：乙方负责甲方项目的土建、安装、调试等工作。
2.2 乙方应确保EPC服务的质量、进度和安全，满足甲方要求。
三、合同价格3.1.1 工程设计费：包括方案设计、施工图设计等费用。
3.1.2 设备采购费：包括设备、材料及配件的采购费用。
3.1.3 施工安装费：包括土建、安装、调试等费用。
3.2.1 甲方变更项目范围、增加设计内容或提高设计标准。
3.2.2 不可抗力导致合同履行受到影响。
3.3 乙方应在合同生效后30日内，向甲方提交详细的合同价格分解表。
四、合同期限4.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程项目完成验收合格之日止。
4.2 除非双方另有约定，乙方应在合同生效后180日内完成工程项目。
五、付款条款5.1.1 合同签署后30日内，支付合同价格的10%作为预付款。
5.1.2 工程设计完成后，支付合同价格的30%。
5.1.3 设备采购完成后，支付合同价格的30%。
5.1.4 施工安装完成后，支付合同价格的20%。
5.1.5 工程项目验收合格后，支付合同价格的10%作为质保金。
5.2 乙方应在收到甲方付款后5个工作日内，向甲方开具相应的发票。
六、质量保证6.1 乙方应保证EPC服务的质量，确保工程项目符合国家及行业标准。
电力造价员培训教学课件：第八章 (二)合同价款调整
3）按总价（或系数）计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按 照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素。
二、工程变更类合同价款调整事项
二、工程变更类合同价款调整事项
（三）工程量清单缺项 1．清单缺项漏项的责任
招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性 由招标人负责。 2．合同价款的调整方法 （1）分部分项工程费的调整。
（2）措施项目费的调整。
二、工程变更类合同价款调整事项
（四）工程量偏差 1．工程量偏差的概念 工程量偏差是指承包人根据发包人提供的图纸（包括由承包人提供
4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管 理机构发布的信息（参考）价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、 计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或总 价，报发包人确认后调整。
二、工程变更类合同价款调整事项
（一）工程变更 3．工程变更的价款调整方法 （2）措施项目费的调整。工程变更引起措施项目发生变化的，承包人 提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认。拟实 施的方案经发、承包双方确认后执行。并应按照下列规定调整措施项目 费：
文件中明示增加赶工费用。 （2）提前竣工奖励。在合同中约定提前竣工的奖励条款，明确每日历天应奖
励额度。约定提前竣工奖励的，如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期， 承包人有权向发包人提出并得到提前竣工天数和合同约定的每日历天应奖励额度 的乘积计算的提前竣工奖励。一般来说，双方还应当在合同中约定提前竣工奖励 的最高限额（如合同价款的5%）。
电力造价员培训教学课件：第八章 (四)合同价款纠纷的处理
二、合同价款纠纷的处理原则
2．垫资施工合同的价款纠纷处理 对于发包人要求承包人垫资施工的项目，对于垫资施工部分的工程价
款结算，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律 问题的解释》提出了处理意见：
（1）当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫 资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行 发布的同期同类贷款利率的部分除外。
（2）当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。 （3）当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支 持。
二、合同价款纠纷的处理原则
3．施工合同解除后的价款纠纷处理 （1）建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，
发包人应当按照约定支付相应的工程价款； （2）已经完成的建设工程质量不合格的： 1）修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费
2）诉讼方式的选择。发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方 不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的，可依法 向人民法院提起诉讼。
二、合同价款纠纷的处理原则
1．施工合同无效的价款纠纷处理 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参
照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建 设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：
一致意见，其中的一方已就此争议事项根据合同约定的仲裁协议申请仲 裁，应同时通知另一方。
若双方通过和解或调解形成的有关的暂定或和解协议或调解书已经有 约束力的情况下，如果发承包中一方未能遵守暂定或和解协议或调解书， 则另一方可在不损害他可能具有的任何其他权利的情况下，将未能遵守 暂定或不执行和解协议或调解书达成的事项提交仲裁。
三、工程造价鉴定原则
电力造价员培训教学课件：第八章 (三)合同价款结算
二、竣工结算
3. 支付竣工结算款
发包人签发竣工结算支付证书后的14天内，按照竣工结算支付证书 列明的金额向承包人支付结算款。
发包人在收到承包人提交的竣工结算款支付申请后7天内不予核实， 不向承包人签发竣工结算支付证书的，视为认可；发包人应在收到支付 申请7天后的14天内向承包人支付结算款。
发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支 付，并有权获得延迟支付的利息。发包人在竣工结算支付证书签发后或 者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请7天后的56天内仍未支付的， 除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向 人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优 先受偿。
发包人未按照规定的程序支付进度款的，承包人可催告发包人支付， 并有权获得延迟支付的利息；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的， 承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的 费用和（或）延误的工期，向承包人支付合理利润，并承担违约责任。
一、预付款及期中支付
（4）进度款的支付比例。进度款的支付比例按照合同约定，按期中结 算价款总额计，不低于60%，不高于90%。 （5）支付证书的修正。发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的 数额，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经发、承包 双方复核同意修正的，应在本次到期的进度款中支付或扣除。
一、预付款及期中支付
2．期中支付的程序 （1）承包人提交进度款支付申请。承包人应在每个计量周期到期后 的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此 周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。支付申请的内 容包括： 1）累计已完成的合同价款； 2）累计已实际支付的合同价款； 3）本周期合计完成的合同价款； 4）本周期合计应扣减的金额； 5）本周期实际应支付的合同价款。
epc工程合同收费
epc工程合同收费EPC（Engineering, Procurement, and Construction）工程合同，即设计-采购-施工合同，是一种常见的工程项目管理模式，其中承包商负责工程项目的设计、采购、施工等全部工作。
起草一份EPC工程合同需要考虑合同的多个方面，包括但不限于项目范围、合同价格、支付条款、工程进度、质量保证、风险分配、违约责任等。
以下是一份简化版的EPC工程合同收费部分的草案，仅供参考：合同编号： [合同编号]合同名称： [项目名称] EPC工程合同甲方（业主）： [甲方全称]乙方（承包商）： [乙方全称]合同章节：收费条款1. 合同价格1.1 本EPC工程的合同价格为 [金额]，该价格包括但不限于设计费、采购费、施工费、管理费、利润以及所有税费。
2. 价格调整2.1 合同价格可根据以下情况调整：2.1.1 双方协商一致的变更指令；2.1.2 合同中规定的价格调整条款；2.1.3 法律规定的税费变动。
3. 支付条款3.1 甲方应按照以下时间表和条件向乙方支付合同价款：3.1.1 预付款：合同签订后 [百分比]%的合同价格；3.1.2 进度付款：根据工程进度按月支付，每次支付不超过 [百分比]%的已完成工程价值；3.1.3 最终付款：工程竣工并验收合格后，支付至合同价格的 [百分比]%；3.1.4 质保金：合同价格的 [百分比]%作为质保金，在缺陷责任期满后支付。
4. 支付条件4.1 乙方应在每个付款节点向甲方提交付款申请，并附上相应的证明文件。
5. 质保金5.1 质保金用于保证工程在缺陷责任期内的维修和缺陷纠正。
6. 违约责任6.1 如一方违反合同条款，需按照合同规定支付违约金或赔偿金。
7. 税费7.1 所有税费由乙方承担，并包含在合同价格中。
8. 其他费用8.1 合同价格不包括因甲方原因导致的额外工作或变更所产生的费用。
9. 费用索赔9.1 乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后的 [天数] 天内，向甲方提交书面索赔通知。
Epc合同范本 课程
Epc合同范本课程EPC合同范本课程合同编号：_____________________签订日期：____年____月____日甲方（发包方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________乙方（承包方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________鉴于甲方需要对_________________________进行工程总承包，乙方具备相应的资质和能力，经双方协商一致，就本工程的EPC（设计-采购-施工）总承包事宜，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：_____________________1.7 工程总造价：_____________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。
2.2 甲方有权对乙方的工程进度和质量进行监督和检查。
2.3 甲方应提供工程所需的相关批准文件和资料。
2.4 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的外部问题。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定完成工程设计、采购和施工工作。
3.2 乙方应保证工程质量符合国家和行业标准。
3.3 乙方应按照合同约定的时间完成工程，并交付甲方使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3.与北京国电相关的EPC价格构成
• 3.1 设备 • 设备费包括与设备成套供货的备品备件、
专用工具费以及供货方提供的现场技术服 务费、设备自厂家运至施工现场所发生的 上、下站费，运输费，保险费，保管费费 用。 • 3.2 设备性材料 • 构成工程实体的原材料、辅助材料、构配 件、零件、半成品的费用
4.五彩湾一辅招标实例
• 4.1 仔细阅读招标文件 • 4.2采购数量、范围、技术规范与EPC合同
对比 • 4.3 相同技术参数标上限价
谢 谢!
2.费用性质划分
• 建筑工程费 • 安装工程费 • 设备购置费 • 其他费用
2.费用性质划分
• 2.3 属于安装工程 • 机务、电气一次、电气二次、水工工艺、
输煤、化学、除灰、热控所有工艺专业涉 及到的设备 • 热力系统四大管道 • 电缆、电缆桥架 • 设备本体照明、道路照明、构筑物照明 • 工业用电梯
2.费用性质划分
• 2.4 设备与材料的划分 • 2.4.1 材料的范围 • 烟风煤管道及关断门、补偿器等 • 主蒸汽、再热及主给水管道 • 中低压汽水管道及阀门 • 设备管道保温油漆 • 化学、除灰、供水管道及阀门 • 离相、共箱封闭母线 • 电缆、电缆桥架、灯具、滑触线、母线、金具 • 阴极保护的牺牲阳极
淮南～上海北输京变国电工电程公变电司站初步设计
EPC合同价格项目划分及费用性质划分
淮业南务100培0kV训变电站
u电厂主辅生产工程及专业项目划分 u费用性质划分 u与北京国电相关的EPC价格构成 u五彩湾一辅招标实例
1.电厂主辅生产工程及专业项目划分
• 1.1 厂主辅生产工程项目划分
• （1）热力系统 • （2）燃料供应系统 • （3）除灰系统 • （4）水处理系统 • （5）供水系统 • （6）电气系统 • （7）热工控制系统 • （8）附属生产工程